家庭裝修工程施工合同

家庭裝修工程施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程地點：____________________（詳細地址）。1.2工程內(nèi)容：根據(jù)甲乙雙方確認的設計方案進行家庭裝修，包括但不限于墻面翻新、地面鋪設、天花吊頂、水電改造、廚衛(wèi)改造等。具體工程內(nèi)容以雙方確認的施工圖紙和工程量清單為準。1.3工程預算：雙方確認的工程預算為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：￥__________元。1.4工程工期：雙方確認的工程工期為____個月，自開工之日起算。二、施工方的義務2.1施工方應按照雙方確認的設計方案和施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關標準和甲方的要求。2.2施工方應保證施工安全，遵守施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。2.3施工方應承擔因施工原因?qū)е碌募追截敭a(chǎn)損失和人員傷害的責任。2.4施工方應按照約定時間完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。2.5施工方應按照約定價格支付工程款，不得擅自增加費用。三、業(yè)主的義務3.1業(yè)主應按照約定時間支付工程款，如有延期，應承擔相應的違約責任。3.2業(yè)主應提供施工所需的水、電、照明等基礎設施，并保障施工現(xiàn)場的安全。3.3業(yè)主應協(xié)助施工方進行施工，提供施工所需的相關資料和證件。3.4業(yè)主不得擅自更改施工方案和設計圖紙，如有變更，應與施工方協(xié)商一致。四、工程質(zhì)量及驗收4.1工程質(zhì)量應符合國家相關標準和甲乙雙方確認的設計要求。4.2工程驗收分為中間驗收和竣工驗收。中間驗收應在工程進度達到70%時進行，竣工驗收應在工程完工后進行。驗收不合格的工程，施工方應負責整改直至達到約定標準。4.3工程驗收合格后，業(yè)主應支付剩余工程款。五、工程款支付及違約金5.1雙方確認的工程預算價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：￥__________元。（1）工程開工前，業(yè)主支付工程預算的30%作為預付款；（2）工程進度達到70%時，業(yè)主支付工程預算的30%作為進度款；（3）工程驗收合格后，業(yè)主支付剩余的40%作為尾款。5.3如有延期，施工方應按照逾期天數(shù)支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程預算的0.5%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得從事違法行為。7.2雙方應共同維護施工現(xiàn)場的秩序，確保施工順利進行。7.3雙方對合同內(nèi)容的變更、解除和終止，應簽訂書面協(xié)議。7.4本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且尾款支付完畢之日終止。甲方（簽字/蓋章）：____________乙方（簽字/蓋章）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.家庭裝修設計方案2.施工圖紙3.工程量清單4.工程預算明細5.施工進度計劃6.驗收標準和方法7.相關法律法規(guī)和標準規(guī)范二、違約行為及認定：1.施工方未按照約定設計和施工方案進行施工，或施工質(zhì)量不符合國家相關標準和甲方要求。2.施工方未按照約定時間完成工程，造成工期延誤。3.施工方未按照約定價格支付工程款，或擅自增加費用。4.業(yè)主未按照約定時間支付工程款，造成工程停工或延誤。5.業(yè)主未提供施工所需的水、電、照明等基礎設施，或保障施工現(xiàn)場安全。6.業(yè)主擅自更改施工方案和設計圖紙，未與施工方協(xié)商一致。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指家庭裝修工程的委托方，即房屋的所有者或使用者。2.乙方：指家庭裝修工程的承包方，即承擔施工任務的企業(yè)或個人。3.工程預算：指雙方確認的家庭裝修工程的總造價。4.工程工期：指雙方確認的家庭裝修工程的施工時間。5.違約金：指一方未履行合同義務時，應支付給對方的經(jīng)濟賠償。6.工程驗收：指對家庭裝修工程的質(zhì)量、安全、功能等方面進行檢查，以確定工程是否符合約定標準的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中的變更：如遇施工過程中需要更改設計或施工方案，雙方應及時溝通，達成一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，甲方有權要求乙方進行整改或重做，直至達到約定標準。3.工期延誤：如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應支付違約金。如甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應承擔相應責任。4.工程款支付：甲方應按照約定時間支付工程款，如有延期，應支付違約金。5.爭議解決：雙方應友好協(xié)商解決履行過程中的爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄