全新墻布的施工合同

全新墻布的施工合同合同編號：__________鑒于甲方為新建或翻新房屋需要進行墻布施工，為確保施工質量、明確雙方權利義務，甲乙雙方經友好協(xié)商，特訂立本施工合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預算：__________第二條乙方義務2.1乙方應按照甲方的要求，選用符合國家相關標準的墻布材料，并提供相關產品合格證書及質保書。2.2乙方應按照合同約定的施工時間、質量標準完成施工，確保施工過程中不損害甲方財產，不對甲方造成不便。2.3乙方應對施工過程中獲取的甲方隱私信息予以保密，未經甲方同意不得泄露給第三方。2.4乙方在施工過程中應遵守安全生產規(guī)定，確保施工安全，防止意外傷害事故的發(fā)生。第三條甲方義務3.1甲方應按照合同約定的時間向乙方支付工程進度款及尾款。3.2甲方應提供施工所需的現場條件，包括但不限于施工場地、水電供應、施工垃圾清運等。3.3甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中出現的問題，確保工程順利進行。3.4甲方應按約定時間接收工程，并對乙方施工質量進行驗收。第四條工程進度與驗收4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工。如乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。4.2甲方應在合同約定的時間內對乙方施工質量進行驗收。如甲方原因導致驗收延誤，應承擔相應的違約責任。4.3雙方應共同參加工程驗收，確認工程質量符合約定標準后，甲方支付尾款。第五條合同價款及支付方式5.1本合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。5.2甲方支付工程款分階段進行，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后一周內，支付工程預算的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，支付工程預算的30%作為進度款；（3）工程驗收合格后，支付剩余的40%作為尾款。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，應承擔相應的違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總價款的10%。6.2因乙方原因導致工程質量不符合約定標準的，乙方應負責返工、維修，并承擔因此產生的費用。6.3因甲方原因導致工程進度延誤的，甲方應支付給乙方因此產生的實際損失。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。7.2本合同簽訂地為：__________。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.1墻布材料合格證書1.2墻布材料質保書1.3施工圖紙1.4施工方案1.5施工進度計劃1.6工程預算明細1.7合同履行時間表1.8安全生產規(guī)定1.9違約金計算公式二、違約行為及認定：2.1乙方未按照約定時間完成施工2.2乙方未按照約定標準施工質量2.3乙方泄露甲方隱私信息2.4乙方未遵守安全生產規(guī)定2.5甲方未按照約定時間支付工程進度款及尾款2.6甲方未提供施工所需現場條件2.7甲方未協(xié)助乙方解決施工過程中出現的問題三、法律名詞及解釋：3.1合同：雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。3.2甲方：新建或翻新房屋的業(yè)主。3.3乙方：承擔墻布施工的單位或個人。3.4違約行為：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。3.5違約金：當事人違反合同約定，應向對方支付的金錢。3.6工期：合同約定的完成施工的時間。3.7驗收：甲方對乙方施工質量進行確認的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：4.1工期延誤：如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，按合同約定支付違約金。4.2施工質量問題：如乙方施工質量不符合約定標準，乙方應負責返工、維修，并承擔因此產生的費用。4.3支付問題：甲方未按約定時間支付工程進度款及尾款，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可以依法申請法院支付。4.4現場條件不足：甲方應積極提供施工所需現場條件，確保工程順利進行。五、所有應用場景：5.1甲方新建或翻新房屋，需要進行墻布施工。5.2乙方承擔墻