2024建設(shè)工程施工合同管理要點原創(chuàng)

2024建設(shè)工程施工合同管理要點原創(chuàng)合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行建設(shè)工程施工的事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致意見，訂立本合同。一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程總投資：__________________二、合同工期2.1工期自雙方簽訂合同之日起至工程竣工驗收合格之日止。2.2工程竣工驗收合格的時間應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。3.2工程質(zhì)量的評定以委托方組織的竣工驗收為準(zhǔn)。四、合同價款及支付4.1雙方同意，本合同的工程總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2甲方應(yīng)按合同約定的付款節(jié)點及時向乙方支付合同價款。4.3付款方式：________。五、承包方的義務(wù)5.1承包方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成工程建設(shè)。5.2承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.3承包方應(yīng)承擔(dān)因施工原因造成的工程質(zhì)量問題、安全事故的責(zé)任。5.4承包方應(yīng)按照委托方的要求，提供與工程相關(guān)的資料、文件。六、委托方的義務(wù)6.1委托方應(yīng)按照合同約定的時間和金額向承包方支付合同價款。6.2委托方應(yīng)提供施工所需的場地、資料、設(shè)備等條件。6.3委托方應(yīng)協(xié)助承包方辦理工程所需的各種手續(xù)。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。7.2任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：

1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)文件

2.工程量清單和報價單

3.施工組織設(shè)計和施工方案

4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證措施

5.安全生產(chǎn)措施和環(huán)境保護(hù)措施

6.工程變更協(xié)議

7.付款憑證和收款憑證

8.工程保修書

9.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：

1.甲方未按約定時間支付合同價款，認(rèn)定為違約行為。

2.甲方未提供施工所需條件，導(dǎo)致乙方無法按時完成工程，認(rèn)定為違約行為。

3.乙方未按約定內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成工程建設(shè)，認(rèn)定為違約行為。

4.乙方未嚴(yán)格按照國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，認(rèn)定為違約行為。

5.任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：

1.合同法：指《中華人民共和國合同法》規(guī)定的一系列法律制度。

2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的一系列法律制度。

3.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工驗收合格的時間。

4.合同價款：指雙方約定的工程總價款。

5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的賠償金。

6.工程驗收：指委托方組織對工程質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查、評估和認(rèn)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.遇到甲方未按約定時間支付合同價款的問題，乙方可以與甲方溝通協(xié)商，要求甲方及時支付。如協(xié)商無果，乙方可以依法向法院提起訴訟。

2.遇到甲方未提供施工所需條件的問題，乙方可以與甲方溝通協(xié)商，要求甲方履行合同約定的義務(wù)。如協(xié)商無果，乙方可以依法向法院提起訴訟。

3.遇到乙方未按約定完成工程建設(shè)的問題，甲方可以與乙方溝通協(xié)商，要求乙方按照合同約定履行義務(wù)。如協(xié)商無果，甲方可以依法向法院提起訴訟。

4.遇到乙方未按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工的問題，甲方可以要求乙方立即整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。如乙方拒絕整改，甲方可以依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：

1.適用于各類建設(shè)工程項目的施工合同管理。

2.適用于委托方與承包方之間的工程價款支付