2024工地停工賠償協(xié)議書

2024工地停工賠償協(xié)議書合同編號(hào)：__________鑒于甲乙雙方在施工合同中約定，乙方應(yīng)按期完成工程，但由于甲方原因?qū)е鹿こ掏９?，為確保雙方權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本賠償協(xié)議書。一、停工情況1.1由于甲方原因，導(dǎo)致乙方在施工合同約定的工期內(nèi)無法正常進(jìn)行施工，從而使工程停工。1.2停工起始日期為____年____月____日，截止日期為____年____月____日。二、賠償金額2.1甲方應(yīng)根據(jù)乙方實(shí)際損失，向乙方支付賠償金。賠償金計(jì)算方式如下：（1）以乙方每日產(chǎn)值的____%計(jì)算停工損失；（2）賠償金總額不得超過合同約定的工程總價(jià)款的____%；（3）賠償金計(jì)算自停工之日起至工程恢復(fù)施工之日止。2.2甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付賠償金。三、責(zé)任承擔(dān)3.1甲方應(yīng)承擔(dān)因停工給乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于人員工資、材料損失、設(shè)備租賃費(fèi)等。3.2乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方解決停工問題，盡快恢復(fù)施工。四、違約責(zé)任4.1甲方未按約定時(shí)間支付賠償金的，應(yīng)向乙方支付遲延履行違約金，違約金計(jì)算方式為：遲延支付金額×日違約金利率（____%）。4.2乙方未按約定時(shí)間恢復(fù)施工的，應(yīng)向甲方支付遲延履行違約金，違約金計(jì)算方式為：遲延施工天數(shù)×每日產(chǎn)值的____%。五、爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工合同2.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.停工證明5.賠償金計(jì)算依據(jù)6.違約金計(jì)算依據(jù)7.甲方支付賠償金證明8.乙方恢復(fù)施工證明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付賠償金2.乙方未按約定時(shí)間恢復(fù)施工3.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)4.乙方未履行合同約定的其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方當(dāng)事人。2.乙方：指合同中的乙方當(dāng)事人。3.賠償金：指因甲方原因?qū)е乱曳酵９に斐傻闹苯咏?jīng)濟(jì)損失。4.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償。5.遲延履行：指一方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間支付賠償金：乙方應(yīng)積極與甲方溝通，督促甲方履行支付義務(wù)，必要時(shí)可依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定時(shí)間恢復(fù)施工：甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方解決停工問題，提供必要支持，確保乙方盡快恢復(fù)施工。3.合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方原因?qū)е鹿こ掏９?，需要?duì)乙方進(jìn)行賠償。2.