勞務承攬合同8篇

1/1勞務承攬合同8篇在人民愈發(fā)重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是我辛苦為朋友們帶來的8篇《勞務承攬合同》，親的肯定與分享是對我們最大的鼓勵。

勞務承攬合同篇一甲方：______________

乙方：______________

為保證雙方合法權益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)調一致，訂立本合同。

一、施工內容：

1、工程名稱：

2、工程內容：

二、承包方式：

1、平方米包干：包括設備、工具、人工_________元/㎡大寫：

2、所需工具由乙方自備。

3、甲方供材，每天送貨，剩余材料拉回。

4、管理內容：

（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領導、聽從指揮。

（2）無論任何班組如有工人偷到工地材料，罰款及后果由承包人承擔。

（3）承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。

（4）每完成一工作面后及時清理施工現場，并注意成品保護，及成品損壞由乙方按價賠償。

三、合同工期：

______年______月______日開工至______年______月______日竣工。

四、質量標準：甲方驗收

1、嚴格按設計要求施工，必須滿足規(guī)范規(guī)定。

2、對工程質量超出允許偏差，甲方將對乙方嚴格處罰。

3、造成嚴重后果的，發(fā)生的一切經濟損失由乙方負責。

五、安全標準：安全無事故施工

1、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)。班組長應做好班前安全交底。認真學習安全，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工，發(fā)生傷亡事故除追究乙方責任外，并按有關規(guī)定罰款，造成經濟損失及嚴重后果，乙方自負。

2、嚴格執(zhí)行公司安全生產有關各項條例。

六、材料管理：

基乙方用料不合理，材料丟失、浪費造成的經濟損失由乙方承擔，甲方按原價從乙方承包費中扣除。

七、現場管理：

施工現場要有專人負責管理，施工前同甲方一起檢查，樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設施是否完好，如原有缺損現象及時告知甲方，以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞，照價賠償。施工現場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費用，從乙方承包費中扣取。

八、付款方式：

單位工程刮完膩子、打磨后刷完底漆，經甲方驗收合格后付單位工程總額的60%，兩邊外墻漆完工后，付至工程總額的80%，余款全部工程竣工后兩個月付清。

九、違約責任：

1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔，己發(fā)生的人工等費用甲方概不負責。

2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失，由造成者（乙方）負責，乙方擅自停工，造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方負責。

3、乙方未按合同工期完成者，每延誤一天扣罰承包費2%。

4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應順延。

十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。

十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效。合同終止條件：

1、乙方按甲方要求完成各項指標，甲方付清承包費后合同自然終止。

2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工，本合同隨之終止。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

勞務承攬合同篇二甲方：______________

乙方：______________

根據甲方承建工程任務的需要，經甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等互利，友好合作的基礎上，甲方將制作、安裝、拆除以內部勞務清包的形式承包給乙方施工。為明確甲、乙雙方職責、權利，特簽定本協(xié)議，以資雙方共同遵守執(zhí)行。

具體條款如下：_________________

工程名稱：_________________

安裝、拆除工程地址：_________________

結構類型：_________________

建筑面積：_________________

承包方式：包清工、包限額領料、包質量、包安全、包進度（包工期）、包文明施工。

承包內容及要求：_________________

工程：_________________

1、場內地面、樓層的、支撐架料、扣件的水平運輸、垂直運輸；以及結構樓層中（內、外）的安裝時的水平標高（配合除軸線外的施工放線）。多層頂板支撐板帶。

2、根據設計圖紙或翻樣圖加工，安裝前墻、柱、梁、現澆板內垃圾的清理，澆砼時護模。按施工圖紙及驗收規(guī)范進行安裝，安裝完畢內垃圾的清理，墻根、柱腳因支模原因造成砼膨脹的剔打垃圾的清運。主體結構的剔打，修補等。每兩層刷一次隔離劑。

3、拆除的清理、校正，材料分規(guī)格、型號運輸到指定位置的堆碼并拔除層板、木方上的釘子。砼導墻的支、拆、零星構件（含所有小、構造柱等）的安裝、拆除，按圖紙設計交底予留孔洞的留設，及安裝所使用的洞口的封堵（含下水道洞口、煙道洞口等）；予埋鐵件的安放等工作（含所有預制構件、予留盒的制作、安裝；對拉螺桿的制作等；樓梯踏步的保護制作、安放等）；

4、所有工程必須達到市優(yōu)質結構要求。的最大接縫寬度控制在10MM以內，的周轉使用時要將表面清潔干凈，以保證砼的外觀質量。

5、工作范圍內的文明標化、清理衛(wèi)生等。

6、設計院和建設單位對本工程的變更而發(fā)生的增減工程量。

7、承包工程范圍內的安全、文明施工等。

甲方：______________

乙方：______________

日期：______________

勞務承攬合同篇三甲方：______________

乙方：______________

鑒于甲方業(yè)務的需要，雇傭乙方為甲方提供勞務。根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商一致，自愿簽訂本勞務合同書，共同遵守所列條款。

第一條、勞務合同期限

____年__月__日——____年__月__日

第二條、雙方權利義務

乙方認真遵守賣場各項規(guī)章制度，積極負責完成公司銷售目標和商品陳列標準，保證柜面商品的衛(wèi)生及充足。

第三條、勞務報酬支付

甲方每月__號根據上月銷售數據支付乙方應得報酬。

第四條、合同的終止與解除

甲乙雙方若提出辭職與被辭需提前一個月告知，并在一切手續(xù)交接清楚后辦理。

第五條、違約責任

甲方每月對乙方提供____元商品免賠責任，超出短少按價格____承擔。

第六條、爭議解決

甲乙雙方若發(fā)生爭議應在相互諒解的基礎上進行友好協(xié)商，直至達到雙方滿意。

第七條、文本及生效

1、本合同文本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2、本合同于甲方蓋章、乙方簽字之日生效。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

勞務承攬合同篇四1、含義不同

勞務派遣是指由勞務派遣機構與派遣勞工訂立勞動合同，把勞動者派向其他用工單位，再由其用工單位向派遣機構支付一筆服務費用的一種用工形式。英文是LaborDispatching，又稱人力派遣、人才租賃、勞動派遣、勞動力租賃、雇員租賃。

勞務承攬是指企業(yè)將非核心業(yè)務的生產、經營、服務等活動委托給承攬單位，由承攬單位按照承攬合同的要求以人力資源“活勞動”為內核，輔以技術、資本、土地、基礎設施等生產資料的共同投入，通過完成產品的生產、或服務的提供，來獲得相應報酬的一種經營活動。

2、勞動者管理的責任主體不同

勞務承攬承攬合同的員工，其工作組織形式和工作時間安排由勞務承包單位自己安排確定。

勞務派遣公司的勞務工，必須按照企業(yè)確定的工作組織形式和工作時間安排進行勞動。

3、資質要求的不同

勞務派遣的資質，根據《勞動合同法》第五十七條規(guī)定，勞務派遣單位應當依照公司法的有關規(guī)定設立，注冊資本不得少于貳佰萬元。公司法規(guī)定有限責任公司注冊資本的最低限額為人民幣三萬元，法律、行政法規(guī)對注冊資本的最低限額有較高規(guī)定的，從其規(guī)定，勞務派遣公司注冊資本不得少于貳佰萬元屬于特別規(guī)定。

勞務承攬則是針對具體的業(yè)務形態(tài)，要求具有相應業(yè)務的經營范圍，可以是個人，也可以是法人或者其他實體。在具體的業(yè)務形態(tài)中，涉及業(yè)務項目的具體功能，技術標準等會存在相應的資質要求。

勞務承攬合同篇五承攬合同與勞動合同的主要區(qū)別為：

1、勞動合同的標的物是提供勞動，并按勞動的質量和時間給付報酬；承攬合同的標的物是完成一項工作，最后要提交勞動成果，并根據勞動成果給付報酬；

2、勞動合同中的勞動者一般在對方組織管理下工作，而承攬合同中的承攬方一般獨立自主的進行工作；

3、勞動合同中的勞動者對于非自身的過失所造成的損失不承擔責任，而承攬合同中的承攬方，在交付勞動成果以前，自己承擔風險。

4、主體不同。法律對建設工程合同的發(fā)包人和承包人的主體資格均有要求。發(fā)包人一般為建設工程的建設單位，承包人為具有從事勘察、設計、施工業(yè)務資格的法人，而且要具有相應的資質。自然人即不能成為建設工程合同的發(fā)包人，也不能成為承包人。而承攬合同則不然，承攬人即可以是具有相應的資質的法人，也可以是其他單位或者個人，定作人可以是自然人、法人和其他組織。

5、合同標的的限定性不同。建設工程合同的標的一般是比較大型的項目，而且在許多情況下要通過招投標的方式來簽訂合同。而承攬合同的標的一般較小。因此，為一般工程建設項目而訂立的合同不屬于建設工程合同，如自然人為修建或者裝修房屋而與其他自然人或者單位訂立的合同就屬于承攬合同。

6、合同的要式性不同。根據我國《合同法》的規(guī)定，建設工程合同應當采用書面形式；而承攬合同即可以是書面的亦可以是口頭形式，而且在定作人為自然人時多采用口頭形式。

7、主要工作可否交由第三人完成不同。在建設工程合同中，總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成，但主體工程必須自己完成；而在承攬合同中，除當事人另有約定外，承攬人應當以自己的`設備、技術和勞力，完成主要工作。

8、工作交由第三方完成時責任承擔者不同。在建設工程合同中，第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任；而在承攬合同中，無論是承攬人經定作人同意將全部工作交由第三人完成，還是將輔助工作交第三人完成，都是由承攬人向定作人承擔責任，第三人不向定作人承擔責任。

9、合同計價條款的變動性不同。一般來說，建設工程合同因工程量較大，工期較長，材料和費用在訂立合同時難以準確計算，所以在結算時通?？梢酝黄坪贤挠媰r條款。而承攬合同中的價款條款較為固定，除經雙方協(xié)商變更外，一般應當按照合同中約定的價款計算。

10、合同解除的條件不同。根據法律規(guī)定，承攬合同的定作人享有解除權，可以隨時解除合同；而在建設工程合同中，除具備雙方約定或者法定的解除條件時，是不允許隨意解除合同的。

11、一方違約時的救濟方式不同。在承攬合同中，定作人解除合同后，承攬只能要求定作人賠償損失，而不能要求繼續(xù)履行；而在建設工程合同中，除特定情形外，一方違約時，對方當事人都可以要求其繼續(xù)履行。

勞務承攬合同篇六甲方：______________

乙方：______________

根據甲方與業(yè)主簽訂的總承包合同等有關文件，現甲方將承建的_______________項目工程勞務部分分包給乙方，乙方已派人踏勘施工現場，全面了解該工程的施工場地現狀，工期質量要求。甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定結合本工地的具體情況，簽訂本勞務分包合同。

一、工程項目

1、工程名稱：

2、分包范圍：

3、施工地點：

4、承包方式：

二、勞務分包費用組成

1、按乙方分包工程范圍內完成的實際工程量與包干單價的乘積計算分包費用，包干單價：____________元，實際工程量：____________，勞務分包費暫定為：________________元。

2、如實際施工過程中因設計變更或業(yè)主指令發(fā)生施工范圍變動，則甲、乙方雙方調增或調減勞務分包施工項目內容及數量，并根據包干單價相應調增或調減勞務分包費用總額。

三、工期要求

1、總工期為________天，工期計算起止時間：________年________月________日開工，________年________月________日前竣工。如經業(yè)主驗收不合格，不能交付使用，不能視為竣工，乙方應負責返工直至合格為止，由此產生的一切費用均由乙方承擔。

2、由于時間緊迫，根據工程的完成情況，為了按計劃進度完成任務，甲方每月向乙方提供一份工程計劃進度表或進度指令，說明各項目完成的時間，乙方必須按甲方的計劃進度完成工程施工。因建設工程施工的特殊需要，乙方接受甲方加班安排。

3、乙方應按約定工期完成本工程，并接受甲方根據工程總進度提出的任何工期計劃修改。除不可抗力或甲方代表認可的其他原因，工期相應順延外，其余不予順延。

4、乙方在施工中應根據工程需要配備足夠的技術人員、管理人員和施工人員。如果乙方配備不足時，甲方有權要求乙方增加人員、機械、加班加點趕工，因趕工增加的費用乙方自負，工期不予順延。

四、技術標準和質量標準

1、技術標準：乙方施工中必須按照建設部、國家技術監(jiān)督局頒布的現行技術標準及各有關設計和施工規(guī)范，材料試驗規(guī)程以及業(yè)主結合本工程需要所擬定的《技術規(guī)范》內容辦理。如上述規(guī)范、規(guī)程有不一致之處，應以比較嚴格者為準。

2、質量標準：乙方應認真執(zhí)行業(yè)主在招標文件中對項目的提出的技術規(guī)范，建立質保體系，制定質保措施，精心組織施工，確保工程質量符合設計要求和業(yè)主在招標文件中對項目的提出的質量標準。

五、分包工程款支付

1、甲方于次月________日前向乙方支付上個月計量確認的應付勞務分包費用的；工程完工并經甲方驗收合格后，甲方于________工作日內向乙方支付至計量確認的應付勞務分包費用的________%；整體項目工程完工經業(yè)主驗收合格，并辦理物業(yè)使用移交手續(xù)后，甲方支付至計量確認的應付勞務分包費用的________%。余下另________%作為質量保修金，質保期間若無質量問題或乙方及時維修合格，質保期滿后甲方一次性無息付清。

2、如工程施工不合格需返工，所需材料費、人工費由乙方承擔，甲方可從應付分包費用中扣除。

六、質保期及責任

1、本工程的質保期為________年，從本項目整體工程通過業(yè)主方驗收合格并辦理物業(yè)使用移交手續(xù)之日計起。

2、質保期間，保修工作由乙方負責；若有質量問題，乙方未能及時維修、整改到位，甲方有權從質保金中扣除所發(fā)生的一切保修費用。

七、甲方責任

1、甲方應按照合同的規(guī)定向乙方提供合適的工作環(huán)境。

2、由甲方制定好工作計劃，監(jiān)督乙方的工作。

3、甲方應及時組織人員驗收，按時支付勞務費。

八、乙方責任

1、乙方每項施工完畢后，先做好自檢，自檢合格后方可通知甲方現場管理人員進行檢查驗收，如發(fā)現質量問題要及時整改，整改后再通知甲方現場管理人員進行檢查驗收，如再發(fā)現質量問題，每處罰款________元，如拒絕整改，甲方有權要求乙方退場，其以前所做工程量按50%結算。

2、乙方進場后，必須嚴格服從甲方現場管理人員的指揮，搞好現場文明施工，材料堆放要整潔有序，每天必須做到工完料清，節(jié)約用料。若發(fā)現浪費材料問題，甲方有權做相應罰款。

3、乙方每天必須清理好施工垃圾，確保施工現場清潔，保護現場所有成品；若出現損壞，一切責任由乙方承擔。

4、乙方在施工過程中，應重視安全；若造成安全事故，一切后果由乙方負責，甲方不負任何責任。

九、爭議解決方式

發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不了的，雙方均可向工程所在地人民法院起訴。

十、其它

1、此合同一式________份，甲方________份，乙方________份，雙方簽字后生效。質保期滿甲方結清工程款后本合同失效。

2、履行本合同過程中任何一方違約，均應承擔所有損失。

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：______________

乙方：______________

日期：______________

日期：______________

勞務承攬合同篇七甲方：______________

乙方：______________

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，結合本工程具體情況，本著平等自愿、協(xié)商一致的原則，甲乙雙方同意簽訂本合同，共同遵守。

一、合同期限

本合同有效期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、項目名稱及工程地點

1、工程項目名稱：

2、工程項目地點：

三、乙方工作內容

1、乙方負責隔離柵欄混凝土立柱的預制、立柱安裝、鋼板網安裝（除鋼板網由甲方供應，其余材料均由乙方自購，但應滿足甲方及監(jiān)理工程師要求）及所有材料的運輸等勞務工作。合同結算單價元/公里。實際結算數量以設計圖紙和技術交底為基礎，并以乙方實際完成、由甲方工程技術人員核實、監(jiān)理和業(yè)主認可的合格工程數量為準。

2、乙方按與甲方約定的工種和人數按期進場后，應保證人員的相對穩(wěn)定，不得擅自違約離場，如需增減人員，應同甲方協(xié)商解決。

3、乙方在該工程項目從事施工，并按甲方安全生產、施工質量、施工進度和施工環(huán)境等管理要求，完成約定的工作量。

四、甲方責任：

1、負責對本工程施工作業(yè)的質量、安全、技術、鋼板網采購、作業(yè)進度進行全方位管理、控制。

2、及時為乙方提供作業(yè)指導書及相關技術資料。

3、在乙方施工作業(yè)前按規(guī)定對乙方進行詳細技術交底，并下達該工程的安全、質量措施要求。

4、按本合同規(guī)定及時支付乙方勞務費用。

五、乙方責任：

1、按甲方的要求負責完成本工程施工的勞務作業(yè)任務。

2、按甲方的施工工期要求，及時組織滿足勞務作業(yè)所需的勞力及所有工機具，按甲方同意的開工時間施工作業(yè)。

3、在施工作業(yè)過程中，嚴格按照甲方提供的作業(yè)指導書和相關技術資料進行施工作業(yè)。

4、乙方的施工作業(yè)，必須滿足甲方提供的技術文件和質量要求，達到國家或行業(yè)現行的工程質量驗收標準。如乙方在規(guī)定時間內返工達不到質量驗收標準，甲方有權另用班組施工，所有費用由乙方承擔。

5、施工作業(yè)質量不合格的，乙方應在甲方規(guī)定時間內無償返工，直至達到質量驗收標準。

6、乙方所派譴的勞務人員應服從甲方施工管理和生產指揮，維護正常的生產、生活秩序和社會治安秩序。

7、乙方應加強對所輸出勞務人員的安全生產教育，并適時組織勞務人員參加甲方的職業(yè)道德、勞動紀律、規(guī)章制度以及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的教育和培訓。

8、乙方必須樹立良好的環(huán)保意識，堅持文明施工作業(yè)，做好施工現場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產。

9、乙方負責為施工作業(yè)人員交納國家及地方規(guī)定的應繳和代繳的各種勞動保護、勞動社會保險等費用和各種稅費，并及時支付勞務人員費用。

甲方：______________

乙方：______________

日期：______________

日期：______________

勞務承攬合同篇八甲方：______________

乙方：______________

甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就____________工程施工的勞務分包事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。

第一條工程概況

（一）工程名稱：

（二）工程地點：

（三）施工面積：

第二條承包范圍

1、人工挖運土石方、回填土；

2、現澆砼工程（綜合）、支模（含腳手架）、鋼筋制作、安裝；預制構件制作、安裝；

3、砌磚；鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰；

4、安砌青石路沿及草坪路沿；

5、二布六油防水層；腳手架搭拆；梯踏步貼面砌、缸磚粘貼；建筑拆除（含除渣）、搭建臨設；

6、零星估工等（除水電安裝及綠化工程外的所有工程）。

第三條承包金額

1、合同價款為：_________元（人民幣）大寫：_________元

2、經過招投標確定或雖未經招投標程序，由甲、乙雙方協(xié)商一致，確認：

（1）本合同價款為固定價格，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。

（2）定額工資單價為：

①瓦工_____元/工日；結構木工______元/工日；裝修木工_____元/工日；鋼筋工_____元/工日；

②砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；

③水暖工_____元/工日；電工______元/工日；壯工_____元/工日；_______；_______；_______；

（3）按建筑面積確定承包價_____元/平方米；其中，地上結構：_____元/平方米；地下結構：_____元/平方米；初裝修：_____元/平方米；水電：______元/平方米；________；_________；

（4）分項工程承包：

①外墻面磚：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；

②水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂漿：_______元/平方米；

③內墻普通抹灰：_______元/平方米；

3、定額工以外發(fā)生的零星用工單價_______元/工日；（以實際發(fā)生，書面簽證資料為準）

4、因不可抗力、一周內非承包人原因停水、停電、停氣或安排任務不及時等原因造成的停工、窩工累計超過八小時的按__________標準補償。

第四條工期（三個月）

（一）開工日期：____________________________

（二）竣工日期：____________________________

第五條施工技術要求

（一）每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。

（二）乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。

（三）第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。

第六條雙方責任及工作

（一）甲方工作

1、提供食宿條件：

2、為乙方施工協(xié)調有關工作關系：

3、派施工管理班子駐現場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。

（二）乙方工作

1、嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。

2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。

3、組織工人文明施