2024年度《橋梁拆除施工合同樣本范本完整版》

橋梁拆除施工合同樣本范本完整版橋梁拆除施工合同樣本范本完整版/橋梁拆除施工合同樣本范本完整版2024年度《橋梁拆除施工合同樣本范本完整版》合同編號：__________第一章：合同雙方基本信息法定代表人：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________法定代表人：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第二章：工程概況2.1工程名稱：__________2.2工程地點：__________2.3工程范圍：__________2.4工程規(guī)模：__________2.5工程期限：__________第三章：工程價款及支付方式3.1工程價款：__________3.2支付方式：__________3.3預付款：__________3.4進度款：__________3.5竣工驗收款：__________3.6質(zhì)保金：__________第四章：工程質(zhì)量及驗收標準4.1工程質(zhì)量：__________4.2驗收標準：__________4.3隱蔽工程驗收：__________4.4竣工驗收：__________第五章：工程變更及違約責任5.1工程變更：__________5.1.1工程變更申請：__________5.1.2工程變更批準：__________5.1.3工程變更費用：__________5.2違約責任：__________5.2.1甲方違約：__________5.2.2乙方違約：__________5.2.3違約金：__________第六章：工程安全及環(huán)境保護6.1工程安全6.1.1甲方應確保施工場地符合國家安全規(guī)定，提供必要的安全生產(chǎn)條件。6.1.2乙方必須遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并對施工人員進行安全教育和培訓。6.1.3乙方應采取一切必要的安全措施，確保施工過程中的人身安全和財產(chǎn)安全。6.1.4甲方有權(quán)對乙方的施工安全進行監(jiān)督和檢查，乙方應予以配合。6.2環(huán)境保護6.2.1乙方應遵守國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)，采取有效措施防止施工過程中對環(huán)境的污染和破壞。6.2.2乙方應妥善處理施工過程中產(chǎn)生的廢棄物和污染物，不得隨意排放或丟棄。6.2.3甲方有權(quán)要求乙方提供環(huán)境保護措施的實施情況，乙方應如實報告。第七章：施工期間雙方的權(quán)利和義務7.1甲方權(quán)利和義務7.1.1甲方有權(quán)對乙方的施工進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督和檢查。7.1.2甲方應按照合同約定及時支付工程款項。7.1.3甲方應提供施工所需的場地、水電等基礎(chǔ)設(shè)施。7.1.4甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題。7.2乙方權(quán)利和義務7.2.1乙方有權(quán)按照合同約定獲得工程款項。7.2.2乙方應按照合同約定的工程范圍、質(zhì)量、期限等進行施工。7.2.3乙方應遵守甲方的管理制度，接受甲方的監(jiān)督和檢查。7.2.4乙方應妥善保管施工設(shè)備和材料，防止丟失或損壞。第八章：工程保險8.1乙方應按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定辦理工程保險，包括但不限于建筑工程一切險、第三方責任險等。8.2保險費用應由乙方承擔，除非合同另有約定。8.3乙方應在保險事故發(fā)生后及時通知保險公司和甲方，并按照保險公司的要求提供必要的證明和資料。8.4保險賠償金應優(yōu)先用于修復或重建工程，剩余部分可根據(jù)合同約定進行處理。第九章：不可抗力9.1如果一方因不可抗力事件無法履行合同義務，應在事件發(fā)生后及時通知對方，并在合理時間內(nèi)提供證明。9.2不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政治動亂等，具體范圍由雙方協(xié)商確定。9.3如果不可抗力事件導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，可以延期履行、部分履行或解除合同。9.4如果不可抗力事件導致一方損失，該方應自行承擔，除非合同另有約定。第十章：爭議解決10.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭議。10.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。10.3爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行合同的其他條款。10.4訴訟費用包括律師費、訴訟費等，由敗訴方承擔，除非法院另有判決。第十一章：材料與設(shè)備11.1材料供應11.1.1乙方應按照工程需要提供符合國家標準和合同要求的材料。11.1.2甲方有權(quán)對乙方提供的材料進行檢驗，如不合格，乙方應在甲方指定的期限內(nèi)更換。11.1.3材料的所有權(quán)應在乙方交付并驗收合格后轉(zhuǎn)移給甲方。11.2設(shè)備使用11.2.1乙方應提供施工所需的機械設(shè)備，并確保其安全、可靠。11.2.2乙方應對設(shè)備進行定期維護和檢查，確保其處于良好狀態(tài)。11.2.3甲方有權(quán)要求乙方提供設(shè)備的合格證明和操作人員的相關(guān)資質(zhì)。第十二章：工程進度與延期12.1工程進度12.1.1乙方應按照合同約定的進度計劃進行施工。12.1.2甲方有權(quán)對乙方的施工進度進行監(jiān)督，乙方應如實報告工程進展情況。12.1.3乙方應采取必要措施確保工程按期完成。12.2工程延期12.2.1如果因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉袚纱嗽斐傻乃袚p失和費用。12.2.2如果因甲方原因或不可抗力導致工程延期，雙方應協(xié)商確定延期時間和相應調(diào)整。第十三章：工程質(zhì)量保修13.1保修期限13.1.1工程質(zhì)量保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。13.1.2保修期限的具體期限由雙方在專用條款中約定。13.2保修責任13.2.1在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責維修。13.2.2如果質(zhì)量問題是由乙方施工原因造成，乙方應承擔維修費用和由此造成的損失。13.2.3如果質(zhì)量問題是由非乙方原因造成，乙方應協(xié)助甲方解決問題，費用由甲方承擔。第十四章：違約責任和解決14.1違約行為14.1.1任何一方未履行合同約定的義務均視為違約。14.1.2違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此造成的損失。14.2違約解決14.2.1雙方應通過友好協(xié)商解決違約問題。14.2.2如果協(xié)商不成，守約方有權(quán)根據(jù)合同約定采取必要的法律行動。第十五章：合同解除和終止15.1合同解除15.1.1在合同履行期間，雙方協(xié)商一致可以解除合同。15.1.2如果一方違約嚴重，守約方有權(quán)解除合同。15.2合同終止15.2.1合同在工程竣工驗收合格、保修期滿后終止。15.2.2合同終止后，雙方的權(quán)利義務關(guān)系仍然有效，直至合同約定的全部義務履