原材料加工承攬合同完整樣式合集

原材料加工承攬合同完整樣式(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。承攬方：****地址：***郵編：*****電話：****法定代表人：******職務(wù)：******定作方：****地址：***郵編：*****電話：****法定代表人：******職務(wù)：******定作方托付承攬方加工****，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：其次條加工成品質(zhì)量要求:************************第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，削減價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術(shù)資料，圖紙供應(yīng)方法：1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)覺(jué)供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準(zhǔn)時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料，圖紙等。)第五條價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，根據(jù)國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺(jué)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有商定的，按商定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：******************第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：******************第十條結(jié)算方式及期限：********************第十一條其他：1.依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。第十二條承攬方的違約責(zé)任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金****元;(合同中無(wú)詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的****%(10%--30%幅度)或酬金總額的****%(20%--60%幅度)違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的****%(10%--30%幅度)的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的****%(20%---60%的幅度)違約金。3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實(shí)行樂(lè)觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方拖延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，**，也可以直接向人民法院起訴。第十六條本合同自****年****月****日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式****份，交****(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方(蓋章)：********承攬方(蓋章)：********代表人(簽字)：********代表人(簽字)：********地址：********地址：********電話：********電話：********開戶銀行：********開戶銀行：********帳號(hào)：********帳號(hào)：************年****月****日****年****月****日原材料加工承攬合同完整樣式(第二篇)原材料加工承攬合同合同編號(hào):[合同編號(hào)]本合同由以下各方簽訂：甲方：[甲方名稱]住所：[甲方地址]法定代表人/授權(quán)代表：[甲方授權(quán)代表名稱]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：[甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)]乙方：[乙方名稱]住所：[乙方地址]法定代表人/授權(quán)代表：[乙方授權(quán)代表名稱]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：[乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)]鑒于：1.甲方擁有原材料（以下簡(jiǎn)稱“原材料”）的所有權(quán)并具備加工能力；2.乙方有能力和技術(shù)對(duì)原材料進(jìn)行加工處理；根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，共同遵守并履行：第一條合同目的本合同的目的是明確甲乙雙方在原材料加工承攬方面的權(quán)利和義務(wù)、加工費(fèi)用、交付方式及相關(guān)責(zé)任。第二條原材料加工范圍1.甲方將自行提供原材料及相應(yīng)的加工要求，并按照約定的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量將原材料交付乙方進(jìn)行加工處理；2.乙方承諾在合同期內(nèi)按時(shí)完成原材料的加工，并保證加工產(chǎn)品符合甲方的要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三條加工費(fèi)用及支付方式1.甲方將按照約定支付加工費(fèi)用給乙方，加工費(fèi)用的支付方式為[支付方式]；2.加工費(fèi)用應(yīng)在原材料交付給乙方后的[支付期限]內(nèi)支付完成；3.加工費(fèi)用的具體金額根據(jù)甲乙雙方的協(xié)商確定，并在本合同附件中載明。第四條交付及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成原材料的加工，并按照甲方的要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)；2.完成加工后，乙方應(yīng)與甲方一同進(jìn)行產(chǎn)品的驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和規(guī)格符合甲方的要求；3.如甲方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有任何質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求乙方進(jìn)行必要的更換、修復(fù)或退費(fèi)等補(bǔ)救措施。第五條保密條款1.甲乙雙方同意對(duì)于因履行本合同而獲取到的商業(yè)秘密進(jìn)行保密，不得向第三方披露；2.甲乙雙方承諾在本合同終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)。第六條違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：-如甲方未按時(shí)支付加工費(fèi)用，除了應(yīng)立即支付費(fèi)用外，還應(yīng)按照約定支付違約金，違約金金額為應(yīng)付費(fèi)用的[違約金比例]；-如甲方未按照約定提供原材料或提供原材料與約定規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和損失。2.乙方違約責(zé)任：-如乙方未按時(shí)完成加工任務(wù)，應(yīng)按照約定支付違約金，違約金金額為加工費(fèi)用的[違約金比例]；-如乙方履行加工任務(wù)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行必要的更換、修復(fù)或退費(fèi)等補(bǔ)救措施。第七條爭(zhēng)議解決本合同的解釋和爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)法律。如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地的人民法院裁決。第八條合同生效本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。合同自雙方蓋