酒吧裝飾裝修合同協(xié)議書

PAGEPAGE1酒吧裝飾裝修合同協(xié)議書甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行酒吧裝飾裝修事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內(nèi)容：酒吧裝飾裝修工程，包括但不限于墻面、地面、天花板的裝飾裝修，以及相關(guān)設(shè)施的安裝等。1.4工程期限：本合同簽訂之日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的裝飾裝修設(shè)計方案進(jìn)行施工，并保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求使用符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，并確保施工過程中的安全環(huán)保。2.3乙方應(yīng)在施工過程中嚴(yán)格遵守施工規(guī)范，確保工程質(zhì)量和施工安全。三、工程費用3.1工程總費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。3.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后支付乙方工程總費用的____%作為預(yù)付款，剩余款項按照工程進(jìn)度分期支付。3.3乙方應(yīng)在每個階段工程完成后向甲方提出支付申請，甲方應(yīng)在收到申請后____個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項。四、工期延誤4.1若乙方未能按照約定工期完成工程，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方工程總費用的____%作為違約金。4.2若甲方未能按照約定時間支付工程款項，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方工程總費用的____%作為滯納金。五、工程變更5.1在施工過程中，甲方有權(quán)根據(jù)實際情況提出工程變更要求，乙方應(yīng)積極配合并進(jìn)行調(diào)整。5.2工程變更導(dǎo)致的費用增加或減少，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定，并簽訂補充協(xié)議。六、工程驗收6.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提出驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后____個工作日內(nèi)組織驗收。6.2驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的工程款項。6.3若驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到甲方滿意為止。七、售后服務(wù)7.1乙方應(yīng)提供____年的售后服務(wù)，自工程驗收合格之日起計算。7.2在售后服務(wù)期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修和更換因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞。八、違約責(zé)任8.1若乙方未能按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。8.2若甲方未能按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付滯納金。九、爭議解決9.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-酒吧裝飾裝修合同協(xié)議書目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程費用五、工期延誤六、工程變更七、工程驗收八、售后服務(wù)九、違約責(zé)任十、爭議解決十一、其他約定附件：附件一：裝飾裝修設(shè)計方案附件二：裝修材料清單附件三：施工進(jìn)度計劃合同正文一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內(nèi)容：酒吧裝飾裝修工程，包括但不限于墻面、地面、天花板的裝飾裝修，以及相關(guān)設(shè)施的安裝等。4.工程期限：本合同簽訂之日起至____年__月__日止。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的裝飾裝修設(shè)計方案進(jìn)行施工，并保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求使用符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，并確保施工過程中的安全環(huán)保。3.乙方應(yīng)在施工過程中嚴(yán)格遵守施工規(guī)范，確保工程質(zhì)量和施工安全。四、工程費用1.工程總費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。2.甲方應(yīng)在本合同簽訂后支付乙方工程總費用的____%作為預(yù)付款，剩余款項按照工程進(jìn)度分期支付。3.乙方應(yīng)在每個階段工程完成后向甲方提出支付申請，甲方應(yīng)在收到申請后____個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項。五、工期延誤1.若乙方未能按照約定工期完成工程，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方工程總費用的____%作為違約金。2.若甲方未能按照約定時間支付工程款項，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方工程總費用的____%作為滯納金。六、工程變更1.在施工過程中，甲方有權(quán)根據(jù)實際情況提出工程變更要求，乙方應(yīng)積極配合并進(jìn)行調(diào)整。2.工程變更導(dǎo)致的費用增加或減少，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定，并簽訂補充協(xié)議。七、工程驗收1.工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提出驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后____個工作日內(nèi)組織驗收。2.驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的工程款項。3.若驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到甲方滿意為止。八、售后服務(wù)1.乙方應(yīng)提供____年的售后服務(wù)，自工程驗收合格之日起計算。2.在售后服務(wù)期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修和更換因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞。九、違約責(zé)任1.若乙方未能按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。2.若甲方未能按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付滯納金。十、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年__月__日附件一：裝飾裝修設(shè)計方案附件二：裝修材料清單附件三：施工進(jìn)度計劃附件列表：1.附件一：裝飾裝修設(shè)計方案2.附件二：裝修材料清單3.附件三：施工進(jìn)度計劃法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調(diào)整平等主體之間商品交換關(guān)系的法律規(guī)范的總稱，涉及合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面。2.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時，應(yīng)向另一方支付的一定金額作為經(jīng)濟(jì)補償。3.滯納金：當(dāng)一方未按照約定時間支付款項時，應(yīng)向另一方支付的一定金額作為經(jīng)濟(jì)補償。4.訴訟：當(dāng)雙方無法通過協(xié)商解決爭議時，可以向人民法院提起訴訟，請求法院判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項：1.設(shè)計方案變更：在施工過程中，甲方可能會提出設(shè)計方案變更。為避免糾紛，甲乙雙方應(yīng)在合同中明確變更流程、費用承擔(dān)等事項。2.裝修材料質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求使用符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料。甲乙雙方應(yīng)對材料質(zhì)量進(jìn)行驗收，確保施工過程中的安全環(huán)保。3.工期延誤：為避免工期延誤，甲乙雙方應(yīng)密切配合，確保工程進(jìn)度。如發(fā)生延誤，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方應(yīng)在合同中明確驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保驗收過程的順利進(jìn)行。如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改。5.售后服務(wù)：乙方應(yīng)按照合同約定提供售后服務(wù)，確保工程質(zhì)量。甲方在售后服務(wù)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)問