承攬加工零件合同9篇

承攬加工零件合同9篇

承攬加工零件合同1

訂立合同雙方：

甲方.：XX縣木具廠（承攬方）

乙方：XX縣百貨公司（定作方）

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵

守.

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，樟縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,

堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松梯;塑料面

要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示

為準，保證方正，平直，安裝方便.

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核

定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在

依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通

知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的

1/53

時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，

由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙

方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)

定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢

驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五

日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對

方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司

供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受

損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方

負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用

均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,

由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元（貳萬

元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.

乙方不履

2/53

行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,

即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，

應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾

期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權

拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，

甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有

權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一

天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分

價款總值20%的違約金.

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負

責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當

3/53

賠償甲方因此造成的損失.

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總

值30%的違約金.

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資

料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料

的損失.

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關

延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力

致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免

予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可

抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;

在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償

甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一

方可直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即

失效.

4/53

本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局各存

一份.

甲方：XX縣木具廠（蓋章）乙方：XX縣百貨公司

法定代表人：黃華新（簽名）法定代表人：王新法

一九八五年一月二十五日

承攬加工零件合同2

甲方：（定作方）

地址:工業(yè)城

法定代表人：_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

乙方：（承攬方）

地址:_________________

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

合同編號：合同簽訂地：工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方

本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本

合同。

5/53

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技

術指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲

方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表：

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注

1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方

可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準（包括質(zhì)量要求）：

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術標準或要求

備注

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該

價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價

格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工

零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給

其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;

6/53

在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲

方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同

或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合

理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基

礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程

序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材

料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零

部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工

生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲

方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料

貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂

貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

7/53

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加

工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知

時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實

是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工

零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑

甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：

2.包裝物標識規(guī)定:

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定

或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定

倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)

8/53

一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及

生產(chǎn)廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告

后，開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地

點存放。乙方應在七⑺天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對

包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資

料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；

3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標

準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔；

5.模具的知識產(chǎn)權：甲方所有；

6.模具的所有權：甲方所有。

八、知識產(chǎn)權保護

1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有許

可的，還須簽訂《使用許可合同》。

9/53

九、產(chǎn)品技術、質(zhì)量標準與控制

1.合同生效后日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下

列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，

并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測

合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。

(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進

行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任

按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項

目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評

審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名

單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前

必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產(chǎn)品品種,

零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可

10/53

選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)

的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封

樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

3.質(zhì)量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方

可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，

但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間

的合同履行。

4.產(chǎn)品技術、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用

雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結(jié)算

1.加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十

五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費

作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯

票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方

不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算

%,第二年結(jié)算%,第三年結(jié)算%。

H^一、驗收方法

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準

11/53

與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙

方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測結(jié)

果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、

花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。

書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；

不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、

批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；

提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權拒

付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后，應在天內(nèi)負責處理,

否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對

此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無常使用的加工零部

件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，

甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由

乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提

交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙

方承擔全部責任。

12/53

十三、乙方違約責任:

1.乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，

具體如下：

(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%,但

不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、

挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之

加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部

件品的，應及時知會甲方，并按第⑷條接受扣罰。

(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的

10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未

能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由

乙方負責；

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金

3000元/次；

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不

合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；

(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合

格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重

的除罰款外取消供應商資格；

13/53

(7)未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應

廠家，扣罰O元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消

供應商資格；

(8)送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10?IOO倍的違約

金；

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合

合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承

擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換

的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣

罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承

擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方

應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不

符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不

符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保

養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付

款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在

發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交

貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，

14/53

并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同

規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費

用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向

乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方

如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除：

1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。

如有《》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合

同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)

生重大質(zhì)量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此

給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行

本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、標

識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

十六、不可抗力

15/53

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時?，應

及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關主管機

關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況

可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他

1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種

經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，

否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨

物來充抵。

2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合

同專用章后生效，有效期自年月—日到年—月

—日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意

由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、

《使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項：

1.

16/53

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

日期：年月日日期：年

月日

承攬加工零件合同3

承攬加工合同完整范本

委托方：（以下簡稱甲方）

17/53

被委托方：（以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的

利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同

遵守。

第一條、代加工內(nèi)容

甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式（或開發(fā)信息）、

標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。

第二條、甲方責任

1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方產(chǎn)

品O

2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及

對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件

3.向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術要求、交貨

時間等。

4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季

度委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。

2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及

對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件

3.向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術要求、交貨

時間等。

18/53

4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標

的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容。

5.甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出

意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。

?本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙

方不得為他人生產(chǎn)或提供。

?甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。

第三條、乙方責任

1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。

2.甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),

生產(chǎn)標準符合質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由

超過訂單數(shù)量和品種。

3.負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)

量要求進行。

4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，

造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。

19/53

6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。

7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包，三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第四條、付款方式及交貨地點

甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后，與乙方簽訂委托加工通

知單，并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的作為預

付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點

為甲方庫房。

第五條、驗收標準

雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)

過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求（以書面內(nèi)容要求為準）作為驗收標準。

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。

第六條、違約責任

1.因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價

%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂

金。

2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、ER刷品等，一經(jīng)查證,

無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣萬元違約金，并追究乙方法

律責任。

3.凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值

%的違約金。

20/53

4.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終

止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責

任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。

第七條、合同有效期限本委托加工合同期限為個月，自

年月日至________年月日止，生

產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。

第八條、合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可

向廣州仲裁委員會申請仲裁。

第九條、本合同正本一式二份，經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生

效。

第十條、其他未盡事宜另行訂立。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

日期：日期：

承攬加工零件合同4

承攬方：______________________________________

定作方：______________________________________

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立

本合同，以便共同遵守。

21/53

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用

原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合

合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、

減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定

額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求

的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不

得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或

技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)

回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止

工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

22/53

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,

未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定

執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗

收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短

期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同

中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)?/p>

原因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,

可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提

提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)

行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的

以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物

23/53

時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取

日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必

要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利

用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修

整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合

同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需

要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定

作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返

24/53

修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新

包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于

合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失

的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方

償付違約金_「元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有

關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付

違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的

千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有

權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作

物或不能完成工作部分價款總值的___%（10%?30%）或酬金總額的

____%（20%?60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，

應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），

除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付

的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其

他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,

25/53

或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方

調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有

權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或

重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承

攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履

行部分價款總值的一％（10%?30%幅度）的違約金;不屬承攬方提供

原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_一%（20%?60%的幅

度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、

包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合

同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合

同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工

待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付

違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過

領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價

款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少

26/53

于報酬、保管、保養(yǎng)費時.，定作方還應補償不足部分；如定作物不能

變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付

款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金

總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運

輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的

費用。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力

致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免

予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方

應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方

應協(xié)商解決；協(xié)商不成按項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自—年月一日起生效，合同履行完畢即失效，本

合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，

由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

27/53

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式

—一份，交（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證

機關）各留存一份。

定作方：承攬方：

代表人：代表人：

—年—月—日—年—月—日

承攬加工零件合同5

合同編號：___________

甲方.（定作方）：嘉潤公司

乙方（承攬方）：

鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型

號產(chǎn)品；乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《》及相關法律法規(guī)的規(guī)

定，甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立

本合同。

第一條定作物情況：

1.1品名：___________

L2規(guī)格：___________

28/53

L3數(shù)量：___________

1.4備注：___________

第二條合同價款

2.1合同價款總額：

2.2付款方式：

2.3付款時間：

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術標準：

3.1質(zhì)量要求：

3.2技術標準：

3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為

保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用乙方原材料完成工作的，甲方有權對原材料進行檢驗。乙

方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時，甲方有權要求重作、修

理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的，甲方按下表標準提供：

4.3甲方于年月日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要

29/53

求的,應在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材

料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除

本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技

術資料要求不合理,應當及時通知甲方，甲方應當在接到通知之日起3

日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復，乙方有權停止工作，并及時通

知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密，乙方應當嚴格遵守，未

經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲

方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關

的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資

料、圖紙或技術;不得允許（出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術

的行為皆屬于“允許”）或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料、圖

紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或

文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或

技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升

級或研發(fā)。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：

30/53

6.2驗收方法：

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證

明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量缺陷，甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，以質(zhì)量監(jiān)督檢驗

機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方

墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交（提）定作物的時間和地點

7.1雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：

7.1.2自提定作物的地點：

7.2雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：

7.2.2送交定作物的地點：

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達

成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

31/53

7.4交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具

送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，?/p>

發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以乙方通

知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給甲

方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔：

8.1包裝要求：

8.2費用負擔：

第九條運輸方式及費用負擔：

9.1定作物的運輸方式：

9.2運輸費用：

第十條定作物的保修

第十一條定金及預付款

11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額：

11.2甲方向乙方交付定金的時間：

11.3甲方向乙方交付預付款的數(shù)額：

11.4甲方向乙方交付預付款的時間：

第十二條乙方的違約責任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當

32/53

按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換，并承擔元/每件的違

約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準，甲方有權拒

收，由此造成的損失由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責

返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝

不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約

金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方

賠償。

12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其

它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換

甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲

方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完

成,并承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任：

13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價—%。

的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的

費用。

33/53

13.4其它違約責任：

第十四條爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不

能協(xié)商一致時,選擇以下第一種方式解決：

（一）向委員會申請O

（二）向人民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點：

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙

方各執(zhí)份。

甲方（章）：乙方（章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

承攬加工零件合同6

定作單位：________________________________

項目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

承攬單位：________________________________

機械制造有限公司（以下簡稱乙方）

34/53

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《》、《加

工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委

托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充

分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構(gòu)件品名與價款

一、加工品名：高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程

上升下降管及錨固件加工制作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委

托加工的構(gòu)件。

二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工

期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。

三、加工單價：每噸元整人民幣（￥：

________________元人民幣）

四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部

門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有

加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。

六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)

票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限：共計歷天。按甲方施工進度要

求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前

35/53

五天通知乙方。

二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前

坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

第三條加工材料供應與采購

一、甲方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供

應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲

方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲

方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損3%）。乙方按圖紙要求負責組織

排套材下料，排圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方

負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用

料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管

費。

二、乙方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均

由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計

要求。

三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證

明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、

構(gòu)配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用

36/53

由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清

理出場。

五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方

原因使用時一，由乙方承擔發(fā)生的費用。

第四條加工成品質(zhì)量與驗收

一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及

有關技術文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、

《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加

工構(gòu)件質(zhì)量。

二、質(zhì)量等級：一次驗收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，

交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按

甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、

質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù)；由乙方提供必需的技術資料和

有關質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加

工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工，

隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要

37/53

求，乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自

身原因?qū)е路倒?、修改的費用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的，

乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。

七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)

造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加

工構(gòu)件質(zhì)量負全部責任。

定作方：_____________________

年月B

承攬方：_____________________

年月日

承攬加工零件合同7

合同編號：定作人：簽訂地點：

承攬人：簽訂時間：—年—月…日

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

加工物規(guī)格計量報酬交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱型號單位單價金額合計

38/53

合計人民幣金額（大寫）:

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條定作人提供的材料

材料規(guī)格計量

數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異

議的期限：

第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求:

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費用負擔:

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

39/53

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在

——日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的——

日內(nèi)答復。

第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:

第十三條定作人在一年—月—日前交定金（大

寫）元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留

置加工物。

第十六條違約責任：

40/53

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭

議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商

或調(diào)解不成的，按下列第——種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項：

定作人承攬人鑒（公）證意見：

定作人（章）：承攬人（章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：I居民身份證號碼：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

賬號：賬號：經(jīng)辦人：

I郵政編碼：I郵政編碼：年月日

41/53

監(jiān)制部門：印制單位:

承攬加工零件合同8

承攬方：法定代表人：

定作方：法定代表人：

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本

合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材

料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合

同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理,

減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗

定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求

42/53

的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不

得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或

技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)

回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止

工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,

未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當

事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收

前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期

檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中

規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍?/p>

43/53

因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時;

可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點：

1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前

或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物

的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定

作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的

提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作

方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸辦法及費用負擔:

第十條結(jié)算方式及期限:

第十一條其他：

L根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由

雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不

44/53

履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給

付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還

預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；

有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利

用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔

逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方

有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需

要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不

再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責

返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重

新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低

于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅

失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____元；（合

同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按

逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的,

45/53

每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未

經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作

物或不能完成工作部分價款總值的%（10%—30%幅度）或酬

金總額的%（20%—60%幅度）違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，

應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），

除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付

的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其

它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,

或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方

調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有

權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或

重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承

46/53

攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履

行部分價款總值的%（10%-30%幅度）的違約金;不屬承攬方

提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的

%（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、

包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合

同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合

同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工

待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付

違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過

領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價

款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少

于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不