建設工程施工合同標準格式

第頁共頁建設工程施工合同標準格式建設工程施工合同合同編號：甲方：（委托方）法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：乙方：（承攬方）法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：鑒于甲乙雙方本著平等自愿、公正合法的原則，就甲方委托乙方按照約定條件承攬施工工程一事，達成以下合同：一、工程基本內容1.項目名稱：2.工程地點：3.工程規(guī)模：4.工程的主要內容、技術要求以及施工時間：5.工程合同價款：二、工程進度1.甲方和乙方確定了施工工期為：起訖日期、總計天數(shù)。2.工期保證金：甲方應在合同簽訂之日起3個工作日內向乙方支付工期保證金，具體金額為：XXX元。3.工程延期：若甲方在工期內未按照合同約定提供場地、材料、設備、勞務等，造成工程延期的，甲方應支付相應的違約金，違約金的計算方式為：每日延期費用=工期保證金/總工期天數(shù)。4.工程提前竣工：若乙方在約定的工期內完成施工，并經甲方驗收合格，則乙方有權要求甲方提前支付剩余工程款的40%，并提前解除工期保證金。三、合同價款及支付方式1.工程價款總額：XXX元。2.工程價款支付方式：（1）工程款支付方式：按照以下進度支付工程款：1）合同簽訂后3個工作日內支付工程款的XX%作為預付款；2）在工程完成階段，按照施工進度及甲方驗收情況，支付工程款的XX%；3）工程驗收合格后，支付工程款的XX%；4）工程保修期滿后，支付工程款的XX%。（2）工程款支付條件：乙方應向甲方提供相應的工程支付證明，包括但不限于：發(fā)票、收據(jù)、工程進度證明等，甲方應在5個工作日內支付相應的工程款。四、質量保證1.乙方對工程的質量及技術標準負責，按照國家相關規(guī)定和標準進行施工，確保工程的安全、合格、達到預定的使用功能。2.乙方應保證工程材料的質量，材料應符合國家相關標準，如發(fā)現(xiàn)材料不合格，應及時更換。3.工程的質保期為XX個月，自工程竣工驗收之日起計算。4.若在質保期內出現(xiàn)工程質量問題，乙方應及時修復或更換，不得向甲方收取任何費用。五、施工安全及責任1.乙方應建立并執(zhí)行相應的施工安全管理制度，確保工人和現(xiàn)場的安全。2.乙方應購買工程責任保險，并按照保險公司的要求及時支付保險費用。3.如發(fā)生人身傷亡和工程財產損失，乙方應負責組織救援、賠償并協(xié)助甲方處理相關事宜。六、違約責任1.若任一方違反合同約定，給對方造成損失的，應向對方承擔違約責任，并賠償損失。2.乙方違約責任：（1）不按照合同要求完成工程的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并可以解除合同。（2）若乙方遲延施工超過合同約定工期的30%，甲方有權要求乙方支付工期保證金的10%作為違約金。（3）如乙方擅自變更工程內容、材料或提高價款的，應承擔相應的違約責任。3.甲方違約責任：（1）未按照約定支付工程款的，應支付滯納金及違約金。（2）甲方未按時提供場地、材料、設備等，造成延期的，應支付相應的延期費用。七、變更及解除合同1.若乙方認為施工過程中需要對工程內容進行變更的，應書面提出申請并與甲方商定變更事項。2.雙方協(xié)商一致后，變更事項應簽訂變更合同并經雙方蓋章人員簽字確認。3.在不影響工程進度和質量的前提下，雙方應盡量協(xié)商解決。4.如因一方原因導致無法繼續(xù)履行合同的，對方有權要求解除合同，并要求賠償損失。八、爭議解決1.本合同履行過程中產生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，甲乙雙方有權提起訴訟，根據(jù)合同爭議提交對方所在地人民法院進行裁決。九、其他事項1.本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決，并書面確定。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲