綠化景觀施工合同范本

第頁共頁綠化景觀施工合同范本合同編號：XXX-XXX-XXX甲方：（公司名稱）地址：聯(lián)系人：電話：乙方：（公司名稱）地址：聯(lián)系人：電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下合同：第一條合同概述本合同是甲乙雙方就乙方對甲方進(jìn)行綠化景觀施工所達(dá)成的協(xié)議，雙方共同遵守并履行。第二條工程內(nèi)容甲方委托乙方負(fù)責(zé)以下綠化景觀施工工程的執(zhí)行：1.綠化設(shè)計(jì)2.植樹造景3.花壇建設(shè)4.草坪鋪設(shè)5.燈光照明6.防護(hù)設(shè)施建設(shè)7.其他相關(guān)工程具體工程內(nèi)容和施工標(biāo)準(zhǔn)詳見附件《工程設(shè)計(jì)和規(guī)范要求》。第三條工程費(fèi)用和支付方式1.工程費(fèi)用總額為人民幣（大寫）_____________元整（￥_____________）。2.工程費(fèi)用支付方式：（1）甲方在簽署合同時支付合同金額的30%作為預(yù)付款。（2）乙方按照工程進(jìn)度執(zhí)行后續(xù)支付。甲方在檢驗(yàn)合格的工程階段支付工程款的30%；甲方在竣工驗(yàn)收合格后支付最后的40%。3.甲方需在每次支付工程款前，與乙方一同進(jìn)行工程驗(yàn)收，并簽署支付憑證。4.如果乙方工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)的工程費(fèi)用，并要求乙方進(jìn)行整改。第四條工期1.工期自合同生效之日起計(jì)算，約定為（天/月/季度/年）_____________。2.工期延誤責(zé)任：（1）若由于甲方原因，導(dǎo)致工期延誤，甲方應(yīng)根據(jù)實(shí)際延誤天數(shù)向乙方支付相應(yīng)的違約金。（2）若由于乙方原因，導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際延誤天數(shù)向甲方支付相應(yīng)的違約金。第五條質(zhì)量保證1.乙方保證所提供的材料、設(shè)備和施工技術(shù)等符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并能按照雙方約定的工程設(shè)計(jì)和規(guī)范要求進(jìn)行施工。2.乙方提供的植物物種應(yīng)當(dāng)符合甲方要求，并具有良好的成活率和建成后的美觀度。3.若乙方所提供的工程質(zhì)量存在問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，乙方應(yīng)在收到書面通知后及時進(jìn)行修復(fù)或調(diào)整。4.在工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方提供工程保修期為（天/月/年）__________，在保修期內(nèi)對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行維修或更換。第六條竣工驗(yàn)收和保證金1.在工程竣工后，甲方對乙方的施工進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在五個工作日內(nèi)支付工程的尾款。2.乙方需要提供相應(yīng)的保證金，保證金占總工程款的10%，甲方在驗(yàn)收合格后五個工作日內(nèi)退還保證金。3.若乙方工程質(zhì)量問題頻發(fā)，甲方有權(quán)扣除保證金進(jìn)行修復(fù)或更換，直至問題解決為止。第七條保密條款雙方同意在本合同執(zhí)行過程中保守商業(yè)秘密，不得向第三方泄露或披露。第八條爭議解決本合同的解釋和爭議解決適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，并提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第九條合同生效本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，并為雙方共同遵守的合同。甲方簽字蓋章：