一級建造師建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識第五次測試卷（附答案和解析）

一級建造師建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識第五次測試卷(附答案和解

析)

一、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中，有

兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，

所選的每個選項得0.5分)。

1、法人應(yīng)當具備的條件有()O

A、依法成立

B、有自己的場所

C、有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費

D、有自己的名稱、組織機構(gòu)

E、能夠獨立承擔無限民事責任

【參考答案】：ABCD

【解析】：根據(jù)《民法通則》第37條的規(guī)定，法人應(yīng)當具備的條

件為：

(1)依法成立；

(2)有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費；

(3)有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所；

(4)能夠獨立承擔民事責任。

故應(yīng)選ABCD項。

2、某市交通管理局發(fā)布文件，規(guī)定對高速公路過往車輛征收過路

費。徐某駕車路過被征收，認為屬于亂收費，欲提起復(fù)議申請。下列

選項中正確的是()O

A、徐某可以直接對該征收行為提起行政復(fù)議

B、徐某可以針對該規(guī)范文件要求復(fù)議審查

C、徐某可以在申請復(fù)議征收行為時要求審查該規(guī)范性文件

D、徐某不必經(jīng)過復(fù)議，可以直接對該征收行為向人民法院提起行

政訴訟

E、徐某如果直接向人民法院提起行政訴訟，則不能請求法院對該

規(guī)范性文件進行審查

【參考答案】：ACDE

【解析】：本題考查的是行政復(fù)議的受案范圍。選項B中沒有體

現(xiàn)對該規(guī)范文件“一并”提出復(fù)議審查，所以，選項B錯誤。

3、甲家旁邊有一建筑工地正在施工。某日，一貨車經(jīng)過甲家門前,

由于顛簸掉落貨物一件，被甲拾得據(jù)為己有。其后，甲發(fā)現(xiàn)有利可圖,

遂在門前灑落許多磚石。次日，果然又拾得兩袋車上顛落的貨包。關(guān)

于甲性質(zhì)的說法，正確的有()O

A、侵權(quán)

B、無因管理

C、合同行為

D、不當?shù)美?/p>

E、法律行為

【參考答案】：AD

【解析】：甲把掉落的貨物據(jù)為己有的行為屬于不當?shù)美?。當?/p>

通過設(shè)置路障的行為獲取了更多的利益之后就屬于侵權(quán)行為。

4、根據(jù)代理權(quán)獲得的方式不同，代理可分為()o

A、指定代理

B、隱名代理

C、委托代理

D、居間代理

E、法定代理

【參考答案】：ACE

【解析】：所謂代理，是指代理人在被授予的代理權(quán)限范圍內(nèi)，

以被代理人的名義與第三人實施法律行為，而行為后果由該被代理人

承擔的法律制度。代理涉及三方當事人，即被代理人、代理人和代理

關(guān)系所涉及的第三人。代理包括：委托代理、法定代理和指定代理。

5、在人口集中地區(qū)存放()等物料，必須采取防燃、防塵措施,

防止污染大氣。

A、煤炭

B、煤阡石

C、煤渣、煤灰

D、木材

E、砂石、灰土

【參考答案】：ABCE

【解析】：本題考核的是施工現(xiàn)場大氣污染的防治。在人口集中

地區(qū)存放煤炭、煤殲石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，必須采取

防燃、防塵措施，防止污染大氣。

6、根據(jù)不同的標準可以將合同劃為不同的類別，建設(shè)工程施工合

同屬于Oo

A、雙務(wù)合同

B、有償合同

C、無償合同

D、有名合同

E、無名合同

【參考答案】：ABD

【解析】：本題涉及的考點是合同的分類。有名合同(又稱典型合

同)，是指法律上已經(jīng)確定了一定的名稱及具體規(guī)則的合同?！逗贤ā?/p>

中所規(guī)定的15類合同，都屬于有名合同，如建設(shè)工程合同等。雙務(wù)合

同，是指當事人雙方互負對待給付義務(wù)的合同，即雙方當事人互享債

權(quán)、互負債務(wù)，一方的合同權(quán)利正好是對方的合同義務(wù)，彼此形成對

價關(guān)系。有償合同，是指一方通過履行合同義務(wù)而給對方某種利益，

對方要得到該利益必須支付相應(yīng)代價的合同，如建設(shè)工程合同等。

7、注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設(shè)工程施工的項目經(jīng)理，

但下列選項中()情況例外。

A、同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的

B、因非承包方原因使工程停工120天以上且建設(shè)單位同意的

C、合同約定的工程進入收尾階段而新的工程剛剛破土動工的

D、因工作需要經(jīng)工程發(fā)、承包雙方協(xié)商同意的

E、合同約定的工程驗收合格的

【參考答案】：ABE

【解析】：建造師經(jīng)注冊后，有權(quán)以建造師名義擔任建設(shè)工程項

目施工的項目經(jīng)理及從事其他施工活動的管理，但不得同時擔任兩個

及以上建設(shè)工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外：①同一

工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的；②合同約定的工程驗收合格的；③

因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)，經(jīng)建設(shè)單位同

意的。

8、根據(jù)《招標投標法》及有關(guān)規(guī)定，下列建設(shè)項目中屬于必須進

行招標的項目范圍的有()O

A、利用世界銀行貸款新建水電站

B、某市居民用水水庫工程

C、某涉及國家秘密的軍事工程

D、某市利用國有資金建設(shè)的垃圾處理場

E、某高校的圖書館改建工程

【參考答案】：ABDE

9、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位的()

應(yīng)當經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格后方可任職。

A、主要負責人

B、一般從業(yè)人員

C、特種設(shè)備作業(yè)人員

D、項目負責人

E、專職安全生產(chǎn)管理人員

【參考答案】：ADE

【解析】：本題考核的是三類管理人員的培訓(xùn)考核。施工單位的

主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或

者其他有關(guān)部門考核合格后方可任職。

10、根據(jù)《民事訴訟法》，起訴必須符合的條件有（）

A、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民，法人和其他組織

B、有明確的被告

C、有具體的訴訟請求和理由

D、事實清楚，證據(jù)確實充分

E、屬干人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄

【參考答案】：ABCE

11、工程監(jiān)理單位在實施工程監(jiān)理的過程中，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,

其能夠采取的措施有OO

A、罰款

B、要求施工單位整改

C、要求施工單位暫時停工

D、要求施工單位停業(yè)整頓

E、向有關(guān)主管部門報告

【參考答案】：BCE

【解析】：工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故

隱患的，應(yīng)當要求施工單位整改；情況嚴重的，應(yīng)當要求施工單位暫

時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施

工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當及時向有關(guān)主管部門報告。

12、關(guān)于投標文件的送達與簽收的表述中，正確的有()o

A、招標入收到投標文件后，應(yīng)當簽收保存，不得開啟

B、投標人少于3個的，招標人應(yīng)當依法重新招標

C、招標人收到投標文件后，專家評審委員會主席可以開啟投標文

件

D、投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投

標文件送達投標地點

E、在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，

招標人應(yīng)當拒收

【參考答案】：ABDE

【解析】：本題涉及的考點是投標文件的送達與簽收?！墩袠送?/p>

標法》規(guī)定，投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,

將投標文件送達投標地點。招標人收到投標文件后，應(yīng)當簽收保存，

不得開啟。投標人少于3個的，招標人應(yīng)當依法重新招標。在招標文

件要求提交投標文件的截止時間后送迭的投標文件，招標人應(yīng)當拒收。

13、下面關(guān)于施工單位對建設(shè)工程質(zhì)量最低保修期期限說法正確

的是()O

A、有防水要求的衛(wèi)生間為2年

B、給排水管道為5年

C、電氣設(shè)備安裝工程為2年

D、供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期

E、裝修工程為2年

【參考答案】：CDE

【解析】：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第40條規(guī)定，在正常使用

條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：

(1)基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，

為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲

漏，為5年；

(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；

(4)電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。

其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。

14、下列各項屬于保證合同應(yīng)包括的內(nèi)容的有()o

A、保證擔保的范圍

B、債務(wù)人履行債務(wù)的期限

C、被保證的主債權(quán)種類、數(shù)額

D、保證的期間

E、保證的違約金

【參考答案】：ABCD

【解析】：保證合同應(yīng)包含的內(nèi)容有：①被保證的主債權(quán)種類、

數(shù)額；②債務(wù)人履行債務(wù)的期限；③保證的方式；④保證擔保的范圍;

⑤保證的期間；⑥雙方認為需要約定的其他事項。

15、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，施工單位未對建筑材料、

建筑構(gòu)（配）件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗，或者未對涉及結(jié)構(gòu)安全

的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的，Oo

A、給予警告，處2萬元以上10萬元以下的罰款

B、責令改正，處10萬元以上20萬元以下的罰款

C、造成損失的，依法承擔賠償責任

D、情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書

E、情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，依法追究刑事責任

【參考答案】：BCD

【解析】：本題考核的是檢驗檢測違法行為應(yīng)承擔的法律責任。

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，施工單位未對建筑材料、建筑構(gòu)（配）

件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗，或者未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試

件以及有關(guān)材料取樣檢測的，責令改正，處10萬元以上20萬元以下

的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證

書；造成損失的，依法承擔賠償責任。

16、下列糾紛解決途徑中，可以獲得具有強制執(zhí)行效力的法律文

書是OO

A、訴訟

B、法院調(diào)解

C、和解

D、行政調(diào)解

E、仲裁

【參考答案】：ABE

【解析】：和解和行政調(diào)解形成的文件不具有強制執(zhí)行的法律效

力。

17、關(guān)于工程建設(shè)缺陷責任期確定的說法，正確的有()o

A、發(fā)包人導(dǎo)致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺

陷責任期

B、缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月

C、發(fā)包人導(dǎo)致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后60天

后，自動進入缺陷責任期

D、缺陷責任期一般從工程通過竣(交)工驗收之日起計

E、承包人導(dǎo)致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日

起計

【參考答案】：BDE

【解析】：缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月；由于承

包人原因?qū)е聼o法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期一般從工

程通過竣工驗收之日起計。

18、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法

律問題的解釋》規(guī)定，發(fā)包人（）,致使承包人無法施工，且在催告

的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同

的，應(yīng)予支持。

A、未按約定支付工程價款的

B、不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的

C、提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備不符合推薦性標準

的

D、已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的

E、將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的

【參考答案】：AB

【解析】：本題考核的是承包人解除施工合同的情形。《最高人

民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)

定，發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合

理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，

應(yīng)予支持：（1）未按約定支付工程價款的；（2）提供的主要建筑材料、

建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備不符合強制性標準的；（3）不履行合同約定的協(xié)助

義務(wù)的。

19、根據(jù)《招標投標法實施條例》，按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行

項目審批、核準手續(xù)的依法必須進行招標的項目，應(yīng)當報項目審批、

核準部門審批、核準的有（）O

A、招標項目

B、招標公告

C、招標方式

D、招標范圍

E、招標組織形式

【參考答案】：CDE

【解析】：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，按照國家有關(guān)

規(guī)定需要履行項目審批、核準手續(xù)的依法必須進行招標的項目，其招

標范圍、招標方式、招標組織形式應(yīng)當報項目審批、核準部門審批、

核準。項目審批、核準部門應(yīng)當及時將審批、核準確定的招標范圍、

招標方式、招標組織形式通報有關(guān)行政監(jiān)督部門。故

C、

D、E為正確選項。

20、招標人A公司根據(jù)評標委員會的評審報告和推薦確定B公司

為中標人，根據(jù)《招標投標法》的有關(guān)規(guī)定，B公司的投標文件應(yīng)當滿

足的條件包括()O

A、投標價格最低，甚至低于成本價

B、能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準

C、能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低,

但低于成本價

D、能夠基本滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準

E、能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低,

但不低于成本價

【參考答案】：BE

【解析】：《招標投標法》第四十一條規(guī)定，中標人的投標應(yīng)當

符合下列條件之一：①能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜

合評價標準；②能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標

價格最低；但是投標價格低于成本的除外。

21、工程建設(shè)標準批準部門應(yīng)當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況

進行監(jiān)督檢查，其檢查內(nèi)容包括()。

A、工程作業(yè)人員是否熟悉強制性標準

B、規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規(guī)定

C、采用的材料、設(shè)備是否符合強制性標準的規(guī)定

D、采用的導(dǎo)則、指南、手冊、計算機軟件的內(nèi)容是否符合強制性

標準的規(guī)定

E、工程安全、質(zhì)量是否使用了強制性標準

【參考答案】：BCD

22、建設(shè)部《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，水污染控制要點包括()o

A、保護地下水環(huán)境

B、在施工現(xiàn)場應(yīng)針對不同的污水，設(shè)置相應(yīng)的處理設(shè)施

C、采用隔水性能好的邊坡支護技術(shù)

D、污水排放應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進行廢水水質(zhì)檢測，提供相應(yīng)的

污水檢測報告

E、當基坑開挖抽水量大于30萬m3時，應(yīng)進行地下水回灌

【參考答案】：ABCD

【解析】：本題考核的是水污染控制的要點。《綠色施工導(dǎo)則》

規(guī)定，水污染控制要點包括：（1）施工現(xiàn)場污水排放應(yīng)達到國家標準

《污水綜合排放標準》GB8978--1996的要求；（2）在施工現(xiàn)場應(yīng)針對不

同的污水，設(shè)置相應(yīng)的處理設(shè)施，如沉淀池、隔油池、化糞池等；（3）

污水排放應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進行廢水水質(zhì)檢測，提供相應(yīng)的污水檢

測報告；（4）保護地下水環(huán)境。采用隔水性能好的邊坡支護技術(shù)。在缺

水地區(qū)或地下水位持續(xù)下降的地區(qū)，基坑降水盡可能少地抽取地下水;

當基坑開挖抽水量大于50萬m3時，應(yīng)進行地下水回灌，并避免地下

水被污染；（

23、根據(jù)《全國建筑市場各方面主體不良行為記錄認定標準》，

屬于施工單位不良行為的有Oo

A、未履行注冊建造師職責造成環(huán)境事故的

B、以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的

C、未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的

D、不按照與招標人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴重的

E、對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的

【參考答案】：BCDE

【解析】：選項A屬于注冊建造師不良行為記錄的認定標準。

24、受到環(huán)境噪聲污染危害的單位和個人，有權(quán)()o

A、要求賠償損失

B、請求調(diào)解

C、對加害人處以罰款

D、要求加害人排除危害

E、向人民法院起訴

【參考答案】：ABDE

【解析】：受到環(huán)境噪聲污染危害的單位和個人，有權(quán)要求加害

人排除危害；造成損失的，依法賠償損失。賠償責任和賠償金額的糾

紛，可以根據(jù)當事人的請求，由環(huán)境保護行政主管部門或者其他環(huán)境

噪聲污染防治工作的監(jiān)督管理部門、機構(gòu)調(diào)解處理；調(diào)解不成的，當

事人可以向人民法院起訴。當事人也可以直接向人民法院起訴。

25、租賃合同中，出租人的義務(wù)主要有()o

A、按照約定使用租賃物的義務(wù)

B、維修租賃物的義務(wù)

C、權(quán)利瑕疵擔保的義務(wù)

D、交付出租物的義務(wù)

E、保證承租人優(yōu)先購買權(quán)的義務(wù)

【參考答案】：BCDE

【解析】：本題考核的是租賃合同中出租人的義務(wù)。出租人的主

要義務(wù)是交付出租物、維修租賃物、權(quán)利瑕疵擔保、物的瑕疵擔保、

保證承租人優(yōu)先購買權(quán)和保證共同居住人繼續(xù)承租。

26、下列關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量最低保修期的年限，說法正確的是

()O

A、外墻面防滲漏工程的保修期是2年

B、空調(diào)制冷系統(tǒng)專業(yè)工程的保修期是2年

C、地面石材鋪貼工程的保修期是2年

D、電氣工程的保修期是2年

E、主體結(jié)構(gòu)工程保修期為無限期

【參考答案】：CD

【解析】：外墻面防滲漏工程屬于防水工程，法定最低保修期為5

年，A項錯誤；空調(diào)制冷系統(tǒng)專業(yè)工程屬于供冷工程，法定最低保修期

為2個供冷期，B項錯誤；地面石材鋪貼工程屬于裝修工程，法定最低

保修期為2年，C項正確；主體結(jié)構(gòu)工程保修期不是沒有期限，為設(shè)計

文件規(guī)定的合理使用年限，E項錯誤。故

C、D為正確選項。

27、必須實施鑒證取樣和送檢的試塊，試件和材料有()

A、用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊

B、用于承重墻體的砌筑砂漿試塊

C、用于承重機構(gòu)的鋼筋及連接頭試件

D、所有的水泥材料

E、地下、屋面、廁燎何使用的防水材料

【參考答案】：ABCE

28、尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事物的，地方性法

規(guī)可以設(shè)定的強制措施有()0

A、限制公民人身自由

B、扣押財物

C、查封場所

D、查封設(shè)施或者財物

E、行政拘留

【參考答案】：BCD

【解析】：尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事物的，地

方性法規(guī)可以設(shè)定查封場所、設(shè)施或者財物，以及扣押財物的行政強

制措施。

29、出賣人的主要義務(wù)包括()o

A、交付標的物

B、將標的物的使用權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人

C、標的物質(zhì)量應(yīng)符合約定

D、保證第三人不得向買受人主張任何權(quán)利

E、交付有關(guān)單證和資料

【參考答案】：ACDE

【解析】：出賣人的主要義務(wù)包括：1.按照合同約定交付標的物

的義務(wù)；2.轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)的義務(wù)；3.瑕疵擔保義務(wù)。故

A、

C、

D、E為正確選項。

30、《合同法》規(guī)定，執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的合同應(yīng)遵

守的規(guī)定有()O

A、在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整時，按照交付時的價格

計價

B、逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行

C、逾期交付標的物的，遇價格下降時，按照原價格執(zhí)行

D、逾期提取標的物的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行

E、逾期付款的，遇價格下降時，按新價格執(zhí)行

【參考答案】：ABD

【解析】：本題涉及的考點是政府定價或者政府指導(dǎo)價的適用。

執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格

調(diào)整時，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時,

按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取標的物或

者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降時，按照

原價格執(zhí)行。

二、單項選擇題(共70題，每題1分，每題的備選項中，只

有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不

得分)。

1、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位應(yīng)當將

施工現(xiàn)場的()分開設(shè)置，并保持安全距離。

A、辦公區(qū)與生活區(qū)

B、辦公、生活區(qū)與備料區(qū)

C、辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)

D、備料區(qū)與作業(yè)區(qū)

【參考答案】：C

【解析】：施工單位應(yīng)當將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分

開設(shè)置，并保持安全距離；辦公、生活區(qū)的選址應(yīng)當符合安全性要求。

2、按照《注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準規(guī)定（試行）》的規(guī)定，

下列關(guān)于注冊建造師執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模標準的表述中，正確的是（）。

A、建筑工程專業(yè)中的房屋建筑工程分為10個工程類別

B、一般房屋建筑，工程劃分為工業(yè)、民用與公共建筑工程三類項

目

C、工業(yè)、民用與公共建筑以建筑物的層數(shù)劃分，28層以上為大型

工程項目

D、-級注冊建造師可擔任大、中、小型項目施工負責人

【參考答案】：D

3、2011年2月1日，某建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證。由于某種原

因，工程不能按期開工。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，申請延期應(yīng)在（）

前進行。

A、2011年3月1日

B、2011年4月1日

C、2011年5月1日

D、2011年8月1日

【參考答案】：C

【解析】：本題涉及的考點是施工許可證申請延期的規(guī)定?！督?/p>

筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。

因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，

每次不超過3個月。

4、對于涉及（）工程的專項施工方案，施工單位依法應(yīng)當組織

專家進行論證、審查。

A、地下暗挖

B、降水

C、腳手架

D、起重吊裝

【參考答案】：A

【解析】：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十六條規(guī)定，施

工單位應(yīng)當在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電

方案，對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施

工方案，并附具安全驗算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負責人、總監(jiān)理工程

師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：①基坑支護

與降水工程；②土方開挖工程；③模板工程；④起重吊裝工程；⑤腳

手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦

國務(wù)院建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門規(guī)定的其他危險性較

大的工程。對以上所列工程中所涉及的深基坑、地下暗挖工程、高大

模板工程的專項施工

5、某建筑公司在建設(shè)項目施工過程中，發(fā)現(xiàn)一地下古墓，于是立

即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文物行政部門接到報告后，應(yīng)當在（）

小時內(nèi)趕赴工地現(xiàn)場。

A、12

B、24

C、48

D、36

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)《文物保護法》規(guī)定，文物行政部門接到報告后,

如無特殊情況，應(yīng)當在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場。故B為正確選項。

6、對意外傷害保險投保的表述中，不正確的是（）。

A、施工企業(yè)應(yīng)在工程項目開工前辦理完投保手續(xù)

B、業(yè)主直接發(fā)包的工程項目由承包企業(yè)直接辦理

C、工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，分包單

位不承擔投保費用

D、投保人辦理投保手續(xù)后，應(yīng)將投保有關(guān)信息以布告形式張貼于

施工現(xiàn)場，告之被保險人

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是意外傷害保險的投保。施工企業(yè)應(yīng)在工

程項目開工前，辦理完投保手續(xù)。鑒于工程建設(shè)項目施工工藝流程中

各工種調(diào)動頻繁、用工流動性大，投保應(yīng)實行不記名和不計人數(shù)的方

式。工程項目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，分包單位

合理承擔投保費用。業(yè)主直接發(fā)包的工程項目由承包企業(yè)直接辦理。

7、王某在施工現(xiàn)場工作時不慎受傷，在監(jiān)理工程師的調(diào)解下，王

某與雇主達成協(xié)議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄

起訴權(quán)利，這種調(diào)解叫（）。

A、行政調(diào)解

B、法院調(diào)解

C、仲裁調(diào)解

D、人民調(diào)解

【參考答案】：D

【解析】：人民調(diào)解是指人民調(diào)解委員會通過說服、疏導(dǎo)等方式,

促使當事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活

動。人民調(diào)解制度作為一種司法輔助制度，是人民群眾自己解決糾紛

的法律制度，也是一種具有中國特色的司法制度。

8、萬某2011年9月參加全國一級建造師資格考試，假如他成績

合格，就可以（）。

A、以建造師的名義擔任建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理

B、通過注冊取得建造師資格證書

C、取得建造師資格證書、通過注冊以注冊建造師名義執(zhí)業(yè)

D、取得建造師執(zhí)業(yè)證書和執(zhí)業(yè)印章

【參考答案】：C

9、刑事責任的承擔方式是刑事處耨，刑事處耨有主刑和附加刑。

下列不屬于附加刑的是（）。

A、管制

B、罰金

C、沒收財產(chǎn)

D、剝奪政治權(quán)利

【參考答案】：A

【解析】：《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）規(guī)定,

刑罰分為主刑和附加刑。

主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）無期徒刑；（5）

死刑。附加刑包括：（1）罰金；（2）剝奪政治權(quán)利；（3）沒收財產(chǎn)；（4）

驅(qū)逐出境。故A選項正確。

10、關(guān)于注冊商標有效期的說法，正確的是（）o

A、10年，自申請之日起計算

B、10年，自核準注冊之日起計算

C、20年，自申請之日起計算

D、20年，自核準注冊之日起計算

【參考答案】：B

11、某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工

程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責任承擔的說法，正確

的是（）。

A、建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔連帶賠償責任

B、掛靠的個人承擔全部責任

C、建筑施工企業(yè)承擔全部責任

D、建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔責任

【參考答案】：A

【解析】：《建筑法》第六十六條規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出

借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責

令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等

級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)

量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人

承擔連帶賠償責任。

12、我國《水下文物保護管理條例》規(guī)定，任何單位或者個人以

任何方式發(fā)現(xiàn)遺存于中國內(nèi)水、領(lǐng)海內(nèi)的一切起源于中國的、起源國

不明的和起源于外國的文物，以及遺存于中國領(lǐng)海以外依照中國法律

由中國管轄的其他海域內(nèi)的起源于中國的和起源國不明的文物，應(yīng)當

及時報告（）。

A、國務(wù)院環(huán)境保護行政主管部門

B、設(shè)區(qū)的市級人民政府建設(shè)行政主管部門

C、省級人民政府建設(shè)行政主管部門

D、國家文物局或者地方文物行政管理部門

【參考答案】：D

13、某工程已具備竣工條件，2013年3月2日施工單位向建設(shè)單

位提交竣工驗收報告，2013年3月7日經(jīng)驗收不合格，施工單位返修

后于2013年3月20日再次驗收合格，2013年3月31日，建設(shè)單位將

有關(guān)資料報送建設(shè)行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自（）

開始。

A、2013年3月2日

B、2013年3月7日

C、2013年3月20日

D、2013年3月31日

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是建設(shè)工程質(zhì)量保修期。建設(shè)工程質(zhì)量保

修期的起始日是竣工驗收合格之日。

14、根據(jù)《關(guān)于加強水利工程建設(shè)項目開工管理工作的通知》

（水建管[2006]144號），項目竣工驗收的主持單位應(yīng)由（）確定。

A、項目法人

B、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

C、水行政主管部門

D、開工審批單位

【參考答案】：D

【解析】：項目水行政主管部門在受理開工申請后，應(yīng)在20個工

作日內(nèi)完成審查并出具審查意見。開工審批單位在接到開工申請后，

應(yīng)在20個工作日內(nèi)予以批復(fù)。批準文件中應(yīng)對項目竣工驗收的主

持單位予以明確。

15、下列關(guān)于建造師簽字蓋章行為的表述，錯誤的是（）。

A、施工單位簽署質(zhì)量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋

章

B、擔任建設(shè)工程施工項目負責人的注冊建造師在執(zhí)業(yè)過程中，應(yīng)

當及時、獨立完成建設(shè)工程施工管理文件簽章

C、分包工程施工管理文件應(yīng)當由分包企業(yè)注冊建造師簽章

D、注冊建造師不得拒絕在文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章

【參考答案】：D

【解析】：D項，《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》第十三條

第二款規(guī)定，注冊建造師有權(quán)拒絕在不合格或者有弄虛作假內(nèi)容的建

設(shè)工程施工管理文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章。

16、《建筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起

（）個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期。

A、1

B、2

C、3

D、6

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是關(guān)于施工許可證申請延期的規(guī)定?！督?/p>

筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。

因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，

每次不超過3個月。

17、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，設(shè)計單位應(yīng)當參與

建設(shè)工程（）分析，并提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。

A、工期延誤

B、投資失控

C、質(zhì)量事故

D、施工組織

【參考答案】：C

【解析】：本題涉及的考點是依法參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析。

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，設(shè)計單位應(yīng)當參與建設(shè)工程質(zhì)量事

故分析，并對因設(shè)計造成的質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。

18、在某案件仲裁裁決作出過程中，3名仲裁員針對某爭議問題的

意見不能形成多數(shù)意見，則該部分仲裁裁決（）。

A、暫不作出

B、由秘書長裁定

C、應(yīng)當按首席仲裁員意見作出

D、由專家委員會裁定

【參考答案】：C

19、按照《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的單

位，應(yīng)當采取措施進行治理，（）。

A、無需繳納排污費

B、并繳納行政罰款

C、并繳納排污費

D、并繳納超標準排污賽

【參考答案】：D

20、對于國家發(fā)展計劃部門確定的不適宜公開招標的國家重點項

目，招標人申請邀請招標的，應(yīng)由（）審批。

A、國務(wù)院

B、省級人民政府

C、國務(wù)院發(fā)展計劃部門

D、有關(guān)行業(yè)主管部門

【參考答案】：C

【解析】：國務(wù)院發(fā)展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治

區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經(jīng)國務(wù)

院發(fā)展計劃部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，可以進行邀

請招標。

21、關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（）

A、聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定

B、聯(lián)合體屬于非法人組織

C、聯(lián)合體各方獨立承擔相應(yīng)的責任

D、聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標

【參考答案】：B

22、關(guān)于在文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)從事建設(shè)活

動的說法，正確的是（）。

A、文物保護單位的保護范圍及其周邊的一定區(qū)域不得進行爆破作

業(yè)

B、在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破作業(yè)，必須經(jīng)

國務(wù)院批準

C、因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破作業(yè)的,

應(yīng)經(jīng)核定公布該文物保護單位的人民政府批準

D、在省、自治區(qū)、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆

破作業(yè)的，必須經(jīng)國務(wù)院物行政部門批準

【參考答案】：C

【解析】：《文物保護法》規(guī)定，文物保護單位的保護范圍內(nèi)不

得進行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)。但是，因特殊情

況需要在文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆

探、挖掘等作業(yè)的，必須保證文物保護單位的安全，并經(jīng)核定公布該

文物保護單位的人民政府批準，在批準前應(yīng)當征得上一級人民政府文

物行政部門同意；在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行其他建

設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市

人民政府批準，在批準前應(yīng)當征得國務(wù)院文物行政部門同意。因此選C

選項。

23、下列合同中，不屬于建設(shè)工程合同按工程建設(shè)階段所劃分的

種類的是（）。

A、建設(shè)工程勘察合同

B、建設(shè)工程設(shè)計合同

C、建設(shè)工程施工合同

D、建設(shè)工程監(jiān)理合同

【參考答案】：D

【解析】：《合同法》規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進行工程建

設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。建設(shè)工程合同按建設(shè)階段可劃分為建設(shè)

工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計合同、建設(shè)工程施工合同。

24、某建筑施工過程中，由于建筑規(guī)劃設(shè)計層高發(fā)生變化，施工

單位不得已對腳手架安全專項方案進行重新修改，則修改后的專項方

案應(yīng)（）。

A、重新審核

B、經(jīng)施工單位技術(shù)負責人簽字后實施

C、直接指導(dǎo)施工

D、經(jīng)項目總監(jiān)理工程師簽字后實施

【參考答案】：A

25、下列關(guān)于訴訟中和解的表述，錯誤的是（）。

A、訴訟中的和解是在法院主持下進行的

B、訴訟中的和解沒有法律效力

C、在法院作出判決前，當事人都可以進行和解

D、當事人可以就整個訴訟標的達成協(xié)議，也可以就訴訟的個別問

題達成協(xié)議

【參考答案】：A

【解析】：本題涉及的考點是訴訟中的和解。訴訟中的和解是當

事人在訴訟進行中互相協(xié)商，達成協(xié)議，解決雙方的爭執(zhí)。這種和解

在法院作出判決前，當事人都可以進行。當事人可以就整個訴訟標的

達成協(xié)議，也可以就訴訟的個別問題達成協(xié)議。訴訟階段的和解沒有

法律效力。

26、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，屬于施工單位

安全責任的是（）。

A、提供相鄰構(gòu)筑物的有關(guān)資料

B、編制安全技術(shù)措施及專項施工方案

C、辦理施工許可證時報送安全施工措施

D、提供安全施工措施費用

【參考答案】：B

27、原告光明房地產(chǎn)開發(fā)公司起訴被告恒基建筑公司，稱其在工

程施工過程中偷工減料，降低質(zhì)量標準，要求賠償由此給原告帶來的

損失，并在庭審過程中出示了建設(shè)工程質(zhì)量鑒定書。恒基建筑公司對

建設(shè)工程質(zhì)量鑒定書提出質(zhì)疑，申請重新鑒定。在上述情況下恒基建

筑公司提出（）的有效證據(jù)時，法院才會同意其申請。

A、鑒定機構(gòu)曾受到過行政處罰

B、鑒定人員作風(fēng)不好

C、鑒定人員的權(quán)威性不高

D、鑒定程序嚴重違法

【參考答案】：D

【解析】：考點，可以重新鑒定的情形。

28、王某在某建筑工程公司工作2年，繳納失業(yè)保險滿2年，失

業(yè)4個月中領(lǐng)取了失業(yè)保險金，隨后找到新的工作重新上崗，工作2

年并繼續(xù)繳納失業(yè)保險滿2年后再次失業(yè)，則其二次失業(yè)后領(lǐng)取失業(yè)

保險金的期限為（）個月。

A、12

B、8

C、6

D、0

【參考答案】：B

29、根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重機械安

裝完畢后，由（）組織驗收。

A、建設(shè)單位

B、監(jiān)理單位

C、施工企業(yè)

D、安裝單位

【參考答案】：c

【解析】：按照《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重

機械安裝完畢后，安裝單位應(yīng)當按照安全技術(shù)標準及安裝使用說明書

的有關(guān)要求對建筑起重機械進行自檢、調(diào)試和試運轉(zhuǎn)。建筑起重機械

安裝完畢后，使用單位應(yīng)當組織出租、安裝、監(jiān)理等有關(guān)單位進行驗

收，或者委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)進行驗收。建筑起重機械

經(jīng)臉收合格后方可投入使用，未經(jīng)驗收或者驗收不合格的不得使用。

實行施工總承包的，由施工總承包單位組織驗收。故C為正確選項。

30、實行施工總承包的，由（）統(tǒng)一組織編制建設(shè)工程生產(chǎn)安

全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

A、設(shè)計單位

B、監(jiān)理單位

C、建設(shè)單位

D、總承包單位

【參考答案】：D

31、下列屬于應(yīng)當承擔締約過失責任的情形是（）。

A、施工單位沒有按照合同約定的時間完成工程

B、建設(shè)單位沒有按照合同約定的時間支付工程款

C、施工單位在投標時借用了其他企業(yè)的資質(zhì)，在資格預(yù)審時沒有

通過審查

D、建設(shè)單位在發(fā)出中標通知書后，改變了中標人

【參考答案】：D

32、根據(jù)《行政許可法》，下列法律法規(guī)中，不得設(shè)定任何行政

許可的是（）。

A、法律

B、行政法規(guī)

C、地方性法規(guī)

D、部門規(guī)章

【參考答案】：D

【解析】：《行政許可法》規(guī)定，法律可以設(shè)定行政許可。尚未

制定法律的，行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。尚未制定法律、行政法規(guī)

的，地方性法規(guī)可以設(shè)定行政許可。因此選擇D選項。

33、某建設(shè)工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中

標人拒絕提交，則應(yīng)（）。

A、按中標無效處理

B、視為放棄投標

C、按廢標處理

D、視為放棄中標項目

【參考答案】：D

【解析】：《招標投標法》第46條第2款規(guī)定，招標文件要求中

標人提交履約保證金的，中標人應(yīng)當提交。根據(jù)《工程建設(shè)項目施工

招標投標辦法》第58條的規(guī)定，依法必須進行招標的項目，招標人應(yīng)

當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄

中標、因不可抗力提出不能履行合同，

或者招標文件規(guī)定應(yīng)當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提

交的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。故應(yīng)選D項。

34、某建筑施工企業(yè)通過賄賂管理人員的手段取得了安全生產(chǎn)許

可證，后被發(fā)現(xiàn)予以撤銷，按照《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理

規(guī)定》，（）內(nèi)不得再次申請安全生產(chǎn)許可證。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

【參考答案】：C

35、建設(shè)項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，（）必須提出環(huán)境影

響報告書，規(guī)定環(huán)境噪聲污染的防治措施，并按照國家規(guī)定的程序報

環(huán)境保護行政主管部門批準。

A、施工單位

B、建設(shè)單位

C、公安機關(guān)

D、監(jiān)理單位

【參考答案】：B

【解析】：本題考核的是建設(shè)項目環(huán)境噪聲污染的防治。建設(shè)項

目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，建設(shè)單位必須提出環(huán)境影響報告書，規(guī)

定環(huán)境噪聲污染的防治措施，

并按照國家規(guī)定的程序報環(huán)境保護行政主管部門批準。環(huán)境影響

報告書中，應(yīng)當有該建設(shè)項目所在地單位和居民的意見。

36、我國的四級人民法院即基層人民法院、中級人民法院、高級

人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。

A、第一審民事案件

B、第二審民事案件

C、重大涉外案件

D、在全國有重大影響的民事案件

【參考答案】：A

【解析】：根據(jù)我國《民事訴訟法》第17條至第20條的規(guī)定，

各級人民法院均可受理第一

審民事案件，但第二審民事案件不能由基層人民法院管轄，重大

涉外民事案件只能由中級以上人民法院管轄，在全國有重大影響的民

事案件由最高人民法院管轄。故A選項正確。

37、施工合同債是發(fā)生在（）之間的債。

A、建設(shè)單位和施工單位

B、施工單位和監(jiān)理單位

C、建設(shè)單位和監(jiān)理單位

D、施工單位和設(shè)計單位

【參考答案】：A

【解析】：本題涉及的考點是施工合同債的主體。施工合同債是

發(fā)生在建設(shè)單位和施工單位之間的債。

38、仲裁裁決書自()之日起發(fā)生法律效力。

A、發(fā)出

B、當事人收到

C、申請撤銷期限屆滿

D、作出

【參考答案】：D

【解析】："四、仲裁裁決”第一段最后一句。

39、甲公司與乙公司組成聯(lián)合體投標，則下面說法正確的是

()O

A、共同投標協(xié)議在中標后提交

B、甲公司與乙公司必須是同一專業(yè)

C、甲公司與乙公司必須是同一資質(zhì)等級

D、聯(lián)合體是以一個投標人的身份投標

【參考答案】：D

【解析】：聯(lián)合體投標是指某承包單位為了承攬不適于自己單獨

承包的工程項目而與其他單位聯(lián)合，以一個投標人的身份去投標的行

為?！墩袠送稑朔ā返谌粭l規(guī)定，兩個以上法人或者其他組織可

以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。根據(jù)《招標投標

法》第三十一條的規(guī)定，

對聯(lián)合體各方資質(zhì)條件要求如下：①聯(lián)合體各方均應(yīng)當具備承擔

招標項目的相應(yīng)能力；②國家有關(guān)規(guī)定或者招標文件對投標人資格條

件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應(yīng)當具備規(guī)定的相應(yīng)資格條件；③由同一

專業(yè)單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級。

40、下列不屬于合同權(quán)利義務(wù)終止的情形的是（）。

A、合同解除

B、債務(wù)相互抵銷

C、合同變更

D、債權(quán)債務(wù)全部轉(zhuǎn)移于一方

【參考答案】：C

【解析】：《合同法》規(guī)定，有下列情形之一的，合同的權(quán)利義

務(wù)終止：①債務(wù)已經(jīng)按照約定履行；②合同解除；③債務(wù)相互抵消；

④債務(wù)人依法將標的物提存；⑤債權(quán)人免除債務(wù)；⑥債權(quán)債務(wù)同歸于

一人；⑦法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。

41、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（）。

A、分包單位沒有資質(zhì)要求

B、分包單位不得再次分包

C、分包單位由總包單位自由確定

D、分包的工作內(nèi)容沒有限制

【參考答案】：B

【解析】：本題考查的是建設(shè)工程分包的規(guī)定。選項A錯誤，分

包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。禁止總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資

質(zhì)條件的單位。選項B正確，《建筑法》規(guī)定，禁止分包單位將其承

包的工程再分包。《招標投標法》也規(guī)定，接受分包的人不得再次分

包。

選項C錯誤，《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包

工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總

承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可。

選項D錯誤，分包工作內(nèi)容有限制?？偝邪鼏挝怀邪こ毯罂梢?/p>

全部自行完成，也可以將其中的部分工程分包給其他承包單位完成，

42、經(jīng)評標，甲被推薦為第一中標候選人，但在中標通知書發(fā)出

之前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知，關(guān)于甲行為的說法正

確的是（）。

A、屬于在投標有效期內(nèi)撤銷投標文件

B、屬于放棄中標

C、甲的要求不能被接受，必須繼續(xù)參加投標

D、甲可向招標人申請退還部分投標保證金

【參考答案】：A

【解析】：本題略改動，原A選項是撤回，按現(xiàn)在的規(guī)定是錯誤

的。由于中標通知書還未發(fā)出，所以不存在放棄中標之說；對于在投

標有效期內(nèi)撤銷投標，投標保證金將予以沒收，所以選項

C、D不正確。

43、仲裁機構(gòu)對受理的仲裁案件進行的調(diào)解，調(diào)解達成協(xié)議的，

仲裁庭應(yīng)當制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書，調(diào)解書與裁

決書（）。

A、具有同等法律效力

B、調(diào)解書不具有強制執(zhí)行效力

C、都不具有強制執(zhí)行效力

D、只有裁決書可以申請撤銷

【參考答案】：A

44、關(guān)于建設(shè)工程共同承包的說法，正確的是（）。

A、中小型工程但技術(shù)復(fù)雜的，可以采取聯(lián)合共同承包

B、兩個不同資質(zhì)等級的單位實施聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當按照資質(zhì)

等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程

C、聯(lián)合體各方應(yīng)當與建設(shè)單位分別簽訂合同，就承包工程中各自

負責的部分承擔責任

D、共同承擔的各方就承包合同的履行對建設(shè)單位承擔連帶責任

【參考答案】：D

【解析】：本題考查的是建設(shè)工程共同承包的規(guī)定。各承包方就

承包合同的履行對建設(shè)單位承擔連帶責任。此考點為歷年經(jīng)典考點。

45、建設(shè)工程安全監(jiān)督機構(gòu)是（）。

A、行政機關(guān)

B、事業(yè)單位

C、國有企業(yè)

D、人民團體

【參考答案】：B

【解析】：按照法律性質(zhì)的不同，法人可分為行政機關(guān)、事業(yè)單

位、國有企業(yè)、人民團體。建設(shè)工程安全監(jiān)督機構(gòu)屬事業(yè)單位，受建

設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門委托，行使工程項目安全監(jiān)督檢查

權(quán)。故B選項正確。

46、某建設(shè)單位于2012年3月1日領(lǐng)取了施工許可證，由于某種

原因工程未能按期開工，該建設(shè)單位按照《建筑法》的規(guī)定向發(fā)證機

關(guān)辦理了申請延期手續(xù)，該工程最遲應(yīng)當在（）開工。

A、2012年5月1日

B、2012年6月1日

C、2012年9月1日

D、2012年12月1日

【參考答案】：C

【解析】：本題涉及的考點是施工許可證申請延期的規(guī)定?！督?/p>

筑法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。

因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，

每次不超過3個月。

47、2010年4月18日，甲市B區(qū)某生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生了安全生產(chǎn)

事故，造成29人死亡，直接經(jīng)濟損失6000萬元。根據(jù)《生產(chǎn)安全事

故報告和調(diào)查處理條例》的規(guī)定，該事故屬于（）事故。

A、特別重大

B、重大

C、較大

D、一般

【參考答案】：B

【解析】：本題考核的是生產(chǎn)安全事故的等級劃分標準。重大事

故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重

傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。

48、《大連市建筑工程施工許可管理辦法》屬于（）。

A、地方性法規(guī)

B、地方政府規(guī)章

C、行政法規(guī)

D、行政規(guī)章

【參考答案】：B

【解析】：行政規(guī)章包括部門規(guī)章和地方政府規(guī)章。省、自治區(qū)、

直轄市和較大的市的人民政府，可以根據(jù)法律、行政法規(guī)和本省、自

治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)，制定地方政府規(guī)章。因此大連市政府制

定的規(guī)范性法律文件屬于地方政府規(guī)章。

49、國家一級建造師的主要執(zhí)業(yè)范圍是（）

A、擔任建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理

B、擔任建設(shè)工程項目評估人員

C、從事建設(shè)工程項目咨詢工作

D、從事建設(shè)工程項目預(yù)算工作

【參考答案】：A

50、甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并，則原來甲的員工與甲簽訂的

勞動合同OO

A、效力待定

B、自動解除

C、失效

D、繼續(xù)有效

【參考答案】：D

【解析】：用人單位發(fā)生合并或分立等情況，原勞動合同繼續(xù)有

效，勞動合同由繼承其權(quán)利和義務(wù)的用人單位繼續(xù)履行。參見教材

51、甲地注冊的建設(shè)單位與在乙地注冊的施工單位在丙地簽訂了

建設(shè)工程施工合同。合同規(guī)定：項目所在地為丁地，若發(fā)生爭議，向

丙地法院起訴。則該合同爭議解決地的原則為（）。

A、原告住所地

B、被告住所地

C、合同簽訂地

D、合同履行地

【參考答案】：C

【解析】：根據(jù)《民事訴訟法》第三十四條，本題中，合同雙方

選擇由合同簽訂地丙地人民法院管轄。

52、下列擔保方式中，必須由第三人為一方當事人提供擔保的是

()O

A、保證

B、抵押

C、留置

D、定金

【參考答案】：A

【解析】：《擔保法》第六條規(guī)定，本法所稱保證，是指保證人

和債權(quán)人約定，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或

者承擔責任的行為。

53、某施工單位將工程轉(zhuǎn)包，給建設(shè)單位造成5萬元損失，則該

施工單位不可能承擔的法律責任是()。

A、賠償損失

B、降低資質(zhì)等級

C、責令停業(yè)整頓

D、對主要負責人判處有期徒刑

【參考答案】：D

【解析】：《建筑法》第六十七條規(guī)定，承包單位將承包的工程

轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，

并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊

銷資質(zhì)證書。承包單位有前款規(guī)定的違法行為的，對因轉(zhuǎn)包工程或者

違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準造成的損失，與接受轉(zhuǎn)包或者

分包的單位承擔連帶賠償責任。本題中，施工單位的行為違反了法律,

但不構(gòu)成犯罪，因此該施工單位只承擔行政處罰，而不承擔刑事處周。

54、施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料

采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)

后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應(yīng)商處，則該取消通知從

法律上稱為（）

A、要約撤回

B、要約撤消

C、承諾撤回

D、承諾撤消

【參考答案】：A

【解析】：價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消的通

知先于要約達到或與要約同時到達，為要約撤回。從今年教材和命題

情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。

55、當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)變更或撤銷的合同情形

是（）。

A、代理人超越代理權(quán)訂立的合同

B、因重大誤解而訂立的合同

C、造成對方人身傷害、財產(chǎn)損失可以免責的合同

D、以合法形式掩蓋非法目的的合同

【參考答案】：B

【解析】：A屬于效力待定合同，CD屬于無效合同。

56、某人民法院終審判決，建設(shè)單位應(yīng)于2013年6月1日前付清

施工單位工程款。建設(shè)單位未履行判決。依照有關(guān)法律規(guī)定，施工單

位申請執(zhí)行的期限不得遲于（）。

A、2013年9月1日

B、2013年12月1日

C、2014年3月1日

D、2015年6月1日

【參考答案】：D

【解析】：《民事訴訟法》第二百三十九條規(guī)定，申請執(zhí)行的期

間為二年。申請執(zhí)行時效的中止、中斷，適用法律有關(guān)訴訟時效中止、

中斷的規(guī)定。前款規(guī)定的期間，從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日

起計算；法律文書規(guī)定分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后一

日起計算；法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。

57、標準、規(guī)范、規(guī)程都是標準的表現(xiàn)方式，習(xí)慣上統(tǒng)稱為標準。

當針對操作、工藝、管理等專用技術(shù)要求時，一般采用（）；

A、標準

B、規(guī)范

C、規(guī)程

D、規(guī)范或規(guī)程

【參考答案】：C

58、乙同意儲存甲的20箱食品。乙開具了倉單，甲將提取這些食

品的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了丙，倉單上有丙的背書和保管人簽字。有效儲存期

屆滿后第三周，丙在提取這些食品時發(fā)現(xiàn)食品已變質(zhì)，其保質(zhì)期為有

效儲存