樓頂彩鋼板防水承攬合同

第頁共頁樓頂彩鋼板防水承攬合同本合同由甲方（以下簡稱“承包方”）和乙方（以下簡稱“發(fā)包方”）雙方根據(jù)平等自愿、誠實信用和互利原則，就樓頂彩鋼板防水工程的承攬事宜達成如下協(xié)議：第一條合同目的1.1承包方承諾按照本合同約定對發(fā)包方提供樓頂彩鋼板防水工程服務，確保工作質(zhì)量達到約定標準。1.2發(fā)包方委托承包方完成樓頂彩鋼板防水工程，確保樓頂無滲漏現(xiàn)象，維護建筑的正常使用。第二條工程范圍2.1工程名稱：樓頂彩鋼板防水工程。2.2工程地點：______（具體地址）。2.3工程內(nèi)容：承包方負責提供樓頂彩鋼板防水的專業(yè)人員，執(zhí)行樓頂防水材料的施工工作，并確保防水效果達到約定的標準。第三條工程價格和支付方式3.1工程總價款：______（具體金額）。3.2付款方式：發(fā)包方按下述方式支付工程價款給承包方：（1）首付款：在本合同生效之日起的3天內(nèi)，發(fā)包方支付工程總價款的40%作為首付款；（2）階段付款：工程驗收合格后，發(fā)包方支付工程總價款的30%作為第一期階段付款；（3）竣工付款：工程竣工后，發(fā)包方支付工程總價款的30%作為竣工付款。第四條工期和交付4.1工期：本工程的預計工期為______天。4.2工期計算規(guī)則：自本合同生效之日起計算，包含所有工程所需的時間（包括施工時間和調(diào)試時間）。4.3工期延誤：若因不可抗力或發(fā)包方原因?qū)е鹿て谘诱`，應及時通知承包方，并經(jīng)雙方協(xié)商確定延期時間。第五條竣工驗收和保修5.1竣工驗收：工程完工后，雙方進行竣工驗收。發(fā)包方應組織專業(yè)人員對樓頂彩鋼板防水工程進行驗收，驗收合格后簽署竣工驗收報告。5.2保修期：工程驗收合格后，承包方提供一年的免費維修服務。在保修期內(nèi)，如發(fā)生防水失效、漏水等問題，承包方應即時進行維修和處理。第六條違約責任6.1若一方未按本合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。違約方應向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。6.2若發(fā)包方未按時支付工程款項，承包方有權(quán)暫停工程，相關(guān)責任由發(fā)包方承擔。第七條不可抗力7.1任何一方因不可抗力原因無法履行合同義務時，應及時通知對方，并提供有關(guān)不可抗力事件的證明及確切時間。7.2不可抗力包括但不限于：地震、火災、戰(zhàn)爭、罷工、法律法規(guī)的變更等不可預見、不可避免和不可克服的客觀情況。第八條合同解除8.1合同解除條件：（1）雙方一致同意解除合同；（2）一方明確通知對方解除合同，并提供合理理由；（3）發(fā)包方違反合同約定，且承包方多次催告無果。8.2合同解除的后果：（1）解除合同后，雙方無需繼續(xù)履行合同約定的義務；（2）發(fā)包方應支付已完成工作的合理費用，并賠償承包方因此受到的損失。第九條保密條款9.1雙方在合同履行過程中可能涉及到的商業(yè)秘密和技術(shù)資料應予以保密。9.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露、出版、公開披露和讓與該保密信息。第十條合同爭議解決10.1本合同的履行過程中發(fā)生的爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。第十一條其他11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并具有法律效力。11.2本合同一式兩份，承包方和發(fā)包方各持一份。甲方（承包方）：乙方（發(fā)包方）