2023年管道維修施工合同

第頁共頁2023年管道維修施工合同管道維修施工合同合同編號：2023-XXXX甲方：（委托方名稱）地址：（委托方地址）電話：（委托方聯(lián)系電話）統(tǒng)一社會信用代碼：（委托方統(tǒng)一社會信用代碼）乙方：（施工方名稱）地址：（施工方地址）電話：（施工方聯(lián)系電話）統(tǒng)一社會信用代碼：（施工方統(tǒng)一社會信用代碼）鑒于甲方需要進行管道維修施工工程，乙方具備相關經(jīng)驗和技術，并有能力按照協(xié)議約定的要求完成工程，故雙方在平等互利的基礎上，達成以下合同：第一條項目概述1.1項目名稱：管道維修施工工程（以下簡稱“本工程”）1.2工程地點：（工程地點）1.3工程內容：對現(xiàn)有管道進行維修和改造，包括但不限于管道檢測、清洗、修復、更換等。第二條工程進度2.1工期：本工程的工期為（工期天數(shù)）個工作日，自雙方簽訂合同之日起計算。2.2履約保證金：乙方應在本合同簽訂之日起5個工作日內向甲方支付履約保證金（履約保證金金額），甲方在乙方按時高質量完成施工后退還該保證金。2.3工期延誤：如乙方延誤工期導致工程未按時完成，乙方應按每延誤日應支付違約金（違約金金額）給甲方。第三條價格及支付方式3.1總價款：本工程總價款為（總價款金額）人民幣，甲方應在合同簽訂之日起的（支付方式）方式付清總價款。3.2變更費用：對于合同工程范圍內的變更，根據(jù)實際發(fā)生情況，雙方另行協(xié)商確定變更費用，并簽訂變更合同。第四條質量要求4.1施工標準：乙方應按照國家及相關行業(yè)標準進行施工，確保工程質量符合甲方要求。4.2材料采購：乙方負責采購施工所需材料，材料應符合國家標準，并在施工前向甲方提供相關材料報告。第五條違約責任5.1乙方違約責任：若乙方未能按照合同約定的時間和質量要求完成工程，則乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。5.2甲方違約責任：若甲方未能按照合同約定支付價款，則甲方應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此遭受的損失。第六條保密條款6.1乙方應對所有與本工程相關的信息保密，不得向任何第三方透露或泄露。6.2本條款的保密期限為合同終止后的5年。第七條不可抗力7.1不可抗力事件：合同雙方均不對由于戰(zhàn)爭、自然災害、政策變化等不可抗力事件導致的工程延誤或無法履約承擔責任。7.2不可抗力證明：當發(fā)生不可抗力事件時，受影響方應盡快向對方出示相關的不可抗力證明，并協(xié)商解決方案。第八條爭議解決8.1本合同的解釋和履行均適用中華人民共和國法律。8.2若因本合同發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，則該爭議應提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院。第九條合同生效9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為工程竣工并甲方驗收合格之日。9.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：