承攬施工合同(施工合同)

承攬施工合同(施工合同)承攬施工合同1

模型定作承攬合同書

訂立合同雙方：

定作方：湖北博泰新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)有限公司（以下簡稱甲方）

承攬方：武漢園冶模型藝術(shù)有限公司（以下簡稱乙方）

依據(jù)【中華人民共和國合同法】等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本合同的詳細狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂如下合同條款，以共同信守執(zhí)行。

一、合作項目細微環(huán)節(jié)

工程名稱

蘄春橫車鎮(zhèn)駙馬新村沙盤

類型

全景總體沙盤

主要技術(shù)處理摘要

樓間距適當拉寬

比例

1/120

底盤尺寸

4.3M*3.1M=13.33M2

底盤式樣及材質(zhì)

仿東方名居鋼化聚晶玻璃包邊包裝

玻璃罩

有圍罩及蓋板玻璃罩

燈光

沙盤內(nèi)的建筑、景觀、道路均有跳動式燈光

外墻材質(zhì)

按效果圖做

工期

一十五天

二、雙方的責任和義務(wù)

（1）自合同簽訂之日起三個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)支付給乙方不低于合同標的額的30%作為預(yù)付款，并交接給乙方模型制作所必需的圖紙資料，乙方在收到預(yù)付款和相關(guān)圖紙之次日起即起先計算工作日期。

（2）甲方須向乙方供應(yīng)模型制作所需的光盤資料包括：①總平面環(huán)境布局圖及每棟建筑的平、立、剖面施工圖CAD格式電子文件；②CAD格式或CDR格式的項目LOGO電子文件。③紙質(zhì)彩色效果圖。甲方在交付圖紙及其他資料時，應(yīng)出示圖紙及其他資料的清單，經(jīng)乙方工作人員的核對無誤后，再由雙方簽字確認。乙方對于從甲方交接過來的圖紙，應(yīng)嚴格保密。

（3）制作工期自乙方收到預(yù)付款和所需圖紙資料之日起計算，根據(jù)雙方約定的工期，乙方應(yīng)在工期到期日完成模型的制作，并由甲方驗收后提貨。如甲方不能按時供應(yīng)資料或在模型制作過程中，發(fā)覺圖紙有誤或圖紙另有變動而耽擱工程進度的，交貨日期應(yīng)按所耽擱的工程日期往后順延。

（4）乙方在模型制作過程中，如發(fā)覺圖紙有問題，應(yīng)在24小時內(nèi)向甲方匯報，甲方則應(yīng)在乙方匯報兩個工作日內(nèi)以傳真或電子郵件的方式作出精確答復。甲方的圖紙在交接后又有該動的，提交給乙方時需有甲方負責人的文字記載和簽字，或通過傳真方式或電子郵件通知乙方。如改動是在已完成的工作量上進行，而工作量又在兩個工作日以上的，甲方須賜予乙方補償。

（5）因修改圖紙甲方要求暫停執(zhí)行合同的，甲方應(yīng)用傳真通知乙方。如甲方要求暫停執(zhí)行合同達三十天以上的或甲方要求干脆終止本合同的，乙方有權(quán)自由處理本模型，之前已收的預(yù)付款不予退還，且甲方必需對乙方已完成的工作量高出預(yù)付款的部分進行補償。

以上補償?shù)挠嬎惴椒ň鶠椋阂呀?jīng)進行的工作日×（合同標的額÷項目的工期）

（6）在選用特別規(guī)模型制作材料，樓體上色和樓體制作的修改上，乙方必需征得甲方負責人的簽字認可。乙方在模型制作過程中，應(yīng)接受甲方對工程的監(jiān)督，并虛心接受甲方的合理看法，一經(jīng)發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方應(yīng)剛好補救，防止損失擴大。

（7）建筑骨架完成上色之前，環(huán)境綠化之前，乙方應(yīng)剛好通知甲方到場進行初步結(jié)構(gòu)驗收，并一次性確定建筑顏色。

（8）模型制作完成后，由甲方依據(jù)圖紙及相關(guān)資料對模型進行驗收。驗收的地點必需在乙方的制作車間內(nèi)，以便于對模型做局部調(diào)整。模型驗收合格后，甲方負責人須在乙方供應(yīng)的驗收單上簽字方可提貨。

（9）甲方未到乙方制作車間的現(xiàn)場驗收，又要求乙方送貨時，甲方項目負責人需在乙方供應(yīng)的傳真件《免檢送貨通知單》上簽名并蓋甲方單位蓋章。乙方在收到《免檢送貨通知單》后視為甲方已驗收，即將模型送往甲方指定地點，在送貨后甲方要求進行修改，工作量超過一個工作日的，需另行增補費用。

（10）閱歷收后的模型運輸至甲方指定地點的運輸費用由乙方擔當。在模型運輸過程中，模型如有受損，由乙方負責修理處理。模型運輸至甲方單位后，于當天乙方工作人員負責指導模型安裝并調(diào)試。

（11）乙方應(yīng)供應(yīng)給甲方完善的售后服務(wù)。（詳細內(nèi)容詳見后附的售后服務(wù)細則）。

三、制作費用及支付

（1）本項目收費，依據(jù)雙方約定，模型制作費用總計為￥30000.00元；

大寫：人民幣叁萬圓整。

（2）本價格為含稅價格，乙方結(jié)算尾款時供應(yīng)稅務(wù)發(fā)票；

（3）模型制作款項分三次支付，合同簽訂之日甲方應(yīng)先支付給乙方￥5000.00元作為定金，大寫人民幣伍仟元圓整。模型驗收后，甲方提貨前，再由甲方支付進度款￥22000.00元，大寫人民幣貳萬貳仟圓整；尾款￥3000.00元（大寫人民幣叁仟圓整）作為質(zhì)量保證金，模型無自然損毀狀況下，于二0一一年十二月一日付清。

支付形式為人民幣現(xiàn)金支付。

四、違約責任

（1）甲方必需根據(jù)合同約定程序和時間交清約定之貨款、提貨。逾期一個月不對模型進行驗收和提貨的，視同甲方違約，則乙方有權(quán)索取合同標的全額費用。

（2）乙方必需保證模型的質(zhì)量并按時交貨。乙方在建筑結(jié)構(gòu)和硬環(huán)境布局上未根據(jù)圖紙資料制作，導致模型存在重大缺陷，完全無法運用的，視為乙方違約，則甲方有權(quán)拒收模型并索回定金。

（3）合同生效后，隨意一方違約的，應(yīng)賠付非違約方合同標的額30%的違約金。

（4）合同生效后，隨意一方違約，非違約方均有權(quán)選擇終止本合同。

（5）合同生效后，隨意一方非對方違約而終止合同的，應(yīng)賠付非違約方合同標的額30%的違約金。

五、合同文本說明

（1）本合同自甲方支付給乙方預(yù)付款之日起生效。

（2）《模型制作要求》作為本合同附件。

（3）本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

（4）雙方共同遵守本合同。如有未盡事宜，雙方應(yīng)本著誠懇、互信，公允的原則協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，當事人可向人民法院起訴。

六、售后服務(wù)條款

一、模型交付之日，乙方應(yīng)伴同模型一起免費附送少量膠水、樹木、汽車、人仔、陽臺、凸窗、毛刷等小件，利于模型的日常小型維護。

二、在模型交送甲方后一年內(nèi)，如甲方要搬運模型至展館的，乙方須派人免費指導模型的拆、裝，搬運的費用由甲方擔當。

三、在模型交付甲方后一年內(nèi)，乙方免費為模型清掃兩次。

四、模型的自然損壞乙方將為甲方免費保修一年，對人為損壞、不行抗力導致的損壞及方案變更進行修理不予免費。

五、乙方負責免費指導拆、裝模型兩次，搬運費用甲方自理。

六、模型需指導拆、裝、或進行修理、清理的，乙方售后人員在接到通知后73小時內(nèi)到達現(xiàn)場。

七、模型須要修理的，甲方應(yīng)告知乙方模型是哪些方面須要修理并附上圖片，以便乙方配備好相應(yīng)的售后人員、工具和材料等。

七、乙方售后電話：027-510121218。聯(lián)系人：陳經(jīng)理。

定作方（章）：湖北博泰新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)有限公司

授權(quán)代表人：聯(lián)系電話/p>

簽約日期：2023年3月3日

承攬方（章）：武漢園冶模型藝術(shù)有限公司

授權(quán)代表人：聯(lián)系電話：027-510121218

簽約日期：2023年3月3日

承攬施工合同2

鋁合金玻璃隔間系統(tǒng)加工(承攬)合同

工程地址：

選購 方（甲方）：

供貨方（乙方）：

依照≤中華人民共和國民法典≥和國家工商行政管理局頒發(fā)的≤產(chǎn)品合同示范文本≥（GF－90－0101）就本項產(chǎn)品選購 （定做）事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、工程名稱及地點：

1．工程名稱：

二、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)廠家（鋁合金、鋼化玻璃）數(shù)量、產(chǎn)品顏色（見附表）

三、承包方式：

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供貨（乙方）對質(zhì)量負責的條件和期限：

本產(chǎn)品依據(jù)GB（國標）或企業(yè)標準（行業(yè)標準）驗收，其質(zhì)量要求：達到企業(yè)標準.

乙方對質(zhì)量負責的條件和期限：1、乙方按合同附表規(guī)定的條件供貨。若乙方供應(yīng)產(chǎn)品不符合附表的規(guī)定，乙方可依合同規(guī)定換貨，直至達到符合合同的規(guī)定，但若甲、乙雙方就此事有其他的協(xié)商結(jié)果，優(yōu)先按此協(xié)商結(jié)果辦理。２、自合同簽定之日起主體一年，五金件及門一年內(nèi)為保修期。在保修期內(nèi)，非因不行抗力和人為緣由造成的損壞，皆由乙方負責免費修理。

五、貨物運輸和安裝：

1、貨物運輸乙方負責運抵甲方施工現(xiàn)場。若因甲方施工現(xiàn)場打算不充分或卸運、搬運充分必要條件欠缺導致搬運延誤或組裝完成延誤，免除乙方相應(yīng)責任，因此而造成的運費、人工等費用由甲方支付。若延誤超過十天，甲方應(yīng)將相應(yīng)貨款全額一次支付給乙方。

2、安裝完畢后，若非因乙方緣由造成部分或全部貨物須要多次拆卸、安裝，乙方有義務(wù)幫助甲方安裝完畢，但免除乙方相應(yīng)責任，因此造成的運費、人工等費用由甲方支付。

六、甲方責任：

1、自甲方收到貨物未提出異議的，則視為貨物符合供貨合同要求。甲方提出異議經(jīng)乙方確認的，乙方應(yīng)解決甲方提出的異議。但甲方應(yīng)負責付清無異議部分之貨款給乙方。

2、有施工完畢的、已經(jīng)清潔的安裝現(xiàn)場。

3、通知乙方進場安裝。

4、保管貨物不致?lián)p壞。

5、甲方應(yīng)有負責人或指定代理人于組裝及驗收期間到場幫助（如：照明、臨時用電、門禁。若甲方未打算完善現(xiàn)場或保管的貨物損壞，由此造成的安裝延誤責任及損失應(yīng)由甲方擔當。若在此期限內(nèi)沒有通知到乙方進場安裝，則視同全部貨物安裝完畢。

6、貨物安裝完畢后三個工作日內(nèi)，甲方不提出異議，則視為驗收合格；在此期間內(nèi)甲方提出異議，經(jīng)乙方確認的，乙方應(yīng)解決甲方提出的異議，但甲方應(yīng)負責付清無異議部分之貨款給乙方。

七、人力不行抗拒因素：

1、人力不行抗拒因素造成乙方延遲發(fā)貨、延遲安裝，免除乙方相應(yīng)責任，但乙方有義務(wù)剛好通知到甲方。

2、人力不行抗拒因素造成甲方未能打算完善安裝場地，免除甲方相應(yīng)責任、甲方有義務(wù)剛好通知到乙方。

八、加工周期：

1：在甲方工地允許施工的狀況下，甲方工人到達現(xiàn)場，若因甲方的緣由導致乙方不能正常施工，應(yīng)適當補貼乙方工人的開支。

2、從乙方收到甲方的首付款后剛好發(fā)貨，預(yù)定工期為：天

年月日至年月日。（工地可以施工的狀況下）

3、甲方指定交貨地點：

其他費用：

其他約定事項：1：鋁材型號/顏色2：玻璃顏色/型號：

3：雙玻平米數(shù)：4：單玻平米數(shù)：

5：另加大立柱：6：百葉顏色：

7：門五金件另算（門框鎖合葉其他），數(shù)量/合計：

8：全部門洞口都要在隔斷加上平米數(shù)（注：面積以施工實際測量為準?。?/p>

9：以上（含發(fā)票）/（不含發(fā)票）/（開收據(jù)）（一般發(fā)票為5%稅點，增值稅發(fā)票為17%稅點）

九、工程造價、結(jié)算方式及期限：

1、工程總面積平米左右，工程總造價元左右，（大寫）（注：面積以施工實際測量為準?。?/p>

2、合同簽訂后，甲方支付乙方預(yù)付工程總款30%，即元

3、鋁型材框架安裝完畢，下訂玻璃前甲方支付乙方到工程總款的30%，即再付元；

4、玻璃運到現(xiàn)場，安裝之前甲方支付乙方工程款30%元；

5隔斷安裝完畢后甲方剛好驗收達到標準后當時付清余款10%，（或三個工作日內(nèi)），即再付；

十、解決合同爭議的方式：當發(fā)生合同爭議時，雙方可協(xié)商或申請行業(yè)規(guī)定工商行政管理部門調(diào)解，也可爭取以下隨意一種方式解決。

1．向仲裁委員會申請仲裁。

2．向人民法院提請訴訟。

雙方約定按第2種方式解決。

十一、合同未盡事宜，雙方可另行簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議與原合

同條款有沖突時，按補充協(xié)議條款執(zhí)行。

本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，同等具有法律效力。

甲方：（章）乙方：（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

電話：電話：

身份證號：身份證號：

賬號：賬號：

開戶行：開戶行：

年月日

承攬施工合同3

工程施工合同

甲方：華能河南分公司

乙方：河南省鑫河建設(shè)有限公司

華能河南分公司澠池縣鳳凰山風電場項目，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟法合同法》結(jié)合被工程詳細狀況，為了明確工程項目及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保施工項目順當完成的原則，經(jīng)過充分協(xié)商簽訂本合同。

第一條工程項目

（一）工程地點：澠池縣仁村鄉(xiāng)潔白村、臺口村、大水溝村。

（二）工程內(nèi)容：

1、甲方供應(yīng)的風力發(fā)電塔基礎(chǔ)部分圖紙全部內(nèi)容,包括施工圖中全部的設(shè)備預(yù)埋件（即錨栓組合件）

2、乙方負責開挖土石方的爆破清理、轉(zhuǎn)運、修邊、清底達到澆筑的標準（包括鋼筋標準焊接和鋼筋綁扎）完成基礎(chǔ)澆筑。

其次條工程總價：壹億捌仟伍佰萬元整（￥18500萬元）

第三條合同工期

雙方商定工期，開工日期為2023年5月15日，竣工日期為2023年5月15日工期12個月。

第四條工程質(zhì)量

（一）工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收。

（二）工程合同一經(jīng)雙方簽訂，乙方設(shè)備進場，三日內(nèi)甲方付乙方預(yù)付款5萬元作為備料款。

（三）屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質(zhì)量問題造成損壞的，乙方賜予免費修補。

第五條材料設(shè)備供應(yīng)

（一）工程所需材料由乙方根據(jù)甲方制定的品牌、型號選購 。

（二）材料設(shè)備附有出廠的合格證明，材料設(shè)備有異議進行檢驗。

第六條付款方式

（一）大型機械進駐工地甲方向乙方支付工程總造價款的10%。

（二）以后按月進度付款，每月25日上報次月5號付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）單個基礎(chǔ)工程完工甲方驗收合格后十個工作日內(nèi)，付至已完工程量的80%工程款，剩余款項一年后一次性付清。

第七條責任范圍

（一）甲方責任

1、負責解決施工現(xiàn)場用水、用電，道路暢通。

2、甲方保證按任務(wù)書約定付款到位。

（二）乙方責任

1、乙方進場需聽從甲方管理；

2、乙方需保證施工進度和工程質(zhì)量，延期一天罰款1010元。

3、凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量平安事故責任由乙方負責。

4、乙方負責剛好清理建筑垃圾，生活垃圾，及設(shè)備材料的保管工作。

第八條其他事項

（一）合同簽訂后，由于乙方人員失誤造成甲方損失的，損失時由乙方擔當。

（二）由乙方不具備施工條件造成停工損失的，由乙方擔當責任。

（三）合同其他未盡事宜，經(jīng)雙方探討另立補充條件，與本合同同具法律效力。

（四）合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效，至工程竣工驗收和結(jié)清工程款后失效。

第九條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

托付人：托付人：

日期：日期：

承攬施工合同4建設(shè)單位：（以下簡稱甲方）施工單位：（以下簡稱乙方）依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及道路橋梁施工有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細狀況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一樣，簽訂本合同以共遵守。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程范圍及內(nèi)容：新建平板橋一座，橋身為六墩五跨，寬八米，橋全長伍拾米，詳細按施工圖施工。二、工程期限1、本工程開工時間二0一0年五月二十日，竣工時間二0一0年七月二十日（如遇雨季可適當延長工期）。2、合同總工期為六十天。三、工程造價經(jīng)甲、乙雙方測算，確定工程總造價為肆拾捌萬元，總價承包。四、工程質(zhì)量、驗收、平安問題1、乙方必需嚴格按圖紙和橋梁有關(guān)規(guī)范施工。2、工程質(zhì)量由乙方全面終身負責。3、施工過程中的平安問題由乙方負責。五、工程款的支付本合同簽訂后十天內(nèi)，甲方先支付工程款捌萬元，橋墩基礎(chǔ)勝利后甲方付伍萬元，橋墩勝利甲方付拾伍萬元，橋勝利甲方驗收后，甲方付清全部工程款的90