2023年運輸合同電子版(模板9篇)

第頁共頁2023年運輸合同電子版(模板9篇)運輸合同電子版篇一承包人(全稱):(以下簡稱乙方)甲方因工程工程建立而需要大量的砂卵石，甲方將該項砂卵石的運輸任務以承包的方式給乙方運輸，以確保工程的順利進展。為明確雙方職責，現經甲、乙雙方協(xié)商，訂立如下條款，以資共同信守執(zhí)行：1、砂卵石供給場：地址：2、運輸目的地：地址：合同簽署前，由雙方代表根據甲方提供有關施工圖紙，交換現場標高，經測算，暫定土方量為立方米，運輸完畢后按實際發(fā)生量結算。土方外運(包括裝載、運輸消納、施工紅線以外的職能部門的執(zhí)法管理1、乙方必須按照甲方的施工進度方案，安排土方運輸的施工順序，工期按甲方施工進度確定。2、因以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應應延期：①、相關職能部門因管理需要，要求停運或停頓施工。②、甲方工程工程進展造成乙方車輛無法運輸或施工。③、大雨等惡劣氣候或其它不可抗力因素。④、經甲方代表同意工期順延的其他情況。1、在合同簽署生效后，乙方根據甲方的要求安排車輛進場作業(yè),乙方完成總工程量后的一個月內，辦理該項工程款的結算手續(xù)。2、工程完工，甲方和乙方根據現場發(fā)放的渣土票核定工程量，按有關約定在30天內辦理結算。1、及時向乙方交付有關施工圖紙的施工組織設計，協(xié)助乙方考察現場。2、在乙方進場施工前，甲方負責清理場內障礙物、場內排水、提供夜間施工的照明設備。3、甲方負責施工作業(yè)場地硬化和圍擴。4、現場裝備專業(yè)管理人員配合乙方施工并協(xié)調工地工作。5、工程進度將出現較大幅度凋整時，應及時通知乙方。6、負責解決工地周邊有關事宜。1、外運消納場由乙方自理。2、辦理有關土方方開挖外運的一切手續(xù)，費用由乙方承當。3、因乙方人為原因，對施工中的建筑物、可視設施造成的損失由乙方賠償。4、因車輛滴、撒、漏而影響環(huán)境衛(wèi)生、現場文明和車輛運輸平安等問題所5、乙方必須配合甲方現場施工人員的合理安排，6、乙方所有的施工機具及人員由乙方自行安排。甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(簽字)：xxxxxxxxx法定代表人(簽字)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日運輸合同電子版篇二甲方：身份證：〔以下簡稱甲方〕乙方：身份證：〔車隊以下簡稱乙方〕經甲乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。乙方負責運輸：運輸地：要求乙方車輛：部〔解放、東風頭、斯太爾〕；車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米運距：公里運費：元/結算方式：按車次結算，24小時結算一次〔以現金方式結算〕此協(xié)議雙方認同，在約定時間內于年月日乙方將施工車輛安排到現暢甲方負責聯絡住宿地方，乙方車隊自己交房租。甲方安排乙方工程工程收取合理的管理費：工程總費用的%違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金500元/天。此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日運輸合同電子版篇三合同編號：140850甲方：乙方：雙方就冷藏車租賃合同如下：1、甲方租用乙方牌冷藏車一部，租期為兩年。租金為每月元整(油料由甲方提供)。2、甲方與乙方在合同有效期內，乙方車輛如需保養(yǎng)、維修、年審時，在不影響甲方正常消費和運輸的情況下甲方不得回絕。3、甲方按月支付乙方租賃費用，工作時間為每天八小時。如因甲方的需要經常加班，由甲乙雙方自行解決加班費用。4、甲乙雙方在合同期內，車輛的保養(yǎng)、保險、維修和駕駛員的工資等一切費用由乙方承當。5、乙方不得以任何理由回絕甲方消費和運輸的安排，乙方有義務承當裝車和卸車的工作。6、在履行合同期內，雙方不得以任何理由違約，如有違約，違約方向對方賠付年租金的50%.本合同雙方簽字蓋章后生效甲方：(企業(yè))乙方：(個人)年月日運輸合同電子版篇四甲方〔托運方〕：______________________地址：_____________________________：_____________________________乙方〔承運方〕：______________________地址：_____________________________：______________________________：______________________________甲方指定乙方為甲方貨物提供公路運輸效勞。雙方經友好協(xié)商，就詳細事宜達成如下協(xié)議：1.1、托運的主要貨物為：_______________________________________________________。包裝：甲方確保產品符合有關國家規(guī)定的標準包裝。屬性：化工產品1.2、貨物的起運地點：_______________________________________________________。1.3、到達地點：_____________________________________________________________。1.4、甲方托運的其它貨物及效勞內容，以貨物運單或補充協(xié)議說明?！?〕甲方發(fā)出運輸指令?！?〕乙方回復認可書?！?〕甲方裝貨?！?〕雙方驗貨簽收?！?〕發(fā)往目的地交貨?！?〕收貨單位驗簽?！?〕驗收后取回單?！?〕將回單交回甲方?！?〕甲方承付運費。3.1、甲方至少提早_______小時以或書面形式向乙方發(fā)出運輸指令，通知內容包含發(fā)運時間、運輸方式、貨物名稱、數量；并準確提供發(fā)運地方和目的地址及聯絡方式方法等信息。如發(fā)生特殊情況，甲方在乙方派出車輛前3小時有權對合理的內容進展變更。3.2、甲方保證所托運的貨物不屬于國家違禁品。3.3、甲方負責對乙方有關責任人和操作人員進展必要的運作要求培訓。3.4、因甲方交代不清而引起的無法抵達目的地或找不到收貨人所造成的損失由甲方負責。3.5、甲方保證按合同要求在乙方向甲方提交相關單據時及時結算運費給乙方。4.1、乙方承受甲方的委托，為其提供貨物運輸效勞，乙方應及時操作轉運貨物，平安、準時、準確地將貨物運至甲方指定的目的地并派送到門。4.2、司機把貨物送達目的地后，假設客戶對貨物有任何意見，司機絕對不可以與客戶發(fā)生爭持，應立即與乙方負責人聯絡，并將事件及時回報給甲方。4.3、乙方必須嚴格按照附件中所列運輸時間執(zhí)行，假設因特殊情況，貨物沒有按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方獲得聯絡，向甲方匯報并進展處理。假設甲方調查中發(fā)現有不合實際的情況，有權做出處分。4.4、乙方在承運過程中發(fā)生的貨物被盜、喪失、淋濕、貨損、交貨不清、貨物破損等，概由乙方負責。4.5、由于自然災害或交通事故造成貨物無法準時到達，乙方必須及時通知甲方，由雙方共同協(xié)商解決，假設由于未及時通知甲方而造成貨物過期到達，造成甲方損失應由乙方負責賠償。4.6、甲方假設委托乙方代辦貨物運輸保險，乙方應配合甲方進展保險，并對投保的貨物承當全部的責任。4.7、乙方不得向甲方員工贈送財務，假設經發(fā)現，甲方有權處理乙方未結運費。5.1、費用的結算標準為：詳見附件《志成物流貨物運輸報價表》5.2、結算方法為：每月___________日前結算上月發(fā)生的運輸費用，乙方需交付有效作業(yè)憑證及結算匯總表，經甲方審核無誤后在___________個工作日內支付乙方運費，如遇節(jié)假日那么時間順延。如有扣除的款項，應在運費中扣除。貨到提付運費的甲乙雙方都備有底根，以便于查賬。6.1、因甲方提供資料不齊全而導致乙方無法送達或者延誤送達，損失由甲方負責。乙方在運輸過程中假如發(fā)現甲方所提供的收貨人聯絡、地址有誤，必須及時與甲方聯絡尋求解決方法。否那么損失由乙方負責。6.2、乙方錯運到達地點或收貨人的，乙方必須無償將貨物運到指定地點交付給收貨人，由此造成的貨物過期送達的，按甲方規(guī)定條列處理。假如造成貨物誤收而喪失，乙方應照價賠償。6.3、由于乙方的過失造成貨物過期到達，超過《公路運輸價格表》上雙方所約定的時間〔且沒有獲得甲方的認可〕，每次乙方需支付給甲方人民幣___________元的違約金。由于不可抗力造成乙方交貨延誤，影響執(zhí)行合同時，乙方應及時通知甲方并采取措施防止事件的擴大。經雙方協(xié)商可適當放寬到貨時間。6.4、合同終止后，甲乙雙方不在合作，雙方在一個月內結清所有運費。7.1、本合同簽訂時，雙方必須出具法人資格文件合其他注冊資料。如屬法人委托人簽署的，應有法人委托書原件。7.2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。7.3、本合同有效期為______年____月___日至______年____月___日。7.4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.5、自本協(xié)議生效之日起一個月內為試用期，試用期內，如乙方要求提早終止合同，必須提早______天通知甲方。否那么甲方有權不退還乙方未結運費。7.6、本合同全部內容屬商業(yè)機密，雙方均有責任保守機密。8.1、合同如有變更或者補充，經協(xié)商一致后，以補充協(xié)議形式確定，補充協(xié)議與原合同具有同等效力。8.2、本合同終止后，合同雙方仍承當合同終止前本合同規(guī)定的雙方應該履行而未履行完畢的一切責任與義務。8.3、合同如需提早終止，須雙方書面同意。第九條：糾紛及其仲裁假設合同在履行中產生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商無效的，可向合同履行地人民法院申請訴訟解決。甲方：_____________乙方：_____________代表人：____________代表人：__________________年____月___日運輸合同電子版篇五甲方：乙方：根據國家有關法規(guī)，甲乙雙方本著平等互利原那么，經友好協(xié)商，就有關集裝箱整箱貨物運輸事項達成如下協(xié)議，以便雙方共同遵守。1.甲方在貨物出運三天前以書面形式向乙方通報貨物托運方案。即甲方應按乙方提供的(貨物托運單)填妥內容，簽名蓋章后給乙方，并做好貨物出運準備工作。2.甲方負責貨物裝箱、計數及施封，并如實填寫(集裝箱貨物裝箱單),甲乙雙方以鉛封完好作為貨方和承運方交接的唯一憑證.如鉛封完好,箱內的貨差和貨種不符與乙方無關.3.甲方進展集裝箱裝貨時，不得夾運未經乙方確認答應的貨物和危險品以及未經海關、鐵路、交通部門答應的貨物，否那么一切由此而引發(fā)的責任由甲方承當。4.甲方有責任控制裝箱貨物的重量不超過如下限重：(21.5噸/20’,26噸/40’),否那么，因超重或隱瞞超重所造成的一切后果和費用由甲方承當。5.貨物到達目的港后，如因甲方或收貨人原因造成收貨或提貨不及時而產生堆存費、滯箱費的，乙方應及時通知甲方；甲方應書面通知乙方有關處理意見，并書面確認所產生的有關費用由甲方承當。目的港免費堆存期為天,超期收取超期費每天rmb/20’,rmb/40’.6.在約定的裝貨期限內，甲方貨物落空或籌備缺乏，造成裝貨拖車的空跑，甲方應支付回空運費和碼頭吊裝卸箱費等。乙方給予甲方各小時免費裝卸箱時間.超期酌情支付車隊費用.發(fā)生時甲方應書面確認給乙方，然后與其他費用一起支付。7.貨物托運后，甲方需變更到貨地點、收貨人等事項的，有權向乙方提出更改，但必須是在貨物運至目的地前2天書面通知乙方辦理相關手續(xù)；同時，須向乙方確認、支付相關的變更費用(改變收貨人的改單費為rmb100/票，改變送貨地點視遠近增減費用)。1.乙方承受甲方的(貨物托運單)后，應立即按照甲方的要求安排訂艙等，并通知甲方已安排的派車方案，以便甲方準備貨物裝箱等事宜。2.在起運港cfs(碼頭場內裝箱)條款下，由甲方按約定的時間把貨物送達乙方指定的地點交乙方委托的裝箱人裝箱。如甲方自行監(jiān)裝，因裝箱不當所引起的風險責任由甲方自行承當.3.乙方根據甲方的(貨物托運單)及(集裝箱貨物裝箱單)交承運人制作有關運輸單證；貨物裝船后，乙方可為甲方代辦運單及相關單證并把運單及有關單證郵寄或給甲方。4.船舶開航后，乙方及時通知甲方預計貨物可以到達的日期,也可以按照甲方要求,出具(貨物跟蹤表)。5.貨物到達目的港前24小時，乙方在目的港的代理應向甲方收貨人發(fā)出通知或(到貨通知書)，并在貨物抵港后根據(貨物托運單)明示地址及時送抵收貨人倉庫。6.乙方按照甲方要求定期向甲方通報船舶班期，并征詢運作過程中的意見，以不斷改良效勞，促進雙方合作愉快。1.費用結算方式：(1)半月結：每月5號前付清上月16號—上月最后一天的所有費用，每月20日前付清當月1號—15號的所有費用。(2)月結：每月五號前付清上月產生的所有費用。2.費用總額以雙方約定為準，相關費用如有變動(提價或降價)乙方應及時通知甲方，否那么按事先約定價格結算。(運價見附表)3.甲方逾期支付乙方上述費用的，應按費用總額每天千分之五的標準向乙方支付違約金。同時，對于半月結或月結的客戶，如該客戶違背約定逾期付款的，乙方有權單方面中止其半月結或月結的費用結算方式，并對其采取預付方式結算費用。4.上述費用的支付時間，以到我司銀行賬號為準。5.結算采取先收款后開發(fā)票的原那么。(一)貨物的運輸保險由甲方自行辦理，如貨物發(fā)生貨損貨差，由甲方向保險公司索賠，乙方只負責協(xié)助甲方提供有關資料但不負賠償責任。(二)貨物的運輸保險由乙方代甲方向保險公司辦理，保險費由甲方承當(保險費為貨物申報價值的)。如貨物發(fā)生貨損貨差，由乙方協(xié)助甲方向保險公司索賠，但乙方不負賠償責任。最高賠償限額不超過貨物申報價值,同時需扣除絕對免賠額,絕對免賠額為1000元或定損金額的5%,兩者以高者為準.發(fā)生貨損時,甲方(或甲方的收貨人)必須立即要求停頓裝卸),并通知乙方及保險公司到現場查證并開場取證以便理賠.如貨物裝卸完畢,運輸工具撤離后,再向乙方索賠,那么所有責任由甲方自理.但以下原因引起的除外:(1)甲方的成心行為或過失；(2)屬于發(fā)貨人責任所引起的損失；(3)起運前貨物已存在的品質不良或數量短差所造成的損失；(4)貨物的自然損耗、本質缺陷、特性以及市價跌落、運輸延遲引起的損失；(5)因參與罷工、停工、工潮或民眾騷動人員直接引起的損失；(6)因罷工、停工、工潮或民眾騷動所間接引起的損失；(7)因任何不法分子或任何人的政治動機直接引起的損失。(8)其他不可抗力等.(三)甲方不購置貨物運輸保險,那么在運輸過程中發(fā)生的一切貨損貨差由甲方自負.1.本合同所提及的(貨物托運單)為本合同的補充文件。2.如雙方需修改合同條款或終止本合同，必須提早一個月通知對方，經雙方同意后執(zhí)行。3.本合同中未盡事宜，雙方將按照(國內水路貨物運輸規(guī)那么)友好協(xié)商解決。4.本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，有效期至年月日。甲方：乙方：代表：代表：日期：日期：開戶行：開戶行：帳號：帳號：運輸合同電子版篇六托運方〔甲方〕承運方〔乙方〕地址：地址：法定代表人：法定代表人：電話：電話：甲方現委托乙方承運甲方的運輸業(yè)務，乙方同時具備相應才能完成甲方的運輸業(yè)務。根據國家的有關運輸法律規(guī)定，經甲、乙雙方充分協(xié)商，在平等自愿的根底上達成如下協(xié)議：第一條甲方委托乙方運輸的貨物為：__________。甲方應保證委托承運的貨物不含有任何違法物品，甲方委托運輸貨物屬易燃易爆、易揮發(fā)、有毒、易碎商品時，甲方應在委托單中明確注明。第二條貨物起運地、到達地乙方根據甲方委托單的指令將貨物從甲方指定地點運送至甲方指定的目的`地。假設起運地和目的地有變更的，甲方應在貨物起運前書面通知乙方?！藏涍\委托單見附件〕第三條領取貨物及驗收方法乙方承運貨物到達目的地經甲方指定驗收人驗收后，乙方應要求收貨人在甲方的貨物驗收單上注明驗收完畢字樣，加蓋收貨單位公章并簽字，填寫收貨數量及收貨日期。6。以上事項，假設由于不可抗力而發(fā)生的，可減輕或免除乙方責任。第十三條其他1。本合同未盡事宜，由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議及本合同附件與本合同具有同等法律效力。2。本合同假設發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；假設協(xié)商不成發(fā)生訴訟的，雙方約定由被告所在地人民法院管轄。3。合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。4。合同經雙方簽字或蓋章后生效，有效期一年。托運方：承運方：受權代表：受權代表：簽字/蓋章：簽字/蓋章：簽約時間：xxxx年xx月x日簽約時間：xxxx年xx月xx日運輸合同電子版篇七甲方：乙方：按照有關法律規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利的原那么，經友好協(xié)商如下：乙方向甲方提供性能良好的運輸車輛(限載30t，容積120立方)。負責甲方如下專線運輸：運行道路(始發(fā)地目的地)并就此內容達成以下協(xié)議：1、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到達時間;2、甲方有權對乙方工作人員的相關工作提出意見和改良要求;3、甲方按照約定內容支付費用;4、甲方有義務保障協(xié)議車輛進出裝卸場所的暢通;5、甲方對乙方因車輛故障及其它原因不能準點發(fā)車的，有權要求乙方提供其它車輛運行;6、甲方負責貨物的裝卸;7、甲方超載現象(即超過限載量30t)的。并因此所產生的超載罰款由甲方負責;并承當乙方車輛因超載部份增加的所有行車相關費用;8、甲方每周一至周六必須確保每天發(fā)一臺乙方所安排的車輛回上海;如因貨原因停頓發(fā)車的,應第一時間知會乙方，以便乙方提早做好車輛調配;連續(xù)2天沒有發(fā)車，每二天起乙方按500元/天向甲方收取滯車費。9、甲方負責提供乙方駕駛員休息床位。1、乙方向甲方提供公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人證件、道路運輸證、車輛證件、駕駛員身份證等復印件;2、乙方車輛按照甲方需求承運貨物，單程運行點到點的運行標準時間為xx小時;運行時效考核以《行車時間簽到表》記錄為準。3、乙方負責所有車輛的駕駛及平安，并承當車輛維修費、路費、停車費、通訊費及該車所產生的一切費用;4、乙方協(xié)議車輛的交通違章及駕駛員造成的罰款、在承運甲方貨物過程中發(fā)生的任何后果由乙方承當。5、乙方必須保證合同車輛每天準時到達甲方指定地裝貨，乙方車輛發(fā)生故障時，必須調配其它車輛增援，保障甲方準時發(fā)車。6、乙方提供車輛必須手續(xù)齊備，并有足額車輛保險。7、乙方每車為甲方購置伍拾萬元的貨運輸險，超出部份由甲方承當;甲方的保險公司對超出局部理賠后,放棄對乙方的所有追償權。如甲方的保險公司對乙方進展追償;乙方由此造成的所有損失全部由甲方承當。8、乙方有權指導甲方相關工作人員進展合理裝載。9、乙方有義務對甲方交運的業(yè)務袋資料和貨物進展保密并保存完好。1、往返程稅后包干費用標準為元，協(xié)議簽定后的前5個出車工作日、甲方每趟出車預付出車費人民幣元(￥元)，余款元(￥元)作為甲方風險保證金，此保證金于雙方解除協(xié)議后10天，甲方退還此款給乙方。2、甲方結押乙方每臺車風險保證金元后(￥元)，當趟的運費均在出車前付清。3、在國家的油價及其它行車的費用出現變動時，甲方根據實際本錢對乙方的運費需做出相應的調整。4、甲方如因運作需要臨時變更運行道路或協(xié)議外增加提送貨的，超過規(guī)定公里數的部份以實際增加的公里數6元公里標準計運費,費用在每日出車前直接計補當趟司機。1、甲方無理由不按照約定期限結算費用的，每逾期一天，按照應付金額的1‰的比例向乙方支付滯納金。甲方提出異議，乙方未給予解決的不在此范圍內。2、因乙方原因導致車輛延誤到達時效,每延誤1小時扣罰運費100元，但最高考核不超過500元;因為不可抗力(如交通堵塞、高速公路封鎖、道路坍塌等)客觀因素延誤時效乙方所不能控制的，乙方應及時通知甲方和提供可證明根據，并協(xié)助甲方共同解決且不受甲方考核。3、乙方承運甲方貨物在乙方車輛上產生的任何損失，由乙方全部承當。自然災害等非乙方所能控制的除外，但乙方有責任提供相關證明文件給甲方，由甲方向保險公司要求賠償相關費用。4、乙方執(zhí)行運輸任務司機必須24小時保證通訊暢通，甲方工作人員可隨時理解車輛運行狀況，發(fā)現乙方司機聯絡不上，甲方對乙方按50元/次進展處理。5、甲方如裝運國家禁運、限運物品所產生的法律責任及損失(包括乙方由此造成直接經濟損失)全部由甲方承當。1、甲乙雙方因市場和經營原因需解除協(xié)議，都必須以書面形式提早30日通知對方;并經甲、乙雙方協(xié)商一致同意前方可解除。2、如提出方未按照本協(xié)議第五條第一款來執(zhí)行(提出方在正常經營的情況下)解除協(xié)議，提出方將賠償對方每臺車元人民幣。3、協(xié)議解除后如有待結算費用，一方須在協(xié)議解除后15天內向另一方發(fā)出《結算通知書》并附有效單證，另一方須按照本協(xié)議有關結算約定核對結清款項。本協(xié)議簽署后：甲、乙雙方在履行本合作協(xié)議過程中發(fā)生任何爭議，應及時協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，任何一方均可依法向(只能單項選擇)。1、向甲方所在地人民法院提起訴訟。2、向乙方所在地人民法院提起訴訟。3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁。1、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商，另訂附件。2、合作期為自簽訂之日起三年內有效,假設雙方無異議，合同有效期自動順延。3、本協(xié)議一式雙份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。4、雙方互換文件：營業(yè)執(zhí)照副本復印件。甲方(章)：乙方(章)：甲方代表簽字：乙方代表簽字：甲方開戶行：乙方開戶行賬號：賬號：結算聯絡人：結算聯絡人：聯絡：聯絡：年月日年月日運輸合同電子版篇八原告：xxx開展法定代表人：張xx，該公司董事長被告：xx市xx運輸有限責任公司，住所地xx省xx市xx區(qū)xx路459號。法定代表人：時xx，該公司經理。被告：燕xx，男，___年11月13日出生，漢族，住xx市xx縣xx鎮(zhèn)。訴訟懇求：一、判令二被告賠償原告貨物損失88866.70元。二、判令二被告向原告返還運輸費用5000元。三、由二被告承當本案的訴訟費。事實和理由：20xx年9月12日，原、被告雙方簽訂運輸協(xié)議，約定原告委托被告將456臺空調運送至紹興xx空調銷售xx市xx開發(fā)區(qū)保稅倉庫。運輸車輛是皖xxx號/皖xxx掛車。原告支付被告運費5000元。運輸途中，被告車輛行駛至大廣高速由南往北方向xxkm處〔xx市境內〕發(fā)生交通事故，造成貨物損失88866.70元。上述損失被告未能向原告賠償，故訴至法院，懇求法院依法支持原告訴訟懇求。此致xx區(qū)人民法院具狀人：xx20xx年11月29日運輸合同電子版篇九甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》等有關條例，甲乙雙方為了順利完本錢工程土石方運輸工程建立、本著互惠互利、優(yōu)勢互補、老實守信的原那么、在公平、公正、公開的根底上，經雙方友好協(xié)商，特制定本工程運輸土石方協(xié)議：一、工程名稱：二、承包內容：混凝土運輸工程三、承包車牌號：四、工程期為年月日至年月日。五、運輸單價：(以上運輸單價均不含稅人民幣單價)。六、付款方式：1、乙方進場后，無預付款，待每月30日驗工計價后，支付運輸量的100%，次月10日內付清所有款項。2、運輸費支付方式：以工程部驗工計價后撥款為準，如工程部未能按時撥放工程進度款時，甲方將對乙方支付運輸費時間順延至甲方撥放工程進度款后。七、雙方責任：1、因車輛及司機手續(xù)證件不全或違規(guī)操作造成的一切后果甲方不予承當任何責任，后果乙方自負。