深圳市裝飾裝修工程施工合同

深圳市裝飾裝修工程施工合同1.合同目的本合同旨在明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范雙方的行為，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，保護(hù)雙方的合法權(quán)益。2.工程范圍雙方經(jīng)洽談同意，由甲方指定乙方承攬下列工程：1.店鋪裝修工程：位于深圳市羅湖區(qū)深南東路123號(hào)。2.工程內(nèi)容包括設(shè)計(jì)、施工、材料及設(shè)備采購(gòu)安裝、驗(yàn)收等。3.工期：自雙方簽署合同之日起，90天內(nèi)完工。4.工程總造價(jià)：100萬元人民幣。3.工程款合同生效后，甲方應(yīng)于7天內(nèi)支付乙方工程總造價(jià)的20%作為預(yù)付款，金額為20萬元人民幣。工程進(jìn)度款：甲方需每月支付乙方工程進(jìn)度款，金額為工程總造價(jià)的40%，即40萬元人民幣。工程驗(yàn)收款：工程竣工后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后的7個(gè)工作日內(nèi)支付乙方工程驗(yàn)收款，金額為工程總造價(jià)的40%，即40萬元人民幣。4.工程質(zhì)量和工期乙方承諾按照雙方達(dá)成的工程施工進(jìn)度表進(jìn)行施工，并保證工期不延誤。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行裝修工程，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定，不得有質(zhì)量問題。若工期有延誤，乙方應(yīng)賠償甲方因此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。5.設(shè)計(jì)和材料選擇設(shè)計(jì)：乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行裝修設(shè)計(jì)，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行施工。材料選擇：乙方選用的裝修材料應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不得選用假冒偽劣的材料。如乙方因材料原因造成工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。6.竣工驗(yàn)收工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。若發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，整改期間工程款暫停支付。已竣工的部分，應(yīng)及時(shí)交付使用。7.違約責(zé)任甲方違反合同約定未及時(shí)支付工程款的，應(yīng)按照合同約定支付相應(yīng)的違約金，違約金為工程總造價(jià)的1%。乙方在施工過程中出現(xiàn)違約行為，應(yīng)按照合同約定支付相應(yīng)的違約金，違約金為工程總造價(jià)的1%。若一方違約致使另一方受到損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.其他約定雙方應(yīng)保持良好的溝通，及時(shí)解決工程中出現(xiàn)的問題。本合同未約定的事宜，可由雙方進(jìn)行協(xié)商后簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有與本合同同等的法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.適用法律和爭(zhēng)議解決本合同適用中華人民共和國(guó)法律，并以深圳市南山區(qū)人民法院為第一審管轄法院。10.合同生效和效力本合同自雙方簽字蓋章之日