承攬加工合同范文匯編7篇

第頁共頁關(guān)于承攬加工合同范文匯編7篇關(guān)于承攬加工合同范文匯編7篇承攬加工合同篇1甲方〔定作方〕：乙方〔承攬方〕：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：一、采購產(chǎn)品情況：1、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；2、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；3、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；……總金額〔含稅價〕：人民幣________________________元整〔小寫_______________________〕。二、樣品約定時間：自本合同生效之日其______個工作日內(nèi)，乙方負責(zé)按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準。三、交貨時間、地點及運費：合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨〔詳細數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面或者____方式確認〕。四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準：按照甲乙雙方事先確認的樣品為標(biāo)準，貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明：按國家興行業(yè)標(biāo)準。五、驗收標(biāo)準、方法及期限：以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方；經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。假設(shè)乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承當(dāng)。六、包裝要求及費用負擔(dān)：乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準提供包裝，費用由乙方承當(dāng)。七、結(jié)算方式和期限：合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預(yù)付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：收款人：開戶行：賬號：最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。八、違約責(zé)任：1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承當(dāng)責(zé)任。3、假設(shè)乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權(quán)回絕付款。九、合同爭議的解決方式：本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方：地址：：代理人：________年___月___日乙方：地址：：代理人：________年___月___日承攬加工合同篇2承攬方：__________________定作方：__________________定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│第二條加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________〔加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的根據(jù)〕第三條原材料的提供方法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：________________________〔１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交〔提〕日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行?！车谒臈l技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_________________________________〔１．承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等?！车谖鍡l價款或酬金：______________________________________________〔價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定?！车诹鶙l驗收標(biāo)準和方法：__________________________________________〔１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。〕第七條交〔提〕貨的時間和地點：____________________________________〔１，交〔提〕定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交〔提〕定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算?！车诎藯l包裝要求及費用負擔(dān)：______________________________________第九條運輸方法及費用負擔(dān)：______________________________________第十條結(jié)算方式及期限：__________________________________________第十一條其他：__________________________________________________〔如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等。〕第十二條承攬方的違約責(zé)任：一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；〔合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_____％〔１０％--３０％幅度〕或酬金總額的_____％〔２０％--６０％幅度〕違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位〔人〕外，并承當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的____％〔１０％--３０％幅度〕的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的__________％〔２０％６０％的幅度〕違約金。三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承當(dāng)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______〔如經(jīng)簽證或公證，那么應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)〕各留存一份。定作方：____________________〔蓋章〕代表人：____________________〔蓋章〕地址：________________________________：________________________________開戶銀行：____________________________帳號：______________________________承攬方：__________________________〔蓋章〕代表人：__________________________〔蓋章〕地址：_________________________：_________________________開戶銀行：_____________________帳號：_________________________一九_____年_______月______日訂承攬加工合同篇3甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________代理人：_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案〔_____年______民終字第____號〕達成如下和解協(xié)議：1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托受權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為回絕追認。2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。甲方：__________________法定代表人：____________________乙方：__________________代理人：__________________________________年_______月_______日承攬加工合同篇4承攬方〔甲方〕：_________定作方〔乙方〕：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準與方法、包裝標(biāo)準與費用承當(dāng)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準與方法包裝標(biāo)準包裝費承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當(dāng)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費結(jié)算方法與時間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________％的違約金。6．由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值_________％的違約金。3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證〔一〕甲方：1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力?！捕骋曳剑?．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機密〔技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、、電報、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2．各方通訊地址如下：_________。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1．本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：〔1〕提交_________仲裁委員會仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的.和文本原義進展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方〔蓋章〕：_____________定作方〔蓋章〕：_____________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________地址：_______________________地址：________________________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________承攬加工合同篇5鑒于甲方是在北京市合法注冊的，消費和經(jīng)營的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注二、原材料提供：1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：年月日。2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進展檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：：年月日。4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進展進展檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補正。三、技術(shù)資料及圖紙1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進展檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進展檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。四、質(zhì)量要求：1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準。2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的根據(jù)。〔也可不約定此工程〕五、加工成品驗收：1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進展驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進展驗收。2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準。3、乙方加工成品經(jīng)歷收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。六、加工成品交付：1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應(yīng)承當(dāng)乙方因此而多支出的費用。2、任何一方如要求提早或延期交〔提〕貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認可的，就超過的局部按照超過的比例支付報酬。七、報酬及支付：1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為：每件元〔或總報酬元〕2、報酬的支付采取以下方式a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算根據(jù)。b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的根據(jù)。收據(jù)載明款額累計到達元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。承攬加工合同篇6甲方：____________________乙方：____________________代表：____________________代表：________________________年____月____日____年____月____日甲方：中國________公司，地址：________：________電傳：________法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________乙方：____國________公司，地址：________：________電傳：________法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。第一條加工內(nèi)容乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。第二條交貨乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。第三條來料數(shù)量與質(zhì)量乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供局部不計加工數(shù)量。乙方提供應(yīng)甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供應(yīng)甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。第四條加工數(shù)量與質(zhì)量甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。第五條加工費甲方為乙方進展加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是根據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用程度有變化時，雙方將另行議定。第六條付款方式乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信譽證，支付加工費。第七條運輸與保險乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。第八條不可抗力由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應(yīng)盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。第九條仲裁本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進展仲裁。仲裁適用法律為：1.中華人民共和國參加的國際公約、條約;2.中華人民共和國法律;3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承當(dāng)。第十條合同有效期本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。第十一條合同的續(xù)訂本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。第十二條合同文本與文字本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。第十三條其他1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準，對其規(guī)格、品質(zhì)進展驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準，或數(shù)量缺乏，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負