監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制復(fù)習(xí)資料參考

監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制復(fù)習(xí)資料參考

單選題（共50題）1、已知某工程雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的計(jì)劃工期等于計(jì)算工期，且某工作的完成節(jié)點(diǎn)為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，則該工作（）。A.為關(guān)鍵工作B.自由時(shí)差等于總時(shí)差C.自由時(shí)差為零D.自由時(shí)差小于總時(shí)差【答案】B2、塑性混凝土應(yīng)在澆筑完畢后應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定澆筑后的養(yǎng)護(hù)時(shí)間，正常情況下應(yīng)在澆筑完畢后（）小時(shí)內(nèi)開始灑水養(yǎng)護(hù)。A.6～20B.5～20C.6～18D.5～18【答案】C3、抽樣檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)中承包商風(fēng)險(xiǎn)為第（）類風(fēng)險(xiǎn)。A.四B.三C.二D.一【答案】D4、承包人應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交其負(fù)責(zé)提供的材料和工程設(shè)備的（），并滿足合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。A.投標(biāo)報(bào)價(jià)B.出廠報(bào)告C.質(zhì)量證明文件D.驗(yàn)收記錄【答案】C5、監(jiān)理人審核施工資金使用計(jì)劃的具體工作不包括（）。A.對(duì)比分析發(fā)包人、承包人編制的資金使用計(jì)劃，確保兩者相適應(yīng)B.將發(fā)包人編制的資金使用計(jì)劃，對(duì)照施工合同、項(xiàng)目劃分、進(jìn)度計(jì)劃，在投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)之間進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)C.確立目標(biāo)，做好過程的監(jiān)控比對(duì)，出現(xiàn)重大偏差時(shí)，督促承包人進(jìn)行糾偏D.直接對(duì)不合理的資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整【答案】D6、某建設(shè)工程向銀行貸款500萬元，年利率為6％，貸款3年，按復(fù)利每半年計(jì)息一次，則到期后應(yīng)付貸款利息為（）萬元。A.90.00B.95.51C.97.03D.109.26【答案】C7、（）是我國(guó)專門針對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下建立新的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度第一部行政法規(guī)。A.《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》B.《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》C.《中華人民共和國(guó)建筑法》D.《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》【答案】D8、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備的埋件安裝完后，經(jīng)檢查合格，應(yīng)在（）天內(nèi)澆筑二期混凝土。A.3B.4C.5D.6【答案】C9、根據(jù)《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)土石方工程》，土方開挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土質(zhì)的處理C.地質(zhì)坑、孔處理D.軟基及土質(zhì)岸坡開挖【答案】D10、監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)要求更換承包人提供的不合格材料或工程設(shè)備，要求承包人立即進(jìn)行更換，監(jiān)理機(jī)構(gòu)更換后再次檢查和檢驗(yàn)，由此增加的費(fèi)用和工期延誤由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.供貨方【答案】B11、建設(shè)征地移民補(bǔ)償概算中，屬于農(nóng)村移民安置補(bǔ)償費(fèi)的是()。A.居民點(diǎn)新址征地及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)B.機(jī)關(guān)事業(yè)單位遷建補(bǔ)償C.基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施補(bǔ)償D.建（構(gòu)）筑物清理【答案】A12、水利工程施工進(jìn)度計(jì)劃WBS分解中編制初步施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)當(dāng)確定工作持續(xù)時(shí)間后應(yīng)該進(jìn)行的工作是（）。A.確定邏輯關(guān)系B.繪制初步工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃C.確定工程量D.計(jì)算時(shí)間參數(shù)【答案】B13、某建設(shè)項(xiàng)目期初一次投資200萬元，每年的凈現(xiàn)金流量為44萬元，項(xiàng)目壽命期10年，已知（P/A，17%，10）=4.659，（P/A，18%，10）=4.494，則該建設(shè)項(xiàng)目的IRR為（）。A.17.69%B.17.31%C.17.51%D.17.49%【答案】A14、設(shè)計(jì)文件中選用的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明（）A.生產(chǎn)廠B.供應(yīng)商C.使用年限D(zhuǎn).規(guī)格和型號(hào)【答案】D15、當(dāng)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)或分部的質(zhì)量沒達(dá)到要求時(shí)，可采用的方案是（）A.修補(bǔ)處理B.返工處理C.調(diào)整處理D.平行處理【答案】A16、單位工程完工后，項(xiàng)目法人應(yīng)組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工及工程運(yùn)行管理等單位組成工程外觀質(zhì)量評(píng)定組，評(píng)定組人數(shù)應(yīng)不少于()人，大型工程不宜少于()人。A.3，5B.3，7C.5，8D.5，7【答案】D17、骨料應(yīng)盡量減少轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)。粒徑大于40mm的粗骨料的凈自由落差不宜大于（），超過時(shí)應(yīng)設(shè)置緩降設(shè)備。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B18、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的檢查和驗(yàn)收，（）承包人按合同約定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A19、承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后（）天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠通知書。A.7B.14C.21D.28【答案】D20、承包人應(yīng)在接到開工通知后（）天內(nèi)，向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交承包人在施工場(chǎng)地的管理機(jī)構(gòu)以及人員安排的報(bào)告。A.5B.14C.28D.30【答案】C21、在對(duì)某進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)工作A尚需作業(yè)天數(shù)為6天；已知工作A距計(jì)劃最遲完成時(shí)間尚有5天，工作A的總時(shí)差為0，則工作A（）A.可提前1天完成B.進(jìn)度正常C.會(huì)影響總工期1天D.不確定會(huì)不會(huì)影響總工期【答案】C22、混凝土在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)測(cè)定其坍落度，但對(duì)于當(dāng)坍落度大于（）mm的混凝土，還應(yīng)測(cè)量其坍落擴(kuò)展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B23、金屬結(jié)構(gòu)閘門安裝完畢后，承包人應(yīng)會(huì)同監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)閘門進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的試驗(yàn)和檢查，（）應(yīng)檢查并確認(rèn)吊桿的連接情況是否良好。A.驗(yàn)收前B.試驗(yàn)前C.試驗(yàn)中D.試驗(yàn)后【答案】B24、確定建設(shè)工程籌備期里程碑節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)是()。A.已批復(fù)的可行性研究報(bào)告B.初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)工期C.已批復(fù)的初步設(shè)計(jì)報(bào)告D.建筑材料的來源【答案】B25、某分部工程計(jì)劃工程量5000m，計(jì)劃成本380元/m；實(shí)際完成工程量4500m，實(shí)際成本400元/m。分部工程的施工投資偏差為（）元。A.－90000B.－100000C.－190000D.－200000【答案】A26、全面質(zhì)量管理的精髓是（）。A.質(zhì)量第一B.用戶至上C.預(yù)防為主D.全面管理【答案】B27、某工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，造成15人死亡，40人重傷，此次事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】B28、推行全面質(zhì)量管理的思想基礎(chǔ)是（）。A.質(zhì)量第一B.用戶至上C.預(yù)防為主D.全面管理【答案】A29、在施工實(shí)踐中，經(jīng)常由于（）的發(fā)生引起進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整，從而引起施工設(shè)備使用發(fā)生沖突或閑置。A.資源分配的調(diào)整B.施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整C.施工進(jìn)度延誤事件D.資金分配的調(diào)整【答案】C30、下列抽樣方法中不屬于按照制定原理劃分的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)型B.挑選型C.調(diào)整型D.序貫抽樣【答案】D31、施工單位對(duì)排查出的事故隱患，必須及時(shí)消除，對(duì)于重大事故隱患，其治理方案應(yīng)由（）主要負(fù)責(zé)人組織制訂。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.施工單位【答案】D32、（）應(yīng)組織各參建單位制定項(xiàng)目事故隱患排查治理制度。A.項(xiàng)目法人B.監(jiān)理單位C.施工單位D.安全管理部門【答案】A33、（）應(yīng)在工程開工前到相應(yīng)的水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理監(jiān)督手續(xù)，簽訂《水利工程質(zhì)量監(jiān)督書》。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.分包人【答案】B34、下列選項(xiàng)中，不屬于概算審查方法的是（）。A.對(duì)比分析法B.聯(lián)合會(huì)審法C.查詢核實(shí)法D.專家評(píng)價(jià)法【答案】D35、工程進(jìn)度延誤后，進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的原則不包括（）。A.從工程建設(shè)全局出發(fā)，對(duì)后續(xù)工程的施工影響小B.首先保證關(guān)鍵工作的按期完成C.使費(fèi)用增加較少D.以竣工日期推遲最短為原則【答案】D36、下列選項(xiàng)中不屬于“戴明環(huán)”階段之一的是（）。A.計(jì)劃階段B.實(shí)施階段C.檢查階段D.評(píng)價(jià)階段【答案】D37、某質(zhì)量事故發(fā)生后，造成較大經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)過處理后不影響正常使用但對(duì)壽命有一定影響的事故屬于（）。A.一般質(zhì)量事故B.較大質(zhì)量事故C.重大質(zhì)量事故D.特大質(zhì)量事故【答案】B38、下列關(guān)于一次抽樣方案的步驟中，正確的是（）。A.從批中抽取n組產(chǎn)品B.對(duì)樣品逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)C.若d≤c，拒絕該批D.若d＞c，接受該批【答案】B39、（）指具有獨(dú)立發(fā)揮作用或獨(dú)立施工條件的建筑物。A.單位工程B.分部工程C.分項(xiàng)工程D.單元工程【答案】A40、水利工程進(jìn)行項(xiàng)目劃分時(shí)，每個(gè)單位工程中，分部工程的數(shù)量不少于（）個(gè)。A.3B.4C.5D.7【答案】C41、質(zhì)量的差、好或者是優(yōu)秀是由（）的程度來反映的。A.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)滿足要求B.產(chǎn)品外觀包裝滿足要求C.產(chǎn)品固有特性滿足要求D.產(chǎn)品銷售價(jià)格滿足要求【答案】C42、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中某工作的實(shí)際進(jìn)度偏差小于總時(shí)差，則該工作實(shí)際進(jìn)度造成的后果是（）。A.對(duì)后續(xù)工作無影響，對(duì)工期有影響B(tài).影響后續(xù)工作的最早開始時(shí)間，對(duì)工期有影響C.對(duì)后續(xù)工作無影響，對(duì)工期無影響D.對(duì)后續(xù)工作不一定有影響，對(duì)工期無影響【答案】D43、自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。A.7B.15C.28D.30【答案】D44、承包人按批準(zhǔn)的技術(shù)方案組織施工，實(shí)施期間如需變更，則（）。A.重新報(bào)批B.內(nèi)部審核C.專家論證D.平行檢驗(yàn)【答案】A45、在水利工程的工程費(fèi)用構(gòu)成中，建設(shè)管理費(fèi)計(jì)入（）。A.基本直接費(fèi)B.獨(dú)立費(fèi)用C.企業(yè)管理費(fèi)D.規(guī)費(fèi)【答案】B46、除險(xiǎn)加固工程可以按（）劃分分部工程。A.長(zhǎng)度B.招標(biāo)標(biāo)段C.部位D.功能【答案】C47、分析要領(lǐng)的方法是（）。A.頭腦風(fēng)暴法B.專家會(huì)議法C.邏輯推理法D.獨(dú)立分析法【答案】C48、發(fā)生突發(fā)性工程質(zhì)量事故時(shí)，事故單位要在（）小時(shí)內(nèi)電話向有關(guān)單位報(bào)告。A.1B.2C.4D.8【答案】C49、根據(jù)水利部現(xiàn)行規(guī)定的建筑工程單價(jià)計(jì)算程序，間接費(fèi)的計(jì)算基數(shù)不包括（）。A.人工費(fèi)B.材料費(fèi)C.其他直接費(fèi)D.材料補(bǔ)差【答案】D50、根據(jù)水利部現(xiàn)行規(guī)定的建筑工程單價(jià)計(jì)算程序，間接費(fèi)的計(jì)算基數(shù)不包括（）。A.人工費(fèi)B.材料費(fèi)C.其他直接費(fèi)D.材料補(bǔ)差【答案】D多選題（共30題）1、在檢查水利工程碾壓施工質(zhì)量時(shí)需注意，若采用機(jī)械碾壓，應(yīng)控制行車速度，下列標(biāo)準(zhǔn)正確的有（）。A.振動(dòng)碾時(shí)速為3km/hB.平碾控制時(shí)速為3km/hC.平碾控制時(shí)速為2km/hD.振動(dòng)碾時(shí)速為2km/hE.振動(dòng)碾時(shí)速為5km/h【答案】CD2、水利工程設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督分站受總站委托承擔(dān)的主要任務(wù)包括（）。A.參加工程的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收B.歸口管理全國(guó)水利工程的設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督工作C.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全面質(zhì)量管理工作D.掌握全國(guó)水利工程的設(shè)計(jì)質(zhì)量動(dòng)態(tài)E.組織交流全國(guó)水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)【答案】BCD3、施工階段監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)主要包括（）等。A.工程合同文件B.設(shè)計(jì)文件C.設(shè)備供應(yīng)單位提供的設(shè)備安裝說明書D.工程材料試驗(yàn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)E.有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)【答案】ABC4、下列哪一個(gè)選項(xiàng)的表述符合西方法學(xué)中實(shí)證主義理論關(guān)于法的概念的觀點(diǎn)？（）A.法律是主權(quán)者的命令、人民的服從及對(duì)不服從的制裁B.法律的生命不在于邏輯而在于經(jīng)驗(yàn)C.法律是顯露的道德，道德是隱藏的法律D.法律是社會(huì)的習(xí)慣和思想的結(jié)晶【答案】A5、監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工程施工過程中的質(zhì)量控制方法包括（）。A.巡視B.旁站C.見證取樣D.平行檢驗(yàn)E.施工試驗(yàn)室的檢查【答案】ABCD6、下列適用于抽樣檢驗(yàn)的有（）。A.破壞性檢驗(yàn)B.質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)象數(shù)量多C.檢驗(yàn)的對(duì)象是連續(xù)體D.檢驗(yàn)樣品數(shù)量少E.對(duì)工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)【答案】ABC7、下列各項(xiàng)中，屬于重大設(shè)計(jì)變更的有（）。A.一般機(jī)電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變化B.主要建筑物施工方案和工程總進(jìn)度的變化C.水庫庫容、特征水位的變化D.工程布置、主要建筑物型式的變化E.水利樞紐工程的施工導(dǎo)流方式、導(dǎo)流建筑物方案的變化【答案】BCD8、律師劉某原住在某市甲區(qū)，后因購(gòu)買商品房遷人乙區(qū)的玫瑰園住宅小區(qū)，在入住后第二年的選舉中，劉某發(fā)現(xiàn)自己的名字沒有出現(xiàn)在小區(qū)公布的選民名單上,劉某決定依法維護(hù)自己的選舉權(quán)，下列說法中正確的是哪些？（）A.按照《選舉法》的規(guī)定，劉某應(yīng)當(dāng)列人玫瑰園住宅小區(qū)的選民名單B.劉某就此事可以向當(dāng)?shù)氐倪x舉委員會(huì)提出申訴，選舉委員會(huì)應(yīng)在3日內(nèi)作出處理決.定C.劉某如果對(duì)選舉委員會(huì)的處理決定不服，可以在選舉日的5日以前向人民法院起訴，人民法院應(yīng)在選舉日以前作出判決D.對(duì)法院判決不服，劉某還可以提出上訴【答案】ABC9、依UCP600，如受益人按照信用證的要求完成對(duì)指定銀行的交單義務(wù),出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，開證行應(yīng)予承付？（)A.信用證規(guī)定指定銀行議付但其未議付B.信用證規(guī)定指定銀行延期付款但其未承諾延期付款C.信用證規(guī)定指定銀行承兌,指定行承兌但到期不付款D.信用證規(guī)定指定銀行即期付款但其未付款【答案】ABCD10、按制定原理抽樣方案可分為（）方案。A.標(biāo)準(zhǔn)型B.挑選型C.簡(jiǎn)化型D.調(diào)整型E.計(jì)算型【答案】ABD11、單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目分為（）。A.保證項(xiàng)目B.基本項(xiàng)目C.允許偏差項(xiàng)目D.主控項(xiàng)目E.一般項(xiàng)目【答案】D12、某研究中心最近公布了關(guān)于醫(yī)保改革的一系列數(shù)據(jù)，“以城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療為支柱的基本醫(yī)療保障體系，在2009年歷史性地覆蓋了92.4%的城鄉(xiāng)人口。到2010年年底，三大社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人數(shù)分別達(dá)到2.4億、2億和8.4億，參保者總和占全國(guó)總?cè)丝?4.7%。因此，總體來說,全民醫(yī)保的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，接下來的任務(wù)是醫(yī)保覆蓋面的鞏固”。醫(yī)保改革的以上材料體現(xiàn)了下列哪一項(xiàng)法律價(jià)值？（）A.安全B.效率C.自由D.平等【答案】D13、質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)包括（）。A.明確并掌握對(duì)檢驗(yàn)對(duì)象的質(zhì)量要求B.測(cè)試C.分析D.比較E.計(jì)算【答案】ABD14、重要隱蔽工程和工程的關(guān)鍵部位在施工單位自評(píng)合格后，由（）組成聯(lián)合小組共同核定其質(zhì)量等級(jí)。A.建設(shè)（監(jiān)理）單位B.施工單位C.設(shè)計(jì)單位D.質(zhì)量監(jiān)督E.供貨廠商【答案】ABC15、柯某長(zhǎng)期打罵家人、為害鄉(xiāng)鄰，在當(dāng)?shù)丶て鹈癖姽珣?。其父屢次?guī)勸柯某無果，決定大義滅親。一日凌晨，柯某父親在確認(rèn)兒子熟睡后，用刀將兒子砍死，隨后投案自首。當(dāng)?shù)剜l(xiāng)民聞?dòng)嵑舐?lián)名請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)柯某父親從輕處理。法院最后以故意殺人罪判處柯某父親有期徒刑3年，緩刑5年。關(guān)于此案例，下列說法正確的是哪一或哪些選項(xiàng)？（）A.法律評(píng)價(jià)和道德評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)并不相同B.在刑罰適用過程中，應(yīng)該排除道德判斷C.如果柯某之父只是將其子綁起來鎖在家里，防止他再為害鄉(xiāng)民，則不應(yīng)認(rèn)為是違法D.這一案例反映出我國(guó)有關(guān)刑事法律并不符合中國(guó)基層情況,亟待修改完善【答案】A16、MSProject主要功能包括（）。A.管理人員不能對(duì)項(xiàng)目的最終控制權(quán)保持，但能與資源和其他項(xiàng)目干系人交流B.跟蹤收集項(xiàng)目的工期、成本和資源需求C.以標(biāo)準(zhǔn)、美觀的格式形象具體地呈現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃D.使用外觀和操作類似桌面程序的應(yīng)用來管理項(xiàng)目E.與其他MicrosoftOffice系統(tǒng)應(yīng)用程序交換項(xiàng)目信息【答案】BCD17、ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)中，其核心組成部分包括（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9003D.ISO9004E.ISO9011【答案】ABD18、質(zhì)量檢驗(yàn)按檢驗(yàn)數(shù)量通常分為（）。A.全數(shù)檢驗(yàn)B.部分檢驗(yàn)C.抽樣檢驗(yàn)D.隨機(jī)檢驗(yàn)E.免檢【答案】AC19、根據(jù)《水利水電工程標(biāo)準(zhǔn)文件》，承包人只能索賠工期和費(fèi)用的有（）。A.施工過程發(fā)現(xiàn)文物B.異常惡劣的氣候條件C.發(fā)包人的原因造成工期延誤D.承包人遇到不利物質(zhì)條件E.不可抗力【答案】AD20、項(xiàng)目可行性研究主要對(duì)（）等多方面進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查研究。A.技術(shù)B.經(jīng)濟(jì)C.社會(huì)D.征地E.環(huán)境【答案】ABC21、證實(shí)質(zhì)量保證能力的方法主要有（）。A.內(nèi)部質(zhì)量保證B.供方合格證明C.提供其他用戶的認(rèn)定證據(jù)D.第三方審核E.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證證據(jù)【答案】BCD22、工程設(shè)備安裝完畢后，要參與和組織的調(diào)試有（）。A.單體調(diào)試B.雙體調(diào)試C.聯(lián)體無負(fù)荷調(diào)試D.聯(lián)體有負(fù)荷調(diào)試E.全系統(tǒng)調(diào)試【答案】ACD23、譚某因貪污案被判有期徒刑10年，執(zhí)行刑罰3年后，符合減刑條件，對(duì)譚某的減刑，下列說法正確的是：A.對(duì)譚某的減刑應(yīng)當(dāng)由犯罪地的中級(jí)法院裁定B.應(yīng)當(dāng)采用合議庭進(jìn)行審理，并且可以實(shí)行人民陪審C.法院可以在就譚某是否符合減刑條件進(jìn)行調(diào)查核實(shí)或聽取有關(guān)方面意見，并提訊譚某的基礎(chǔ)上，書面審理此案D.法院對(duì)譚某減刑的裁定可以通過互聯(lián)網(wǎng)依法向社會(huì)公布，以接受社會(huì)監(jiān)督【答案】B24、關(guān)于我國(guó)刑法中的數(shù)罪并罰的理解，說法錯(cuò)誤的一項(xiàng)是：A.甲犯A罪判處管制1年，犯B罪判處拘役5個(gè)月，犯C罪判處有期徒刑3年，數(shù)罪并罰的結(jié)果是，先執(zhí)行3年的有期徒刑，再執(zhí)行1年的管制B.甲犯A罪判處有期徒刑2年