設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬?？假Y料打印

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬?？假Y料打印

單選題（共100題）1、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請(qǐng)復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84【答案】B2、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C3、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D4、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C5、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A6、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤B.費(fèi)用和利潤C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤【答案】C7、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A8、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評(píng)標(biāo)開始之前C.開標(biāo)時(shí)間之前D.中標(biāo)通知書發(fā)出之前【答案】C9、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計(jì)文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計(jì)劃【答案】A10、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B11、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對(duì)土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價(jià)的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B12、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D13、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時(shí)很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對(duì)承包人完成的工程量確認(rèn)并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時(shí)，甲對(duì)乙確認(rèn)的其中幾項(xiàng)進(jìn)度款提出異議。此時(shí)，對(duì)已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認(rèn)B.經(jīng)甲確認(rèn)的有效，甲不予確認(rèn)的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】C14、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D15、承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B16、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B17、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C18、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A19、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)【答案】B20、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員【答案】C21、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當(dāng)事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務(wù)，也可以以自己的名義處理事務(wù)C.受托人在處理委托事務(wù)中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務(wù)而已D.委托合同中委托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處理事務(wù)中所花費(fèi)的費(fèi)用，委托事務(wù)處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A23、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾24、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺(tái)設(shè)備，張某采購時(shí)認(rèn)為價(jià)格便宜便購買了4臺(tái)，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C25、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財(cái)產(chǎn)【答案】C26、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。A.以銀行貸款年利率計(jì)算B.以高出銀行貸款利率的1個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算C.以高出銀行貸款利率的2～3個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算D.以高出銀行貸款利率的5個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算【答案】C27、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()個(gè)月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B28、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B29、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A30、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C31、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B32、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用【答案】B33、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D34、如果工程未能通過竣工試驗(yàn)導(dǎo)致工程價(jià)值降低，但合同價(jià)格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗(yàn)B.承包商提交試驗(yàn)報(bào)告C.工程師認(rèn)可試驗(yàn)結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D35、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對(duì)暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B36、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報(bào)的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報(bào)，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B37、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.違約責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.締約過失責(zé)任【答案】D38、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有的權(quán)利是()。A.即時(shí)處分權(quán)B.使用權(quán)C.留置權(quán)D.收益權(quán)【答案】C39、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A40、甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A41、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A42、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B43、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對(duì)施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B44、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈(zèng)與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈(zèng)予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈(zèng)與合同無效B.贈(zèng)與合同可撤銷C.贈(zèng)與合同效力待定D.贈(zèng)與合同有效【答案】D45、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D46、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B47、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償D.違約金和定金的約定同時(shí)無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A48、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B49、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D50、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B51、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B52、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D53、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A54、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)【答案】C55、某水泥廠因技術(shù)問題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限【答案】A56、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B57、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺(tái)設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。A.向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任B.向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任C.向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任【答案】B58、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對(duì)質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C59、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C60、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D61、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D62、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】C63、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A64、公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A65、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程【答案】B66、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B67、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請(qǐng)求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D68、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D69、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除，對(duì)方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D70、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對(duì)該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時(shí)成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質(zhì)押合同簽字【答案】A71、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D72、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C73、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B74、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B75、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用【答案】B76、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.新要約D.承諾【答案】A77、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D78、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C79、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D80、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B81、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時(shí)C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C82、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C83、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計(jì)價(jià)的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時(shí)的市場價(jià)格計(jì)價(jià)B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價(jià)格計(jì)價(jià)C.賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)D.買方逾期付款的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】B84、基于現(xiàn)場保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B85、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D86、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D87、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。A.投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價(jià)的2%B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天【答案】B88、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請(qǐng)求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格【答案】C89、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C90、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A91、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B92、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個(gè)月B.1年C.2年D.3年【答案】C93、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B94、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時(shí)，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時(shí)，買受人還可要求其支付定金【答案】B95、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B96、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A97、甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A98、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時(shí)開工、同時(shí)竣工B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)開工、同時(shí)竣工C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收【答案】C99、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程【答案】B100、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D多選題（共40題）1、按照勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動(dòng)B.特種作業(yè)勞動(dòng)C.礦山井下勞動(dòng)D.國家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)E.國家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)【答案】CD2、評(píng)標(biāo)過程中，初步評(píng)審的主要內(nèi)容包括()。A.投標(biāo)人的合格性B.投標(biāo)擔(dān)保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報(bào)價(jià)的合理性【答案】ABCD3、設(shè)計(jì)人對(duì)所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)備工程，應(yīng)依照合同規(guī)定配合安裝調(diào)試或者進(jìn)行安裝前技術(shù)交底，解決裝配中的有關(guān)()問題。A.裝配人員的配備B.設(shè)計(jì)C.設(shè)計(jì)變更D.其他協(xié)助E.修改預(yù)算【答案】BC4、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD5、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計(jì)劃的落實(shí)B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系C.實(shí)施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD6、下列()是行政復(fù)議的受案范圍。A.工商局對(duì)設(shè)備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證C.質(zhì)量監(jiān)督局對(duì)在建項(xiàng)目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調(diào)解E.規(guī)劃局對(duì)“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”的申請(qǐng)不予答復(fù)【答案】ABC7、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD8、某設(shè)備工程公開招標(biāo)時(shí)，下列關(guān)于合格的投標(biāo)人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報(bào)價(jià)B.具有完善的質(zhì)量保證體系C.具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利D.具有良好的銀行資信和商譽(yù)E.提供了足夠的擔(dān)?！敬鸢浮緽CD9、保險(xiǎn)合同中的保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)降低保險(xiǎn)費(fèi)的情形有()。A.據(jù)以確定保險(xiǎn)費(fèi)率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度明顯減少B.保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)價(jià)值明顯減少C.投保人進(jìn)行了危險(xiǎn)減少通知D.保險(xiǎn)合同中的受益人數(shù)量減少E.保險(xiǎn)合同的受益人死亡【答案】AB10、處理下列事項(xiàng)時(shí)，工程師不能將要求其作決定的權(quán)力委托給助手行使的有()。A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯(cuò)誤B.業(yè)主向承包商提出索賠C.對(duì)單位工程進(jìn)行竣工試驗(yàn)D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進(jìn)入現(xiàn)場【答案】ABD11、在設(shè)備工程合同履行中，承包商按照合同向工程師提交的申請(qǐng)付款的報(bào)表，應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.因法律變更和調(diào)整費(fèi)用的各類款項(xiàng)B.期中付款證書的最低限額C.扣除保留金D.業(yè)主認(rèn)為應(yīng)扣減承包商的估算款額E.預(yù)付款的支付或返還額【答案】AC12、下列行政機(jī)關(guān)的行政行為中，相關(guān)當(dāng)事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機(jī)械C.對(duì)建筑安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門修改《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》E.建設(shè)行政主管部門對(duì)調(diào)解成功的建設(shè)合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB13、當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C.因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E.當(dāng)事人一方違約致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的【答案】ABC14、下列關(guān)于委托合同中，受托人義務(wù)與責(zé)任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內(nèi)容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務(wù)轉(zhuǎn)交他人處理C.受托人向委托人報(bào)告受托事務(wù)處理情況是一種默示義務(wù)D.受托人依照合同處理委托事務(wù)所取得的各種財(cái)產(chǎn)，要及時(shí)移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過錯(cuò)致使委托人受到經(jīng)濟(jì)損失的，受托人要承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】ACD15、承包商在實(shí)施工程期間遭遇的不可預(yù)見物質(zhì)條件包括()。A.地下自然物質(zhì)條件B.人為物質(zhì)障礙C.人為污染物D.水文條件E.氣候條件【答案】ABCD16、設(shè)備監(jiān)理工程師預(yù)防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認(rèn)真審核索賠報(bào)告C.反駁承包商的索賠D.加強(qiáng)監(jiān)督管理E.提供全面服務(wù)【答案】AD17、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD18、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，就知識(shí)產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)而言，業(yè)主對(duì)承包商的侵權(quán)給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權(quán)是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設(shè)計(jì)、制造、施工或?qū)嵤┊a(chǎn)生的侵權(quán)C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導(dǎo)致的侵權(quán)索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準(zhǔn)日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時(shí)，同時(shí)配套使用了非承包商的物品，從而導(dǎo)致的侵權(quán)索賠E.使用承包商設(shè)備造成的侵權(quán)【答案】ACD19、甲公司依法訂立設(shè)備工程合同后，為滿足合同需要，與乙公司訂立了一份設(shè)備加工合同。乙公司向丙公司購買材料用于設(shè)備加工，并委托丁公司將加工出的設(shè)備，運(yùn)輸至工程現(xiàn)場附近的戊倉儲(chǔ)公司保管。由此形成的各個(gè)合同中，如果當(dāng)事人不履行合同義務(wù)時(shí)，相應(yīng)的債權(quán)人可以行使留置權(quán)的合同有()。A.設(shè)備保管合同B.設(shè)備運(yùn)輸合同C.材料買賣合同D.設(shè)備加工合同E.設(shè)備工程合同【答案】ABD20、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，特殊情形下，銷售者承擔(dān)責(zé)任的形式有()。A.預(yù)防性責(zé)任B.進(jìn)貨檢驗(yàn)責(zé)任C.采取警示、召回措施等責(zé)任D.承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任E.提供產(chǎn)品合法來源證明責(zé)任【答案】ACD21、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，承包商編制的竣工報(bào)表，需要考慮的費(fèi)用包括()。A.承包商根據(jù)合同所完成的全部工作價(jià)值的估計(jì)額B.承包商認(rèn)為應(yīng)支付給他的任何款項(xiàng)(包括索賠款)C.到工程竣工日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價(jià)值D.到工程移交日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價(jià)值E.承包商認(rèn)為根據(jù)合同將應(yīng)支付給他的任何其他款項(xiàng)的估計(jì)額【答案】BD22、除撤銷生產(chǎn)許可可能對(duì)公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷生產(chǎn)許可。A.因不可抗力導(dǎo)致行政許可事項(xiàng)無法實(shí)施的B.被許可人以欺騙手段取得生產(chǎn)許可的C.超過法定職權(quán)作出準(zhǔn)予生產(chǎn)許可決定的D.違反法定程序作出準(zhǔn)予生產(chǎn)許可決定的E.對(duì)不具備申請(qǐng)資格的申請(qǐng)人準(zhǔn)予生產(chǎn)許可的【答案】BCD23、在設(shè)備工程合同履行中，承包商按照合同向工程師提交的申請(qǐng)付款的報(bào)表，應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.因法律變更和調(diào)整費(fèi)用的各類款項(xiàng)B.期中付款證書的最低限額C.扣除保留金D.業(yè)主認(rèn)為應(yīng)扣減承包商的估算款額E.預(yù)付款的支付或返還額【答案】AC24、按照我國《民法通則》的規(guī)定，行為人實(shí)施無權(quán)代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認(rèn)權(quán)B.催告權(quán)C.撤銷權(quán)D.默認(rèn)權(quán)E.拒絕權(quán)【答案】A25、下列選項(xiàng)中，屬于行政責(zé)任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)E.消除危險(xiǎn)【答案】AD26、按我國有關(guān)法律規(guī)定，質(zhì)量監(jiān)督部門在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中正確的做法有()。A.任意數(shù)量抽取樣品B.向被檢查人收取檢驗(yàn)費(fèi)用C.要求被檢查者無償提供樣品D.