設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同能力檢測?？糂卷附答案

設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同能力檢測模考B卷附答案

單選題（共100題）1、在承包商負責照管期間，由于業(yè)主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B2、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B3、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B4、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B5、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D6、質量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產品質量監(jiān)督抽查D.產品自查自檢【答案】D7、根據《安全生產法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D8、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C9、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B10、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D11、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D12、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A13、某水泥廠因技術問題致使生產的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A14、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D15、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A16、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B17、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D18、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D19、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D20、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B21、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D22、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C23、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B24、建設工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業(yè)負總責B.分包工程質量由分包企業(yè)單獨承擔責任C.總承包企業(yè)對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質量管理可不承擔責任【答案】C25、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D26、根據《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B27、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C28、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D29、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A30、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C31、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D32、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B33、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D34、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C35、《擔保法》規(guī)定，在留置權的實現過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B36、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C37、下列文件如果出現矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D38、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A39、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】B40、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D41、投標人在投標過程中出現()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內提交履約保證金【答案】D42、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B43、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D44、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C45、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C46、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D47、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A48、根據《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B49、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A50、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B51、某設備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D52、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C53、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A54、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業(yè)法人C.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業(yè)人員D.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的專家?guī)臁敬鸢浮緾55、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B56、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A57、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據合同的價格調整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規(guī)定的調價公式予以了調整【答案】C58、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監(jiān)督管理的部門【答案】C59、下列關于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務C.受托人在處理委托事務中的法律關系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D60、《產品質量法》規(guī)定產品質量責任包括()。A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B61、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B62、某建設工程施工總承包單位經建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D63、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應負責的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A64、根據《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D65、在我國，依法代表國家對產品質量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B66、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B67、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C68、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B69、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A70、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B71、根據我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A72、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A73、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C74、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B75、甲公司授權其業(yè)務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C76、質量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產品質量監(jiān)督抽查D.產品自查自檢【答案】D77、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D78、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D79、某住宅工程竣工1年后，房地產開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A80、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D81、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A82、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C83、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B84、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業(yè)標準C.國家標準D.甲方企業(yè)標準【答案】C85、在委托代理中，代理人享有代理權的依據是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B86、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D87、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現場內或現場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B88、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A89、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C90、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D91、建設單位因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，經延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C92、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D93、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C94、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C95、對基準點、基準線和基準標高等原始數據的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B96、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A97、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D98、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B99、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯(lián)合體參加競標，最終該聯(lián)合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質較高方【答案】B100、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D多選題（共40題）1、設備工程合同談判之前，設備監(jiān)理工程師應協(xié)助業(yè)主做好的準備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD2、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預付款的付款證書的前提條件有()。A.承包商提交了申請支付的報表B.承包商收到了開工通知C.業(yè)主收到合格的履約保證D.業(yè)主收到合格的預付款保函E.工程設備已經起運【答案】ACD3、設備工程的竣工文件應當記錄的事項有()。A.設備工程各部位竣工時的位置B.設備工程各部位的竣工時間C.設備工程各部位竣工時的尺寸D.設備工程的技術指標E.設備工程竣工試驗的結果【答案】AC4、根據《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據E.選定的仲裁委員會【答案】BC5、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為有()。A.就同一招標項目向投標人提供有差別的信息B.設定的資格條件與履行合同無關C.對投標人采取不同的評標標準D.指定特定的供應商E.要求投標人具有較高的資質等級【答案】ABCD6、判斷生產設備所有權歸屬業(yè)主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現場C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD7、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設備啟動流程D.爭端解決流程E.中間驗收流程【答案】ABD8、可供承包商使用的業(yè)主設備，在業(yè)主要求中應詳細說明()。A.設備型號B.設備狀態(tài)C.目前施工能力D.存放地點E.使用的價格【答案】ACD9、下列情形中，可能導致業(yè)主向承包商提出索賠的有()。A.承包商沒有如約提交履約保證B.承包商沒有按合同中的規(guī)定辦理保險C.政府干擾導致暫停施工D.業(yè)主雇請他人運出承包商沒有執(zhí)行工程師指示從現場運出的不合格材料E.颶風導致已完工程垮塌【答案】ABD10、構成表見代理，一般應具備的條件包括()。A.相對人主觀上無過錯B.行為人主觀上有過錯C.行為人的代理行為為無權代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔E.在客觀上有足以使相對人相信行為人有代理權的事實【答案】AC11、設備監(jiān)理工程師預防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認真審核索賠報告C.反駁承包商的索賠D.加強監(jiān)督管理E.提供全面服務【答案】AD12、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權人免除債務B.債務相互抵銷C.債務依法提存D.債權合法轉讓E.債務已按約定履行【答案】ABC13、設備工程的竣工文件應當記錄的事項有()。A.設備工程各部位竣工時的位置B.設備工程各部位的竣工時間C.設備工程各部位竣工時的尺寸D.設備工程的技術指標E.設備工程竣工試驗的結果【答案】AC14、保險合同中投保人的主要義務有()。A.交付保險費的義務B.如實告知義務C.降低保費的義務D.危險增加通知義務E.保險事故通知義務【答案】ABD15、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC16、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，承包商編制的竣工報表，需要考慮的費用包括()。A.承包商根據合同所完成的全部工作價值的估計額B.承包商認為應支付給他的任何款項(包括索賠款)C.到工程竣工日期為止，根據合同所完成的全部工作的價值D.到工程移交日期為止，根據合同所完成的全部工作的價值E.承包商認為根據合同將應支付給他的任何其他款項的估計額【答案】BD17、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD18、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD19、招標文件的作用表現在()。A.是廣泛吸引投標人參與競爭的文件B.是一種有限競爭的招標方式C.是投標人準備投標文件和參加投標的依據D.是招標投標活動當事人的行為準則和評標的重要依據E.是招標人和投標人訂立合同的基礎【答案】CD20、依據工作的性質不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD21、設備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權請求解除該設備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務的B.采用不合格的材料進行施工的C.將承包的設備工程非法轉包、違法分包的D.已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的E.不能在合同約定的期限內完工的【答案】ACD22、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業(yè)產權而言，業(yè)主對承包商的侵權給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設計、制造、施工或實施產生的侵權C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權索賠E.使用承包商設備造成的侵權【答案】ACD23、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產權和工業(yè)產權而言，業(yè)主對承包商的侵權給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設計、制造、施工或實施產生的侵權C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權索賠E.使用承包商設備造成的侵權【答案】ACD24、按我國有關法律規(guī)定，質量監(jiān)督部門在產品質量監(jiān)督抽查中正確的做法有()。A.任意數量抽取樣品B.向被檢查人收取檢驗費用C.要求被檢查者無償提供樣品D.按國務院規(guī)定列支檢驗費用E.不得向企業(yè)收取檢驗費用【答案】CD25、工程師可以指示承包商提交一份更新的進度計劃的情形有()。A.承包商的實際進度過慢可能導致無法在竣工時間內完成全部設備工程B.承包商的實際進度過快可能導致在竣工時間屆滿前完成全部設備工程C.異常不利的氣候條件致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃D.業(yè)主人員造成的延誤致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃E.業(yè)主雇用在現場的其他承包商提前完工致使實際進度提前于承包商的現行進度計劃【答案】ACD26、從業(yè)主角度講，設備工程合同總體策劃的內容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB27、根據《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據E.選定的仲裁委員會【答案】BC28、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中