設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同能力提升A卷附答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同能力提升A卷附答案

單選題（共100題）1、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C2、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B3、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進(jìn)行調(diào)查C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故D.負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報(bào)告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)【答案】C4、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B5、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個(gè)月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B6、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C7、組建編制設(shè)備工程合同的團(tuán)隊(duì)時(shí)，團(tuán)隊(duì)人員的知識構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識B.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識C.商務(wù)知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識【答案】A8、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)。A.合同成立B.合同簽訂C.合同生效D.違反約定【答案】D9、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時(shí)間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B10、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A11、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C.一切責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任【答案】B12、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C13、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主【答案】D14、承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計(jì)劃，并按照新的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的是()。A.工程師承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用B.工程師承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用C.承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用【答案】C15、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A16、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C17、勞動爭議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C18、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B19、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C20、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C21、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C22、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A23、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A24、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場【答案】A25、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報(bào)酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D26、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D27、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C28、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D29、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B30、某設(shè)備工程項(xiàng)目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時(shí)間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時(shí)間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時(shí)間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間后延B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間不變C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間后延D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間不變【答案】C31、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照()確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。A.合同法B.招標(biāo)人意見C.招標(biāo)文件D.招標(biāo)內(nèi)容【答案】C32、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任【答案】B33、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料【答案】B34、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D35、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A36、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C37、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A38、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】B39、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)有效期限是()。A.設(shè)備起運(yùn)日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場B.設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場起，至使用該設(shè)備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時(shí)間屆滿【答案】A40、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費(fèi)用，則該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D41、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C42、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D43、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D44、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D45、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C46、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D47、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評階段予以淘汰【答案】B48、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個(gè)設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D49、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C50、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B51、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A52、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C53、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D54、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A55、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C56、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C57、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B58、FIDIC合同條件引入的解決爭端機(jī)制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機(jī)構(gòu)D.人民法院【答案】B59、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B60、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)D.竣工結(jié)算【答案】A61、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時(shí)起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價(jià)款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備【答案】D62、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月【答案】C63、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C64、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A65、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A66、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B67、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn)，包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。A.7B.14C.21D.28【答案】D68、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B69、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C70、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C71、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D72、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D73、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A74、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B75、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A76、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D77、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C78、保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生B.避免風(fēng)險(xiǎn)事件對保險(xiǎn)標(biāo)的的損害C.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償D.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任【答案】C79、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C80、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任【答案】A81、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)【答案】C82、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D83、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁【答案】C84、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A85、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測【答案】B86、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn)，包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。A.7B.14C.21D.28【答案】D87、若由于業(yè)主原因使竣工試驗(yàn)無法按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤【答案】B88、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時(shí)，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C89、設(shè)備設(shè)計(jì)合同生效后，設(shè)計(jì)人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計(jì)人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計(jì)費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C90、保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。A.投保人B.受益人C.被保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人【答案】C91、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)【答案】B92、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A93、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C94、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C95、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B96、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報(bào)酬，承攬人可以對工作成果實(shí)施留置B.可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實(shí)施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同【答案】A97、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤C(jī).業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤【答案】B98、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A99、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B100、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B多選題（共40題）1、在設(shè)備工程安裝合同中，如果由采購人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，供貨人現(xiàn)場服務(wù)人員的職責(zé)有()。A.指導(dǎo)組建安裝隊(duì)伍B.指導(dǎo)安裝調(diào)試C.處理設(shè)備質(zhì)量問題D.參加試車E.參加驗(yàn)收【答案】BCD2、設(shè)備工程的竣工文件應(yīng)當(dāng)記錄的事項(xiàng)有()。A.設(shè)備工程各部位竣工時(shí)的位置B.設(shè)備工程各部位的竣工時(shí)間C.設(shè)備工程各部位竣工時(shí)的尺寸D.設(shè)備工程的技術(shù)指標(biāo)E.設(shè)備工程竣工試驗(yàn)的結(jié)果【答案】AC3、在我國，注冊商標(biāo)包括()。A.商品商標(biāo)B.服務(wù)商標(biāo)C.集體商標(biāo)D.著名商標(biāo)E.證明商標(biāo)【答案】ABC4、根據(jù)我國《合同法》，當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補(bǔ)救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC5、設(shè)備監(jiān)理工程師預(yù)防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認(rèn)真審核索賠報(bào)告C.反駁承包商的索賠D.加強(qiáng)監(jiān)督管理E.提供全面服務(wù)【答案】AD6、處理下列事項(xiàng)時(shí)，工程師不能將要求其作決定的權(quán)力委托給助手行使的有()。A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯(cuò)誤B.業(yè)主向承包商提出索賠C.對單位工程進(jìn)行竣工試驗(yàn)D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進(jìn)入現(xiàn)場【答案】ABD7、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD8、承包商向工程師提交的最終報(bào)表草案中，應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.根據(jù)合同完成的所有工作的價(jià)值B.根據(jù)合同業(yè)主已向其支付的全部款額C.承包商認(rèn)為根據(jù)合同或其他規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向其支付的其他款額D.承包商認(rèn)為根據(jù)合同或其他規(guī)定，應(yīng)向業(yè)主支付的其他款額E.業(yè)主最終應(yīng)付的款額【答案】AC9、按照我國《合同法》的規(guī)定，下列陳述中，屬于對要約內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更的有()。A.有關(guān)合同標(biāo)的數(shù)量變更B.有關(guān)合同履行期限的變更C.對要約內(nèi)容作出某些一般性補(bǔ)充D.對要約內(nèi)容作出某些限制E.對要約內(nèi)容增加有建議性條款【答案】AB10、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人終止招標(biāo)的，根據(jù)招標(biāo)進(jìn)展，應(yīng)當(dāng)采取的相應(yīng)措施有()。A.及時(shí)補(bǔ)償投標(biāo)人的投標(biāo)費(fèi)用B.已經(jīng)發(fā)售資格預(yù)審文件的，及時(shí)退還所收取的資格預(yù)審文件的費(fèi)用C.已經(jīng)發(fā)售招標(biāo)文件的，及時(shí)退還所收取的招標(biāo)文件的費(fèi)用D.及時(shí)退還所收取的投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息E.在發(fā)布招標(biāo)公告的同一媒介上，發(fā)布終止招標(biāo)的說明【答案】BCD11、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，內(nèi)部責(zé)任主體有()。A.設(shè)計(jì)者B.生產(chǎn)者C.銷售者D.運(yùn)輸者E.倉儲者【答案】D12、業(yè)主要保證現(xiàn)場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC13、采用對比分析法進(jìn)行合同分析時(shí)，對比指標(biāo)一般分為()。A.時(shí)間指標(biāo)B.程序指標(biāo)C.定價(jià)指標(biāo)D.處理事宜的原則指標(biāo)E.技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD14、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知?jiǎng)趧诱弑救嘶蛘哳~外支付勞動者一個(gè)月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動者同時(shí)與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB15、默示義務(wù)索賠中，默示義務(wù)的內(nèi)容包括()。A.合同相關(guān)的隱含規(guī)定B.慣例C.明示義務(wù)的“必要延伸”D.合同明確規(guī)定條款E.合同補(bǔ)遺的明確規(guī)定【答案】ABC16、設(shè)備工程合同談判可能涉及的主要內(nèi)容有()。A.關(guān)于設(shè)備工程合同的標(biāo)的確認(rèn)B.關(guān)于技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)C.關(guān)于價(jià)格調(diào)整D.關(guān)于爭端的解決E.關(guān)于設(shè)備監(jiān)理工程師的取費(fèi)【答案】ABCD17、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)終止合同的有()。A.實(shí)施的設(shè)備工程出現(xiàn)重大質(zhì)量缺陷B.放棄工程C.不按合同規(guī)定開工D.將整個(gè)工程分包E.行賄受賄【答案】BCD18、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人就標(biāo)的物的交付地點(diǎn)沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A.由當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議B.不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣C.標(biāo)的物需要運(yùn)輸?shù)模缘谝怀羞\(yùn)人承運(yùn)地為交付地D.標(biāo)的物不需要運(yùn)輸，當(dāng)事人不知道標(biāo)的物所在地的，以出賣人訂立合同時(shí)的營業(yè)地為交付地E.標(biāo)的物不需要運(yùn)輸，當(dāng)事人于合同訂立時(shí)都知道標(biāo)的物所在地的，以標(biāo)的物所在地為交付地【答案】ABD19、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過評審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD20、依據(jù)《合同法》，法定解除合同的條件有()。A.合同履行過程中發(fā)生不可抗力B.合同履行期限屆滿之前當(dāng)事人一方明確表示不履行C.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)D.當(dāng)事人一方違約行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)E.合同履行期限屆滿之前，當(dāng)事人的行為表明不履行主要債務(wù)【答案】BD21、設(shè)備工程合同正式簽字前，當(dāng)事人雙方應(yīng)進(jìn)行的工作包括()。A.審查合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定B.審查合同的完備性C.審查合同雙方的責(zé)、權(quán)、義的對等性D.審查合同語言文字的準(zhǔn)確性E.審查進(jìn)度報(bào)告的合理性【答案】ABCD22、屬于設(shè)備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)C.業(yè)主提出的變更建議，并經(jīng)承包商批準(zhǔn)D.承包商管理制度調(diào)整E.政府領(lǐng)導(dǎo)的決定【答案】AB23、招標(biāo)人拒收投標(biāo)文件的情形有()。A.投標(biāo)文件逾期送達(dá)的B.投標(biāo)文件未送達(dá)指定地點(diǎn)的C.投標(biāo)文件未密封的D.提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3人的E.投標(biāo)單位的法定代表人未簽字的【答案】ABC24、承包商按照合同規(guī)定的時(shí)間向工程師提交的進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)包含的內(nèi)容有()。A.質(zhì)量保證文件、試驗(yàn)結(jié)果及合格證B.承包商實(shí)施工程的順序C.審核或批準(zhǔn)承包商文件的期限D(zhuǎn).合同中規(guī)定的檢查和檢驗(yàn)的順序和時(shí)間安排E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工階段，以及各階段現(xiàn)場所需的各類人員和施工設(shè)備數(shù)量的支持報(bào)告【答案】BCD25、根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，評標(biāo)方法包括()。A.經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法B.綜合打分法C.平均分值法D.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法E.設(shè)備壽命周期成本評標(biāo)價(jià)法【答案】AB26、投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)予以否決的有()。A.投標(biāo)文件中的總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致B.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)人企業(yè)蓋章C.投標(biāo)報(bào)價(jià)是所有投標(biāo)文件中最高的D.投標(biāo)人未按要求提交投標(biāo)保證金的E.聯(lián)合體投標(biāo)沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議【答案】BD27、招標(biāo)人拒收投標(biāo)文件的情形有()。A.投標(biāo)文件逾期送達(dá)的B.投標(biāo)文件未送達(dá)指定地點(diǎn)的C.投標(biāo)文件未密封的D.提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3人的E.投標(biāo)單位的法定代表人未簽字的【答案】ABC28、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同