2023年度二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識能力測試考試卷B卷附答案

2023年度二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識能力測試考試卷B卷附答案

單選題（共55題）1、甲公司和乙公司的合同糾紛案件經(jīng)仲裁委員會作出裁決后，被告當(dāng)事人向仲裁委員會所在地的中級人民法院提出證據(jù)，申請法院裁定不予執(zhí)行。下列證據(jù)證明裁決的情形，法院應(yīng)不予考慮的是()A.仲裁協(xié)議是發(fā)生糾紛后簽訂的B.裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權(quán)仲裁的C.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序D.裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的【答案】A2、關(guān)于計算機軟件著作權(quán)的說法，不正確的是（）。A.軟件著作權(quán)屬于軟件開發(fā)者B.接受他人委托開發(fā)的軟件，其著作權(quán)屬于委托人所有C.軟件著作權(quán)需合理使用D.自然人的軟件著作權(quán)，保護期為自然人終生及其死亡后50年【答案】B3、關(guān)于表見代理的說法，正確的是（）。

A.表見代理屬于無權(quán)代理，對本人不發(fā)生法律效力B.表見代理中，由行為人和本人承擔(dān)連帶責(zé)任C.表見代理對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力D.第三人明知行為人無代理權(quán)仍與之實施民事法律行為，屬于表見代理【答案】C4、某施工企業(yè)和某律師簽訂的授權(quán)委托書中僅寫“全權(quán)代理”而無具體授權(quán)事項，則該律師有（）的權(quán)利。A.提出管轄權(quán)異議B.代為承認、放棄訴訟請求C.進行和解D.提起反訴或者上訴【答案】A5、場景(九）A.甲B.乙C.甲乙雙方D.仲裁庭【答案】A6、（2016年真題）在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)工程，建設(shè)單位在辦理用地批準手續(xù)前，必須先取得該工程的（）。A.施工許可證B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證C.質(zhì)量安全報建手續(xù)D.建設(shè)用地規(guī)劃許可證【答案】D7、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對于未真實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的發(fā)生經(jīng)營單位可以（）。A.給與警告B.吊銷營業(yè)執(zhí)照C.責(zé)令限期改正D.降低資質(zhì)等級【答案】C8、為進一步規(guī)范施工招標投標活動，各地應(yīng)當(dāng)建立中標候選人的公示制度，公示的時間應(yīng)當(dāng)不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】A9、根據(jù)《勞動法》和《勞動合同法》的規(guī)定，用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自（）起建立。A.勞動合同實際簽訂之日?B.實際用工之日????????C.應(yīng)當(dāng)簽訂勞動合同之日起?D.實際用工之日后一個月【答案】B10、要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括()。A.寄送的價目表B.投標書C.拍賣公告D.招股說明書【答案】B11、（2018年真題）根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工總承包項目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負責(zé)向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報事故的是()。A.分包單位B.總承包單位C.建設(shè)單位D.現(xiàn)場安全責(zé)任人【答案】B12、（2020年12月真題）關(guān)于工程建設(shè)中建筑材料的說法，正確的是()。A.對于建設(shè)單位負責(zé)供應(yīng)的建筑材料，在工程上使用后被查實不合格的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任B.對于有特殊要求的建筑材料，設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠家C.建設(shè)單位負責(zé)供應(yīng)的建筑材料經(jīng)施工企業(yè)檢驗不合格的，由施工企業(yè)負責(zé)向材料供應(yīng)商退換D.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用或者安裝【答案】B13、關(guān)于工程竣工結(jié)算方式與編審的敘述中，錯誤的是（）。A.工程竣工結(jié)算分為單位工程竣工結(jié)算、單項工程竣工結(jié)算和建設(shè)項目竣工總結(jié)算B.單項工程竣工結(jié)算或建設(shè)項目竣工總結(jié)算由總（承）包人編制，發(fā)包人可直接進行審查，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行審查C.單位工程竣工結(jié)算由承包人編制，發(fā)包人審查D.政府投資項目，單項工程竣工結(jié)算或建設(shè)項目竣工總結(jié)算應(yīng)由上一級財政部門審查【答案】D14、建設(shè)工程合同無效，但已完工程驗收合格，應(yīng)當(dāng)返還財產(chǎn)。關(guān)于返還財產(chǎn)的說法，正確的是（）。A.返還財產(chǎn)是指將已完工程拆除后返還施工企業(yè)B.折價返還應(yīng)當(dāng)按照建安工程費用適當(dāng)下浮C.折價返還應(yīng)當(dāng)按照合同約定的價款進行D.折價返還應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)?shù)厥袌鰞r，定額量據(jù)實結(jié)算【答案】D15、關(guān)于聯(lián)合體共同承包的說法，錯誤的是（）。A.聯(lián)合體各方之間應(yīng)簽訂合同明確各自權(quán)利義務(wù)B.不同資質(zhì)類別和等級的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程C.聯(lián)合體各方對承包合同履行承擔(dān)連帶責(zé)任D.不同資質(zhì)類別和等級的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程【答案】B16、甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執(zhí)行政府指導(dǎo)價，于2016年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導(dǎo)價是2500元/噸，但甲方直至2016年8月1日才交貨，此時的政府指導(dǎo)價是2800元/噸，結(jié)算時應(yīng)按照（）計算。A.2800元/噸B.2650元/噸C.2500元/噸D.2200元/噸【答案】C17、在買賣合同中，出賣人對出賣的標的物應(yīng)當(dāng)有完全的所有權(quán)或（）,否則應(yīng)承擔(dān)權(quán)利瑕疵擔(dān)保義務(wù)。A.占有權(quán)B.使用權(quán)C.收益權(quán)D.處分權(quán)【答案】D18、關(guān)于租賃合同的期限，下列說法正確的是（）。A.租賃合同可以約定租賃期限，但租賃期限不得超過20年B.超過20年的，租賃合同無效C.租賃期限1年以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式D.當(dāng)事人未采用書面形式，無法確定租賃期限的，視為租賃合同無效【答案】A19、安裝工程一切險對考核期的保險責(zé)任一般不超過（）個月。A.1B.2C.3D.6【答案】C20、關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，錯誤的有（）。A.用工單位可以將被派遣勞動者再派遣到與其簽訂合同的其他用工單位B.經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)申請行政許可，辦理公司登記C.勞務(wù)派遣用工只能在臨時性、輔助性或替代性的工作崗位上實施D.勞務(wù)派遣的用工方式使勞動者的聘用與使用分離【答案】A21、根據(jù)《消防法》，關(guān)于施工企業(yè)的消防安全職責(zé)的說法，正確的是（）A.按照地方標準或者企業(yè)標準配置消防設(shè)施、器材B.重點工程施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)定期組織消防安全培訓(xùn)和消防演練C.對建筑消防設(shè)施每年至少進行一次全面檢查，確保完好有效D.重點工程的施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)每周至少進行一次防火巡查，并建立巡查記錄【答案】C22、以下關(guān)于建筑節(jié)能的說法，錯誤的是()。A.企業(yè)可以制定嚴于國家標準的企業(yè)節(jié)能標準B.國家實行固定資產(chǎn)項目節(jié)能評估和審查制度C.不符合強制性節(jié)能標準的項目不得開工建設(shè)D.省級人民政府建設(shè)主管部門可以制定低于行業(yè)標準的地方建筑節(jié)能標準【答案】D23、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，項目負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任不包括（）。A.負責(zé)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)日常檢查并做好記錄B.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故C.落實安全生產(chǎn)責(zé)任制D.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用【答案】A24、某6萬平方米住宅項目實行建筑工程總承包管理。依據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》規(guī)定，總承包單位配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員人數(shù)應(yīng)不少于（）。A.1人B.2人C.3人D.4人【答案】C25、行政機關(guān)及其工作人員在行使行政職權(quán)時，受害人受到侵犯后，不可以請求國家賠償?shù)氖牵ǎ.違法拘留的B.違法使用警械造成受害人身體傷害或者死亡的C.違法征收的D.因受害人自己的行為致使損害發(fā)生的【答案】D26、某貯水池設(shè)計水深6m，滿水試驗時，池內(nèi)注滿水所需最短時間為（）。A.3.5dB.4.0dC.4.5dD.5.0d【答案】D27、張三在被甲公司脅迫的情況下，訂立了一份買賣合同，關(guān)于該合同撤銷的說法，正確的是（）。A.該合同是合法有效的合同，不能撤銷B.張三自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起90日內(nèi)，可以行使撤銷權(quán)C.張三自知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)，可以行使撤銷權(quán)D.張三自脅迫行為終止之日起1年內(nèi)，可以行使撤銷【答案】D28、根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)經(jīng)過住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格的人員是（）。A.主要負責(zé)人，部門負責(zé)人和項目負責(zé)人B.主要負責(zé)人，項目負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員C.部門負責(zé)人，項目負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員D.主要負責(zé)人，項目負責(zé)人和從業(yè)人員【答案】B29、某工程竣工驗收時發(fā)現(xiàn)隱蔽工程質(zhì)量檢查不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計缺陷造成的，下列說法中，正確的是（）。A.承包人應(yīng)負責(zé)返修，費用由發(fā)包人先行承擔(dān)B.設(shè)計人應(yīng)負責(zé)返修，費用由設(shè)計方先行承擔(dān)C.承包人應(yīng)負責(zé)返修，費用由承包人先行承擔(dān)D.由設(shè)計缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負責(zé)返修【答案】A30、關(guān)于建設(shè)工程施工合同無效的處理，說法錯誤的是（）A.建設(shè)工程竣工驗收不合格，但是修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的，應(yīng)予支持B.建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同的約定支付工程款的，應(yīng)予支持C.建設(shè)工程竣工驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收仍不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持D.建設(shè)工程竣工驗收不合格，承包人修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求支付修復(fù)費的，應(yīng)予支持【答案】D31、根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋，當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由（）管轄。A.仲裁機構(gòu)所在地中級人民法院B.仲裁機構(gòu)所在地高級人民法院C.被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地中級人民法院D.被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地高級人民法院【答案】C32、有關(guān)施工現(xiàn)場固體廢物的說法中，錯誤的是（）。A.施工現(xiàn)場的固體廢物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.固體廢物又分為一般固體廢物和危險廢物C.國家倡導(dǎo)簡約適度、綠色低碳的生活方式，引導(dǎo)公眾積極參與固體廢物污染環(huán)境防治D.任何單位和個人都應(yīng)當(dāng)采取措施，拒絕產(chǎn)生固體廢物【答案】D33、注冊建造師違法從事相關(guān)活動的，由（）以上人民政府建設(shè)主管部門依法查處，并將違法事實、處理結(jié)果告知注冊機關(guān)。A.省級B.市級C.縣級D.鄉(xiāng)級【答案】C34、在工地駕車作業(yè)時違反操作規(guī)程，不慎將一名施工工人軋死，這種行為應(yīng)當(dāng)屬于（）。A.重大勞動安全事故罪B.重大交通事故罪C.重大責(zé)任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】C35、對采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構(gòu)成犯罪的，應(yīng)由發(fā)證機關(guān)（）。A.責(zé)令停止施工，對建設(shè)單位和施工單位分別處以罰款B.撤銷施工許可證，責(zé)令停止施工并處1萬元以上3萬元以下罰款C.宣布該施工許可證無效，責(zé)令停止施工，沒收非法所得D.責(zé)令停止施工，沒收違法所得的，處以5000元以上30000元以下的罰款【答案】B36、某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押權(quán)設(shè)立的時間為(）之日。A.抵押合同簽字、蓋章B.房產(chǎn)行政主管部門登記C.到公證部門辦理公證D.貸款合同生效【答案】B37、下列關(guān)于地役權(quán)的表述中，正確的（）。A.地役權(quán)可以單獨轉(zhuǎn)讓B.地役權(quán)自登記時設(shè)立C.地役權(quán)是按照當(dāng)事人的約定設(shè)立的用益物權(quán)D.當(dāng)事人可以采用口頭形式訂立地役權(quán)合同【答案】C38、根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011)，建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的“夜間”是指（）期間。A.21點至次日6點B.22點至次日6點C.22點至次日8點D.21點至次日8點【答案】B39、甲和乙簽訂了材料運輸合同，乙又與丙簽訂聯(lián)運合同，由乙和丙以水路和公路的方式進行聯(lián)運，甲向乙支付了運費。途經(jīng)丙運輸區(qū)段時，由于司機疲勞駕駛使貨車側(cè)翻，導(dǎo)致部分材料被毀。對此，下列說明中正確的是（）。A.丙應(yīng)對此承擔(dān)全部責(zé)任B.應(yīng)由乙承擔(dān)全部責(zé)任C.乙和丙對此承擔(dān)連帶責(zé)任D.甲直接要求丙賠償損失【答案】B40、某施工企業(yè)與甲材料供應(yīng)商訂立了材料買賣合同，但該施工企業(yè)誤將應(yīng)當(dāng)支付給甲的貨款支付給了乙材料供應(yīng)商。關(guān)于該貨款處理的說法，正確的是（）A.乙應(yīng)當(dāng)將收到的貨款返還給甲B.甲可以向乙主張返還貨款C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業(yè)D.該施工企業(yè)可以向乙主張返還貨款【答案】D41、（2021年真題第1批）下列情形中屬于“掛證"的是（）。A.達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休，實際工作單位與注冊單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的C.社會保險繳納單位與注冊單位—致，實際工作單位與注冊單位不一致的D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員，實際工作單位與注冊單位一致，社會保險繳納單位與注冊單位不一致的【答案】C42、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，關(guān)于施工總平面布置的說法，正確的是（）。A.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配式活動圍擋B.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)盡量分開布置C.施工現(xiàn)場攪拌站應(yīng)當(dāng)盡量靠近在建工程建筑物D.施工現(xiàn)場內(nèi)的永久性道路應(yīng)當(dāng)形成環(huán)形道路【答案】A43、（2020年真題）在建設(shè)工程施工合同履行中，建設(shè)單位沒有及時檢查隱蔽工程，承包人（）。A.只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失C.可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔(dān)責(zé)任D.既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工、窩工損失【答案】B44、下列行為中，屬于施工企業(yè)業(yè)務(wù)承攬不良行為的是（）。A.超越本單位資質(zhì)承攬工程的B.允許其他單位或者個，人以本單位名義承攬工程的C.涂改、傷造、出借、轉(zhuǎn)讓《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的D.不按照與招標人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴重的【答案】D45、下面關(guān)于抵押物的說法，正確的是（）。A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權(quán)自登記時設(shè)立B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權(quán)自簽訂抵押合同時設(shè)立C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押權(quán)自建筑物竣工驗收時設(shè)立D.不可以以正在建造的建筑物抵押【答案】A46、施工合同當(dāng)事人向人民法院主張訴訟請求中，可以得到支持的是（）。A.解除合同并賠償損失B.繼續(xù)履行并解除合同C.支付違約金和雙倍返還定金D.確定合同無效并支付違約金【答案】A47、（2020年真題）關(guān)于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是()。A.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當(dāng)事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決B.當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當(dāng)在收到裁決書之日起3個月內(nèi)提出C.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當(dāng)事人不得就該糾紛再行申請仲裁，只能向人民法院起訴D.當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決【答案】D48、某起生產(chǎn)安全事故造成10人死亡，49人重傷，直接經(jīng)濟損失達2000萬元。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，該事故為（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】B49、下列選項中，用人單位經(jīng)濟性裁員時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先留用的是（）。A.訂立短期固定期限勞動合同的勞動者B.訂立無固定期限勞動合同的勞動者C.女職工D.年老體弱的職工【答案】B50、（2021年第2批真題）關(guān)于借款合同利息的說法，正確的是()。A.借款的利息可以預(yù)先在本金中扣除B.對支付利息的期限沒有約定的，應(yīng)當(dāng)在歸還借款時一并支付C.借款合同對支付利息沒有約定的，視為沒有利息D.借款人提前返還借款的，應(yīng)當(dāng)按照借款合同約定的期間支付利息【答案】C51、項目經(jīng)理強令作業(yè)人員違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，其行為構(gòu)成（）。A.重大勞動安全事故罪B.重大責(zé)任事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【答案】B52、《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大隱患排查治理掛牌督辦暫行辦法》規(guī)定，房屋市政工程生產(chǎn)安全重大隱患排查治理的責(zé)任主體有（）。A.建設(shè)單位B.建筑施工企業(yè)C.建設(shè)監(jiān)理單位D.政府安監(jiān)部門【答案】B53、關(guān)于民事訴訟一審程序，下列說法正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)以口頭起訴為原則，書面起訴為例外B.公開審理是人民法院審理案件的一項基本原則C.普通程序的審判組織應(yīng)當(dāng)采用獨任制D.原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，可以缺席判決【答案】B54、關(guān)于中標后訂立建設(shè)工程施工合同的說法，正確的是（）。A.合同的主要條款應(yīng)當(dāng)與招標文件和中標人投標文件的內(nèi)容一致B.招標人和中標人應(yīng)自中標通知書收到之日起30日內(nèi)訂立書面合同C.對備案的中標合同不得進行協(xié)商變更D.人工、材料價格行情發(fā)生變化，雙方應(yīng)當(dāng)就合同價款訂立新的協(xié)議【答案】A55、在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是（）。A.留置權(quán)B.抵押權(quán)C.所有權(quán)D.處分權(quán)【答案】A多選題（共13題）1、（2021年真題第1批）關(guān)于建設(shè)工程債的產(chǎn)生說法正確的有（）。A.建設(shè)工程債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管理和不當(dāng)?shù)美鸅.明知無給付義務(wù)而進行債務(wù)清償?shù)?，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益C.施工現(xiàn)場的施工噪聲可能產(chǎn)生侵權(quán)之債D.無因管理人因管理事務(wù)受到損失的，可以請求受益人給予適當(dāng)補償E.建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌、坍塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)按份責(zé)任【答案】ACD2、致使承包人單方行使建設(shè)工程施工合同解除權(quán)的情形包括（）。A.發(fā)包人嚴重拖欠工程價款，經(jīng)過催告仍不支付B.發(fā)包人提供的建筑材料不符合國家強制性標準，經(jīng)過催告仍不更換C.發(fā)包人經(jīng)常召集各承包人的項目經(jīng)理開會D.項目經(jīng)理與總監(jiān)理工程師之間存在矛盾E.要求承包人提交質(zhì)量保證金【答案】AB3、下列事項應(yīng)按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復(fù)議的是（）。A.認為行政機關(guān)侵犯合法的經(jīng)營自主權(quán)的B.對行政機關(guān)作出的限制人身自由決定不服的C.不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解D.對行政機關(guān)作出的有關(guān)許可證變更、中止、撤銷的決定不服的E.不服行政機關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的【答案】C4、下列關(guān)于無權(quán)代理的說法，正確的是（）。A.無權(quán)代理的行為，未經(jīng)被代理人追認的，被代理人不承擔(dān)民事責(zé)任B.無權(quán)代理的行為，未經(jīng)追認，行為人承擔(dān)民事責(zé)任C.本人知道他人以本人名義實施民事行為而不做否認表示的，視為否認D.超越代理權(quán)屬于無權(quán)代理E.表見代理屬于無權(quán)代理，但代理行為有效【答案】ABD5、建設(shè)工程施工合同履行過程中可能會出現(xiàn)以下原因所造成的損失，應(yīng)由承包人承擔(dān)的損失有（）。A.因承包人采購的原材料未按照約定時間運到現(xiàn)場，導(dǎo)致窩工、停工的損失B.承包人將主體工程分包給某分包商，分包商承攬的工程不符合質(zhì)量標準造成損失C.發(fā)包方中途變更設(shè)計造成的損失D.發(fā)包方采購的材料經(jīng)承包方驗收入庫后，工地出現(xiàn)偷盜造成材料損失E.發(fā)生不可抗力事件后，發(fā)包方采購且經(jīng)承包方驗收入庫的材料出現(xiàn)損毀【答案】ABD6、污水處理工藝中，關(guān)于一、二級處理正確的說法有（）。A.一級處理主要采用物理處理法B.一級處理后的污水BOD5一般可去除40%左右C.二級處理主要去除污水中呈膠體和溶解性狀態(tài)的有機污染物D.二級處理通常采用微生物處理法E.二次沉淀池是一級處理的主要構(gòu)筑物之一【答案】ACD7、（2021年真題第2批）關(guān)于法的效力層級的說法，正確的有（）。A.自治條例依法對法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)作變通規(guī)定的，在本自治地方適用自治條例的規(guī)定B.憲法是國家隊根本大法，具有最高的法律效力C.法律之間對同一事項的新的一般