2023年監(jiān)理工程師之合同管理自測模擬預(yù)測題庫(名校卷)

2023年監(jiān)理工程師之合同管理自測模擬預(yù)測題庫(名校卷)

單選題（共50題）1、關(guān)于投標(biāo)人資格審查的說法，正確的是（）。A.工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)只設(shè)甲級B.取得工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，可以承接各行業(yè)的建設(shè)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)C.判定投標(biāo)人是否具備承擔(dān)勘察設(shè)計(jì)任務(wù)的能力，通常要進(jìn)一步審查投標(biāo)單位人員的技術(shù)力量D.通過投標(biāo)人報(bào)送的近6個(gè)月完成工程項(xiàng)目業(yè)績表，評定他的設(shè)計(jì)能力與水平【答案】C2、設(shè)計(jì)施工階段總承包合同的承包人應(yīng)提前（）d將申請竣工試驗(yàn)的通知送達(dá)監(jiān)理人。并按照專用條款約定的份數(shù)，向監(jiān)理人提交竣工記錄、暫行操作和維修手冊。A.14B.21C.35D.42【答案】B3、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工合同》，監(jiān)理人在施工準(zhǔn)備階段的職責(zé)是（）。A.按專用條款約定的時(shí)間向承包人無條件發(fā)出開工通知B.在開工日期15日前向承包人發(fā)出開工通知C.批準(zhǔn)或要求修改承包人報(bào)送的施工進(jìn)度計(jì)劃D.組織編制施工“合同進(jìn)度計(jì)劃”【答案】C4、按照《合同法》的規(guī)定，（）屬于代理合同。A.某地鐵公司與設(shè)計(jì)院訂立的建設(shè)工程勘察合同B.某政府機(jī)關(guān)與建筑工程公司訂立的建設(shè)工程施工合同C.某房地產(chǎn)開發(fā)公司與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)訂立的合同D.某賓館與電器公司訂立的客房維修空調(diào)合同【答案】C5、(2016年真題)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工合同》，發(fā)包人在施工合同訂立階段的義務(wù)是（）。A.組織施工單位測設(shè)施工控制網(wǎng)B.組織監(jiān)理單位編制施工組織設(shè)計(jì)C.組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底D.組織勘察單位進(jìn)行現(xiàn)場查勘【答案】C6、關(guān)于建設(shè)工程設(shè)備采購合同中的開箱檢驗(yàn)，說法正確的是（）。A.開箱檢驗(yàn)包括對合同設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量及外觀的檢驗(yàn)B.買方承擔(dān)賣方代表到場參加開箱檢驗(yàn)的費(fèi)用C.如果開箱檢驗(yàn)時(shí)合同設(shè)備外包裝與交貨時(shí)一致，則檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的合同設(shè)備與合同約定不符的情形，由賣方負(fù)責(zé)D.開箱檢驗(yàn)的檢驗(yàn)結(jié)果視為對合同設(shè)備質(zhì)量的確認(rèn)，但賣方此后仍承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任【答案】C7、監(jiān)理公司以其所有的房屋作為抵押物，與銀行訂立抵押合同。該抵押合同的生效日期為()之日。A.當(dāng)事人簽字B.抵押物登記C.轉(zhuǎn)移產(chǎn)權(quán)證D.轉(zhuǎn)移房屋占有【答案】B8、承包人使用的施工設(shè)備不能滿足合同進(jìn)度計(jì)劃或質(zhì)量要求時(shí)，（）有權(quán)要求承包人增加或更換施工設(shè)備。A.監(jiān)理人B.業(yè)主C.設(shè)計(jì)人D.分包人【答案】A9、某工程項(xiàng)目，由于部分拆遷工作延誤不能按約定日期開工，工程師以書面形式通知承包人推遲開工時(shí)間，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，承包人已到現(xiàn)場的人員和施工設(shè)備損失及合同工期的處理應(yīng)為()A.無須補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失，合同工期不予順延B.無須補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失，合同工期相應(yīng)順延C.補(bǔ)償承包人的經(jīng)濟(jì)損失，合同工期相應(yīng)順延D.補(bǔ)償承包人的經(jīng)濟(jì)損失，合同工期不予順延【答案】C10、（2019年真題）下列組織或機(jī)構(gòu)中，不能作為保證人的是（）。A.非銀行金融機(jī)構(gòu)B.國家機(jī)關(guān)C.股份公司D.合伙企業(yè)【答案】B11、下列合同計(jì)價(jià)方式中，最有利于業(yè)主投資控制，業(yè)主承擔(dān)較小風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.單價(jià)合同B.固定總價(jià)合同C.可調(diào)總價(jià)合同D.成本加酬金合同【答案】B12、承包人暫停施工（）天后，發(fā)包人仍不糾正違約行為，承包人可向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知。A.7B.14C.15D.28【答案】D13、某工程材料供應(yīng)合同被確認(rèn)無效，雙方具有同等過錯，購買方有4萬元損失，供應(yīng)方有2萬元損失。下列關(guān)于雙方損失責(zé)任承擔(dān)的說法中，正確的是()。A.各自承擔(dān)自己的損失B.分別賠償對方的損失C.供應(yīng)方賠償購買方1萬元損失D.供應(yīng)方賠償購買方2萬元損失【答案】C14、發(fā)包人無故拖延支付工程款，且無任何延誤支付說明。承包人可以向發(fā)包人發(fā)出通知，要求其支付工程款。發(fā)包人收到承包人通知后的（）天內(nèi)仍不履行的，承包人有權(quán)暫停施工，并通知監(jiān)理人，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)工期延誤，并支付承包人合理利潤。A.1B.14C.28D.56【答案】C15、承包人對總監(jiān)理工程師授權(quán)的監(jiān)理人員發(fā)出的指示有疑問時(shí)，可在該指示發(fā)出的（）小時(shí)內(nèi)向總監(jiān)理工程師提出書面異議。A.12B.24C.36D.48【答案】D16、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，工程師頒布工程接收證書后，雇主應(yīng)將()返還承包商。A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金【答案】A17、在建設(shè)工程中，建設(shè)工程材料設(shè)備采購合同屬于（）。A.買賣合同B.無償合同C.實(shí)踐性合同D.單務(wù)合同【答案】A18、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)文件》中的《合同條款及格式》，工程竣工試驗(yàn)分三個(gè)階段，其中第二階段進(jìn)行的是（）。A.性能測試B.聯(lián)動試車C.單車實(shí)驗(yàn)D.系統(tǒng)聯(lián)調(diào)【答案】B19、施工合同履行中，對承包人施工設(shè)備的控制，說法正確的是（）。A.如不影響合同進(jìn)度計(jì)劃，施工設(shè)備和臨時(shí)設(shè)施中的任何部分可運(yùn)出施工場地或挪作他用B.未經(jīng)監(jiān)理人同意，施工設(shè)備和臨時(shí)設(shè)施中的任何部分不得運(yùn)出施工場地或挪作他用C.閑置的或后期不再使用的施工設(shè)備不會影響合同進(jìn)度計(jì)劃，承包人可將其撤離施工現(xiàn)場D.施工設(shè)備不能滿足合同進(jìn)度計(jì)劃要求時(shí)，監(jiān)理人有權(quán)要求承包人增加或更換施工設(shè)備，增加的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)【答案】B20、下列標(biāo)題中屬于簡明施工合同通用條款的是（）。A.材料和工程設(shè)備B.臨時(shí)設(shè)施C.工程質(zhì)量D.交通運(yùn)輸【答案】C21、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，關(guān)于工程師助手的說法，正確的是（）?！鞠嚓P(guān)知識點(diǎn)新教材已刪除】A.工程師助手相當(dāng)于我國的監(jiān)理員B.雇主可以直接向工程師助手指派任務(wù)C.工程師可以向工程師助手付托部分權(quán)力D.工程師助手發(fā)出的指示，效力低于工程師的指示【答案】C22、工程總承包工程，在分包工程中，發(fā)包人同意分包的工作，承包人應(yīng)向（）提交分包合同副本。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人和監(jiān)理人D.發(fā)包人和分包人【答案】C23、下列選項(xiàng)中關(guān)于抵押的說法，正確的是()。A.抵押的財(cái)產(chǎn)不轉(zhuǎn)移占有B.抵押的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)為抵押人所有C.土地所有權(quán)可以作為抵押物D.抵押合同應(yīng)自登記之日起生效【答案】A24、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工合同》，下列事件中，屬于不可抗力的是()A.政策匯率調(diào)整B.世界金融危機(jī)C.政府投資政策變化D.局部武裝暴動【答案】D25、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的通用合同條款，工程接收證書頒發(fā)后，承包人按監(jiān)理人指示完成施工場地內(nèi)殘留垃圾清除工作的費(fèi)用應(yīng)由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.發(fā)包人和承包人共同D.承包人【答案】D26、根據(jù)九部委發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)勘察合同》，以下有關(guān)合同文件效力由大到小的排序正確的是（）。A.合同協(xié)議書-投標(biāo)函及附錄-中標(biāo)通知書-專用條款-通用條款B.中標(biāo)通知書-專用條款-通用條款-發(fā)包人要求-勘察費(fèi)用清單C.合同協(xié)議書-通用條款-專用條款-發(fā)包人要求-勘察費(fèi)用清單D.專用條款-通用合同條款-發(fā)包人要求-勘察綱要-勘察費(fèi)用清單【答案】B27、根據(jù)九部委發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)勘察合同》，以下有關(guān)合同文件效力由大到小的排序正確的是（）。A.投標(biāo)函及附錄-中標(biāo)通知書-專用條款-通用條款B.中標(biāo)通知書-通用條款-發(fā)包人要求-勘察費(fèi)用清單C.合同協(xié)議書-通用條款-專用條款-發(fā)包人要求D.通用合同條款-發(fā)包人要求-勘察綱要-勘察費(fèi)用清單【答案】B28、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)文件》，投標(biāo)人須知中對投標(biāo)人有關(guān)設(shè)計(jì)工作的要求是（）。A.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件審批程序B.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)業(yè)績和人員資格C.設(shè)計(jì)文件審批和設(shè)計(jì)變更程序D.設(shè)計(jì)業(yè)績、人員資格和設(shè)計(jì)變更程序【答案】B29、甲建設(shè)單位確定乙施工單位為中標(biāo)單位，于2013年5月1日發(fā)出中標(biāo)通知書，雙方最遲應(yīng)該在()簽訂書面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年6月30日【答案】C30、某鋼材供應(yīng)合同在甲市訂立，在乙市履行。合同中未對某型號鋼材的價(jià)格作出約定，事后也沒有達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。該型號鋼材的價(jià)格：訂立合同時(shí)，甲市每噸4200元，乙市每噸4150元；履行合同時(shí)，甲市每噸4300元，乙市每噸4250元。該型號鋼材的結(jié)算價(jià)格應(yīng)為每噸()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D31、FIDIC系列合同中，稱為“綠皮書”的是（）A.《施工合同條件》B.《簡明合同格式》C.《設(shè)計(jì)采購施工（EPC）/交鑰匙工程合同條件》D.《設(shè)計(jì)—建造與交鑰匙工程合同條件》【答案】B32、在運(yùn)用綜合評估法進(jìn)行項(xiàng)目評標(biāo)時(shí)，投標(biāo)報(bào)價(jià)偏差率的計(jì)算公式為（）。A.（投標(biāo)人報(bào)價(jià)-評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)）/評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)×100%B.（投標(biāo)人報(bào)價(jià)-標(biāo)底）/標(biāo)底×100%C.（投標(biāo)人報(bào)價(jià)-最高限價(jià)）/最高限價(jià)×100%D.（投標(biāo)人報(bào)價(jià)-評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)）/投標(biāo)人報(bào)價(jià)×100%【答案】A33、按照招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例的規(guī)定，投標(biāo)保證金有效期與投標(biāo)有效期一致，金額不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B34、某鋼筋分項(xiàng)工程的施工具備隱蔽條件，經(jīng)工程師檢查認(rèn)可后承包人繼續(xù)施工。后工程師又發(fā)出重新剝露檢查的指示，承包人執(zhí)行了該指示。重新檢驗(yàn)表明該分項(xiàng)工程存在質(zhì)量缺陷，承包人修復(fù)后再次隱蔽。下列關(guān)于承包人的經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤的責(zé)任承擔(dān)的說法中，正確的是()。A.工期和經(jīng)濟(jì)損失均由承包人承擔(dān)B.給予經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償，不順延合同工期C.順延合同工期，不補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失D.補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失并順延合同工期【答案】A35、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工合同》，（）表明合同終止。A.竣工驗(yàn)收合格B.工程移交C.竣工結(jié)算D.結(jié)清單生效【答案】D36、（2013年真題）某施工企業(yè)從銀行借款1000萬元，以房產(chǎn)作抵押。施工企業(yè)經(jīng)營虧損無力還貸，除本金外，施工企業(yè)還欠銀行利息200萬元，違約金200萬元。銀行經(jīng)訴訟后抵押房產(chǎn)被拍賣，得款2000萬元。銀行訴訟及申請拍賣費(fèi)用50萬元，則拍賣得款的分配應(yīng)為（）。A.全都?xì)w銀行所有B.返還施工企業(yè)550萬元C.返還施工企業(yè)600萬元D.返還施工企業(yè)750萬元【答案】B37、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工合同》，履約擔(dān)保的期限自發(fā)包人和承包人訂立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工驗(yàn)收B.工程缺陷責(zé)任期滿C.簽發(fā)工程移交證書D.簽發(fā)最終結(jié)清證書【答案】C38、……同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押的，拍賣、變賣抵押財(cái)產(chǎn)所得的價(jià)款依照規(guī)定不能進(jìn)行清償?shù)氖?)。A.抵押權(quán)已登記的，按照登記的先后順序清償B.登記順序相同的，按照債權(quán)比例清償C.抵押權(quán)已登記的先于未登記的受償D.抵押權(quán)都未登記的，按照合同訂立先后清償【答案】D39、對工程的期中付款，銀皮書規(guī)定，業(yè)主在收到承包商的報(bào)表和證明文件后的（）天內(nèi)支付每期報(bào)表的應(yīng)付款額。A.7B.24C.28D.56【答案】D40、招標(biāo)人通過新聞媒體發(fā)布招標(biāo)公告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)符合招標(biāo)條件的法人或組織，不受地域和行業(yè)限制均可申投標(biāo)指的是（）。A.邀請投標(biāo)B.公開招標(biāo)C.公開投標(biāo)D.邀請招標(biāo)【答案】B41、材料采購合同履行中，可用來驗(yàn)收現(xiàn)場交貨材料數(shù)量的方法是（）。A.衡量法B.經(jīng)驗(yàn)鑒別法C.物理檢驗(yàn)法D.化學(xué)分析法【答案】A42、設(shè)備采購合同，賣方按合同約定交付全部合同設(shè)備后，買方在收到賣方提交的下列全部單據(jù)并經(jīng)審核無誤后28日內(nèi)，向賣方支付合同價(jià)格的（）A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】D43、根據(jù)九部委發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)勘察合同》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（）內(nèi)不能履行職責(zé)的，應(yīng)事先征得發(fā)包人同意，并委派代表代行其職責(zé)。A.24小時(shí)B.2天C.3天D.7天【答案】B44、某工程是采用FIDIC《施工合同條件》簽訂的合同，合同約定，物價(jià)浮動對合同價(jià)格的影響采用公式法調(diào)價(jià)。施工中因承包商的原因竣工延誤1個(gè)月，合同應(yīng)竣工月計(jì)算的調(diào)價(jià)系數(shù)PA.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【答案】B45、在缺陷責(zé)任期內(nèi)，任何一項(xiàng)缺陷或損壞修復(fù)后，經(jīng)檢查證明其影響了工程或工程設(shè)備的使用性能，()應(yīng)重新進(jìn)行合同約定的試驗(yàn)和試運(yùn)行，試驗(yàn)和試運(yùn)行的全部費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。A.責(zé)任方B.承包人C.發(fā)包人D.監(jiān)理人【答案】B46、由于工程已經(jīng)投入正式運(yùn)行，發(fā)包人應(yīng)將竣工后試驗(yàn)的日期提前（）d通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】C47、經(jīng)發(fā)包人同意后，承包人可以將部分工程的施工分包給分包人完成。該條款所依據(jù)的法律基礎(chǔ)是《合同法》中有關(guān)()的規(guī)定。A.債權(quán)轉(zhuǎn)讓B.債務(wù)承擔(dān)C.由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)D.債務(wù)人向第三人履行債務(wù)【答案】C48、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，發(fā)包人采購的建筑材料運(yùn)抵施工現(xiàn)場，交由承包人保管前，應(yīng)經(jīng)過()共同清點(diǎn)。A.發(fā)包人與工程師B.工程師與承包人C.發(fā)包人與承包人D.工程師與供貨人【答案】C49、某設(shè)計(jì)施工總承包合同規(guī)定采用有條件補(bǔ)償條款，則發(fā)包人要求中存在的錯誤導(dǎo)致承包人受到的損失承擔(dān)說法不正確的是（）。A.只有當(dāng)承包人復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)了該錯誤，才能由發(fā)包人承擔(dān)B.如承包人復(fù)核時(shí)未發(fā)現(xiàn)該錯誤，則由承包人承擔(dān)C.原始數(shù)據(jù)錯誤復(fù)核時(shí)未發(fā)現(xiàn)，則由承包人承擔(dān)D.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)錯誤復(fù)核時(shí)未發(fā)現(xiàn)，則由發(fā)包人承擔(dān)【答案】C50、下列承包人的施工索賠，按索賠目的分類的是()A.工期索賠B.工程變更索賠C.合同中默示的索賠D.意外風(fēng)險(xiǎn)索賠【答案】A多選題（共20題）1、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的通用合同條款，關(guān)于監(jiān)理人指示的說法，正確的有（）。A.監(jiān)理人指示錯誤給承包人造成的損失應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任B.監(jiān)理人根據(jù)工程情況變化可以指示免除承包人的部分合同責(zé)任C.監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出的指示延誤導(dǎo)致承包人增加的施工成本應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)D.監(jiān)理人根據(jù)工程設(shè)計(jì)變更指示可以改變承包人的有關(guān)合同義務(wù)E.監(jiān)理人對承包人施工進(jìn)度計(jì)劃變更的批準(zhǔn)應(yīng)視為免除承包人工期延誤的責(zé)任【答案】AC2、（2019年真題）根據(jù)《英國工程施工合同文本》（ECC），屬于核心條款的有（）。A.承包商的主要責(zé)任B.工期C.通貨膨脹引起的價(jià)格調(diào)整D.法律的變化E.履約保證【答案】AB3、（2015年真題）能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的法律事實(shí)有（）。A.合同當(dāng)事人違約B.季節(jié)性雨季影響施IC.法院判決D.仲裁機(jī)構(gòu)裁決E.物價(jià)正常波動【答案】ABCD4、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工總承包合同》，承包人在復(fù)核“發(fā)包人要求”時(shí)未發(fā)現(xiàn)存在的錯誤而導(dǎo)致承包人費(fèi)用增加時(shí)，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的有()A.引用的原始數(shù)據(jù)和資料錯誤B.對工程的功能要求錯誤C.對工程進(jìn)度的要求不合理D.試驗(yàn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確E.對項(xiàng)目生產(chǎn)工藝的要求錯誤【答案】ABD5、下列關(guān)于建設(shè)工程勘察合同履行中發(fā)包人代表管理說法正確的有（）。A.發(fā)包人代表在其授權(quán)范圍和授權(quán)期限內(nèi)行使權(quán)利B.發(fā)包人違反法律法規(guī)導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時(shí)，勘察人無權(quán)要求更換發(fā)包人代表C.發(fā)包人代表不可以向發(fā)包人其他人員指派多項(xiàng)工作D.發(fā)包人收到請求更換發(fā)包人代表的通知后7天內(nèi)核實(shí)完畢E.發(fā)包人代表可以授權(quán)發(fā)包人的其他人員負(fù)責(zé)執(zhí)行某項(xiàng)工作【答案】AD6、下列關(guān)于參與保險(xiǎn)合同法律關(guān)系主體的說法正確的是（）。A.投保人可以是被保險(xiǎn)人B.投保人可以是受益人C.被保險(xiǎn)人可以是受益人D.投保人不能是受益人E.被保險(xiǎn)人不能是受益人【答案】ABC7、設(shè)計(jì)招標(biāo)中關(guān)于評標(biāo)規(guī)則的說法，正確的是（）。A.應(yīng)按綜合評估法得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人B.分為初步評審和詳細(xì)評審兩個(gè)階段C.如綜合評分相等時(shí)，以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先D.如綜合評分相等時(shí)，以設(shè)計(jì)方案得分高的優(yōu)先E.投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的，提交標(biāo)書在先的為優(yōu)【答案】ABC8、下列選項(xiàng)屬于設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)人違約的有（）。A.設(shè)計(jì)人轉(zhuǎn)包、違法分包或者未經(jīng)發(fā)包人同意擅自分包B.設(shè)計(jì)文件不符合法律以及合同約定C.發(fā)包人未按合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)用D.設(shè)計(jì)人無法履行或停止履行合同E.設(shè)計(jì)人不履行合同約定的其他義務(wù)【答案】ABD9、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》，標(biāo)準(zhǔn)施工合同附件的格式文件包括()。A.合同協(xié)議書B.通用條款C.專用條款D.履約保函E.預(yù)付款保函【答案】AD10、下列屬于標(biāo)準(zhǔn)施工合同通用條款規(guī)定的變更范圍，可以調(diào)整合同價(jià)格的是（）。A.取消合同中某一項(xiàng)工作轉(zhuǎn)由其他人實(shí)施B.改變合同中某一項(xiàng)工作的質(zhì)量C.改變合同工程的基線、標(biāo)高、位置或尺寸D.改變合同中某一項(xiàng)工作的施工時(shí)間E.追加額外的工作【答案】BCD11、關(guān)于代理型CM管理模式的說法，正確的有（）。A.CM承包商不承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)B.CM承包商只為雇主提供咨詢服務(wù)C.CM合同屬于設(shè)計(jì)施工總承包合同D.CM承包商在施工階段相當(dāng)于總承包商E.CM承包商按保證工程最大費(fèi)用值（GMP）的限制組織施工【相關(guān)知識點(diǎn)新教材已刪除】【答案】AB12、在勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)中，有關(guān)投標(biāo)保證金和現(xiàn)場踏勘的說法，不正確的是（）。A.勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)提交投標(biāo)保證金B(yǎng).勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)組織現(xiàn)場踏勘C.設(shè)計(jì)投標(biāo)保證金最高不超過10萬元D.聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)當(dāng)由各成員各自提交投標(biāo)保證金E.投標(biāo)保證金以現(xiàn)金或者支票形式遞交的，還應(yīng)退還銀行同期貸款利息【答案】ABD13、履行合同的擔(dān)保方式包括()。A.投標(biāo)保證B.留置C.動產(chǎn)抵押D.定金E.違約金【答案】BD14、能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生，變更和消滅的情形有（）。A.當(dāng)事人訂立合法合同B.法律對合同形成做出規(guī)定C.合同一方當(dāng)事人違約D.行政機(jī)關(guān)做出罰款E.人民法院對合同糾紛做出判決【答案】ACD15