住建部施工合同（6篇）

1/1住建部施工合同（匯總6篇）

住建部施工合同第1篇上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認(rèn)定事實和適用法律上的不當(dāng)或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

住建部施工合同第2篇發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

為了更好地保護校園建設(shè)，經(jīng)學(xué)校研究決定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，乙方愿意承擔(dān)我鎮(zhèn)學(xué)校堡坎及操場平整修建工程，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

一、工程地點：

1、我鎮(zhèn)學(xué)生宿舍正對面操場。

2、我鎮(zhèn)廁所至學(xué)生宿舍后。

二、乙方承包施工內(nèi)容：

1、乙方愿意承包我鎮(zhèn)操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉(zhuǎn)運土方、轉(zhuǎn)運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬于學(xué)校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

2、乙方愿意承包我鎮(zhèn)廁所至學(xué)生宿舍后堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質(zhì)費、運費、勞務(wù)費及稅費等費用)，其余部分所有材質(zhì)由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質(zhì)費、運費、勞務(wù)費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

三、質(zhì)量要求：

1、操場平整乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完后操場無大坑小洼，平整后的操場中無剩余的土方，石方堆積，經(jīng)甲方驗收合格為準(zhǔn)。

2、堡坎修建乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標(biāo)號足，滿漿滿灌，經(jīng)甲方驗收合格為準(zhǔn)。

四、矛盾糾紛：

1、甲方負(fù)責(zé)提供外運土方、石方地點，若堆放時發(fā)生矛盾，一切矛盾由甲方負(fù)責(zé)，乙方概不負(fù)責(zé)。

2、甲方負(fù)責(zé)處理好修建堡坎時的地界，若乙方施工與老百姓發(fā)生地界糾紛，乙方概不負(fù)責(zé)。

3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發(fā)生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負(fù)責(zé)。

五、工程造價：

以上所有工程造價按實際丈量計算。

六、竣工時間：

________年____月____日。

七、付款方式：

乙方工程完工后，經(jīng)甲乙雙方驗收合格后，乙方出具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，甲方到會計核算中心報賬后，一次性支付給乙方。

八、安全施工：

乙方在組織施工過程中，應(yīng)注意施工安全，杜絕安全事故的發(fā)生，則出現(xiàn)的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經(jīng)濟損失及刑事民事責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

九、違約責(zé)任：

甲乙雙方若有違約，雙方共同協(xié)商妥善解決，若爭執(zhí)不下，按照相關(guān)法律程序進行解決。

十、其它：

1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商解決。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

住建部施工合同第3篇甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱：

二、承包方式

三、工程承包內(nèi)容

四、合同價款

五、付款方式

六、總工期要求個工作日。

七、甲方責(zé)任

1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。

2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。

八、乙方責(zé)任

1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。

2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

九、工程質(zhì)量、安全及保修

1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

代表:代表：

年月日

住建部施工合同第4篇委托方（甲方）：_____________

代表人：_____________

設(shè)計方（乙方）：_____________

設(shè)計證書等級：_____________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方在本合同中的權(quán)益，本著平等、互惠的原則雙方就__________________工程的設(shè)計進行協(xié)商，結(jié)合本工程的具體情況，特簽訂如下協(xié)議，供雙方遵照執(zhí)行。

第一條、工程概況

1、工程地點：_____________

2、設(shè)計范圍：_____________

3、承包方式：_____________

4、設(shè)計期限：以甲方交付定金時開始計算設(shè)計期限，計劃于：______年______月______日開工，______年______月______日完成。

第二條、甲方工作

1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提交設(shè)計前基礎(chǔ)資料，并保證交付資料的合法性和完整性。

2、按照合同的規(guī)定，甲方的設(shè)計要求不得與法律相違背。

3、甲方應(yīng)按期支付設(shè)計費，不得無故拖欠。

4、工程開工前______天，甲方應(yīng)組織施工隊、乙方進行設(shè)計和技術(shù)的交底。

5、工程竣工時，應(yīng)通知乙方參加驗收。

第三條、乙方工作

1、嚴(yán)格按照國家、行業(yè)的強制性規(guī)定設(shè)計，并對甲方的設(shè)計意見進行修改。

2、根據(jù)合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。

3、若因甲方或者建設(shè)單位的原因?qū)е聢D紙需要修改，則乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)，且不加收設(shè)計費。

第四條、設(shè)計變更

1、合同履行期間，甲方提出設(shè)計進行大規(guī)模修改的，甲方應(yīng)增加設(shè)計費，工期順延。

2、因其他原因設(shè)計如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

風(fēng)險提示：保密、知識產(chǎn)權(quán)

發(fā)包人應(yīng)保護設(shè)計人的投標(biāo)書、設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術(shù)等的知識產(chǎn)權(quán)；不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計；未經(jīng)設(shè)計人同意，發(fā)包人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任，并給設(shè)計人以補償；

另外，設(shè)計人也應(yīng)當(dāng)保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán)，不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。

第五條、保密條款

本合同涉及的所有文件均屬保密信息，任何一方不得向第三方披露，若因乙方的泄密導(dǎo)致另一方受到損失，責(zé)任方均應(yīng)賠償。

風(fēng)險提示：設(shè)計費

合同當(dāng)事人在確定設(shè)計費時，應(yīng)遵循以下原則：

首先，設(shè)計合同或相關(guān)文件中雙方對設(shè)計費率予以確認(rèn)的，應(yīng)尊重雙方當(dāng)事人的選擇。工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)統(tǒng)一定額并非強制性規(guī)范，而是發(fā)包人與設(shè)計人之間協(xié)商約；

其次，在不能證明設(shè)計合同或相關(guān)文件中雙方就設(shè)計費率達成一致的情況下，可以根據(jù)《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)計費，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。

第六條、設(shè)計費支付方式

風(fēng)險提示：定金

定金兼有成約定金和解約定金的性質(zhì)，如果當(dāng)事人雙方同意對定金額度進行修改，該數(shù)額不能超過總設(shè)計費的20%，超過20%的部分只能作為預(yù)付款，而不具有定金的效力。當(dāng)事人不完全履行合同時，可按比例適用定金罰則。

在發(fā)包人或設(shè)計人履行部分合同義務(wù)后要求解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占約定內(nèi)容的比例，適用定金罰則。只不過在實踐中，當(dāng)事人往往沒有注意到這一點，在仲裁或訴訟時也就未提出相應(yīng)的請求，造成自己的權(quán)利未得到全面保護，如果您對這部分還有疑問，您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。

1、簽訂合同之時，甲方先支付設(shè)計費的_______%，作為定金。

2、乙方完成設(shè)計草圖，經(jīng)甲方審核后，支付_______%的設(shè)計費。

3、乙方提交效果圖，經(jīng)甲方審核后，支付_______%的設(shè)計費。

4、乙方提交全部施工設(shè)計圖時，經(jīng)甲方審核后，支付余下設(shè)計費。

第七條、違約責(zé)任

風(fēng)險提示：賠償金的確定

由當(dāng)事人協(xié)商確定賠償金金額，實踐中相當(dāng)一部分合同回避了關(guān)于賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關(guān)于賠償金的規(guī)定。

如果發(fā)包人和設(shè)計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法，應(yīng)當(dāng)按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高于實際損失時，法律應(yīng)當(dāng)首先尊重當(dāng)事人雙方的意思自治，承認(rèn)雙方約定的正當(dāng)性。

若當(dāng)事人約定的賠償金遠遠高于實際損失，基于公平原則，法律應(yīng)予以必要干涉。因此，當(dāng)事人在約定賠償金時，應(yīng)充分考慮設(shè)計文件錯誤給發(fā)包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。

1、合同當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

2、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

3、甲方超過_______天未支付設(shè)計費的，乙方有權(quán)中止履行合同，工期順延。

4、由于乙方設(shè)計的原因，工程質(zhì)量達不到國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修改，因此給甲方造成的損失，乙方應(yīng)予以賠償。

第八條、爭議解決

因合同履行雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決不成時，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院提起訴訟。

第九條、附則

1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，雙方義務(wù)履行完畢后失效。

2、本合同一式_______份，甲、乙方雙方各執(zhí)_______份，并交_______份到工程所在地建設(shè)主管部門留存。

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商一致簽訂的補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

甲方：_____________

代表人：_____________

聯(lián)系方式：_____________

合同簽訂地：_____________

合同履行地：_____________

簽訂時間：_______年_______月_______日

乙方：_____________

負(fù)責(zé)人：_____________

聯(lián)系方式：_____________

合同簽訂地：_____________

合同履行地：_____________

簽訂時間：_______年_______月_______日

住建部施工合同第5篇建設(shè)單位（甲方）：_____________

布展施工單位（乙方）：_____________

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本規(guī)劃展示館布展工程的相關(guān)事宜協(xié)調(diào)一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：_____________

2、工程地點：_____________

3、承包范圍：_____________

4、建筑面積：約_____________平方米

5、承包方式：_____________

6、工程內(nèi)容：_____________

布展設(shè)計施工一體化：含展廳多媒體設(shè)施、展板、圖片的制作、安裝和完善，以及配套工程的安裝，局部吊頂、地面面層的鋪飾，模型制作及配套燈光、流媒體及互動軟件制作、多媒體放映片及設(shè)備，LOGO設(shè)計表現(xiàn)制作等。

布展項目內(nèi)容是由乙方所提供的，經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計方案、工程造價清單所示的內(nèi)容，為本合同簽訂的依據(jù)。

合同生效后，乙方在_____________日內(nèi)完成方案設(shè)計優(yōu)化，報甲方審核。

二、合同工期

1、開工日期：_____________年_____________月_____________日

2、竣工日期：_____________年_____________月_____________日

3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

布展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

四、合同價款

金額（大寫_____________人民幣）：_____________元整。

（小寫_____________人民幣）￥：_____________元

五、付款方式

1、合同簽訂后七日內(nèi)應(yīng)預(yù)付項目總款的_____________%。

2、方案優(yōu)化通過發(fā)包人審核、施工人員進場正式開工后一周內(nèi)，支付合同價款_____________%。

3、內(nèi)裝飾主體工程過半、隱蔽工程、布線工程初步完工，電子設(shè)備進場，待甲方在上海對模型初步驗收合格后進場安裝前，經(jīng)甲方核對簽認(rèn)，支付乙方項目總款的_____________%。

4、布展工程竣工驗收達到合格標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)甲方核對簽認(rèn)后_____________日內(nèi)支付乙方項目總款的_____________%，審計結(jié)算后付至合同價款的_____________%。

5、工程余款為項目總款的_____________%，作為工程質(zhì)量保證金，本工程布展施工含多媒體（虛擬。數(shù)字影院）、模型、展板等自竣工驗收之日起，保修期為壹年，投影、液晶電視等設(shè)備的保修期以該產(chǎn)品保修期限為準(zhǔn)（投影儀燈泡等易耗品除外）。保修期滿后兩周內(nèi)支付。

六、組成合同的文件

1、本合同協(xié)議書；

2、補充協(xié)議書；

3、中標(biāo)通知書；

4、招標(biāo)文件、投標(biāo)書及其附件；

5、本合同專用條款；

6、本合同通用條款，通用條款原則采用《建設(shè)工程施工合同》（_____________）中《第二部分通用條款》（因本工程內(nèi)容為布展設(shè)計和施工，如發(fā)生不能適用于該通用條款的事宜時，甲、乙雙方協(xié)商解決）；

7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)技術(shù)文件；

8、施工圖紙；

9、明確雙方權(quán)利，義務(wù)的記要、協(xié)議；

10、工程報價單或預(yù)算書；

11、原標(biāo)書，中標(biāo)方案投標(biāo)文件中提及的內(nèi)容要求雙方有關(guān)本工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、甲方工作

1、開工前_____________天向乙方進行現(xiàn)場交底，清除現(xiàn)場影響施工的障礙物，并說明使用注意事項。協(xié)助辦理布展施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對項目質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，協(xié)助辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

3、甲方有權(quán)利在正式開工前就乙方所提供的設(shè)計方案、施工圖、工程量清單進行修改和確認(rèn)，并在合同簽訂一周內(nèi)向乙方提供符合制作要求的展覽所需圖片及相關(guān)資料，經(jīng)乙方整理設(shè)計完善，文字方案需經(jīng)甲方確認(rèn)。如因甲方方案確認(rèn)工作的延誤，不應(yīng)由乙方承擔(dān)責(zé)任。

進場前甲方需向乙方提供施工所需的臨水、臨電接口。

4、在施工中如有因甲方的原因所產(chǎn)生的工程量增加、變更等情況，乙方向甲方遞交工程量簽證單，甲方應(yīng)在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間，自甲方收到之日起二日內(nèi)應(yīng)給予認(rèn)可或有關(guān)意見，二日內(nèi)沒有認(rèn)可或書面意見，則視為該手續(xù)已被認(rèn)可。

八、乙方工作

1、參加甲方組織的施工圖或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2、指派為乙方項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

3、甲方提供給乙方的布展所需的圖片和文字材料，因乙方整理和設(shè)計的原因影響工期，責(zé)任由乙方承擔(dān)，工期不順延，并處以合同價款每日千分之五的罰金。

4、在施工中如有因乙方的原因所產(chǎn)生的工程量增加、變更等情況，由乙方承擔(dān)費用。

5、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。

6、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

7、承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求：本合同實施過程中，承包人應(yīng)對現(xiàn)場人員的安全、現(xiàn)場秩序、工程保護、環(huán)境保護、消防、用電等負(fù)責(zé)，并就工地圍墻、照明、防護、標(biāo)志、警告信號、門衛(wèi)人員等作出具體安排。確保施工安全無事故，承擔(dān)由此引起事故責(zé)任所造成的損失。需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)：執(zhí)行通用條款，承包人協(xié)助發(fā)包人辦理相關(guān)手續(xù)，因承包人原因造成的罰款由承包人承擔(dān)。施工場地清潔衛(wèi)生以及其他方面的要求：按標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場要求辦理，做好文明施工，保持場地整潔衛(wèi)生，所發(fā)生費用由承包人承擔(dān)。

8、材料設(shè)備供應(yīng)：承包人采購材料設(shè)備的約定：均由承包人采購，承包人按照布展施工圖設(shè)計要求進行材料采購，必須符合設(shè)計要求及有關(guān)規(guī)范要求的合格產(chǎn)品。所有主要設(shè)備和材料的選購，須報發(fā)包人同意，方可進行采購和安裝。

9、開工前，乙方向甲方提供五套圖紙，并按發(fā)包人要求提供開工申請報告、總進度計劃、設(shè)備、材料供應(yīng)總計劃。工程竣工驗收后一個月內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)將竣工資料整理成冊，送交甲方。

10、設(shè)計變更須有設(shè)計方的設(shè)計變更通知單，并經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可?，F(xiàn)場簽證須發(fā)包人項目負(fù)責(zé)人簽字。

九、關(guān)于工期的約定

1、因甲方未按合同約定完成工作，影響工期，工期順延。

2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，并處以合同價款每日千分之五的罰金。給甲方造成的其他損失的由乙方承擔(dān)。

3、因甲方設(shè)計變更或非乙方原因造成停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工_____________小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

十、竣工驗收及價款結(jié)算約定

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家布展工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供竣工資料及竣工驗收報告，甲方自接到竣工報告單后7日內(nèi)組織驗收，并在驗收后7日內(nèi)給與認(rèn)可或提出整改意見，乙方按意見要求進行整改，并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。

2、工程竣工驗收通過，甲方應(yīng)簽發(fā)接受證書，乙方送交竣工驗收報告日期為實際竣工日期。

3、布展工程未經(jīng)驗收或竣工驗收未通過的，乙方負(fù)責(zé)監(jiān)管館內(nèi)各種鑰匙及設(shè)備控制，甲方不得擅自使用館中任何設(shè)備，甲方強行使用時，發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題由甲方承擔(dān)責(zé)任，并視為甲方對竣工驗收報告已被認(rèn)可。根據(jù)高院法釋[_____________]_____________號第十三條、第十四條規(guī)定的解釋，以使用之日為竣工日期，視為甲方驗收合格通過。

4、由于乙方原因造成工程質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延，并處以合同價款每日千分之五的罰金。非乙方因素造成的布展工程質(zhì)量事故，責(zé)任由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。

5、本合同價款采用（1）（2）（3）方式確定。

（1）采用固定總價格合同，合同價款中包括的風(fēng)險范圍：

a、合同執(zhí)行期內(nèi)，國家有關(guān)工程建設(shè)的政策變化；

b、合同執(zhí)行期內(nèi)，投標(biāo)材料價格的市場變化；

c、合同執(zhí)行期內(nèi)，施工臨時停電、停水造成的停工；

d、合同執(zhí)行期內(nèi)，因客觀原因造成承包人停工、窩工；

e、合同執(zhí)行期內(nèi)可能發(fā)生的其他費用，包括市政、市容、環(huán)保、交通、治安、綠化、占道等；

f、投標(biāo)時漏算、少計的工程量。

（2）風(fēng)險范圍以外合同價款調(diào)整方法：施工階段經(jīng)甲方簽證同意的設(shè)計變更，按如下原則處理：如果工程量清單有適用于變更工程的單價時，可參照工程量清單中已有的價格確定；原清單中只有類似變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；合同中沒有適用或類似變更工程的價格，可參照_____________年版《______________省建筑工程消耗量定額》、_____________年《xx省建筑工程消耗量定額_市價目表》及其配套的費用文件；______________年版《______________省安裝工程消耗量定額》、_____________年《______________省安裝工程消耗量定額_市價目表》及其配套的費用文件，《______________省建筑工程量計算規(guī)則》、《______________省安裝工程量計算規(guī)則》，費率執(zhí)行費用定額規(guī)定范圍的下限，或以甲方及監(jiān)理單位的簽證價格結(jié)算。

（3）施工過程中如無變更或增減項目，此合同價即為最終結(jié)算價；如有大的改動或增減，甲乙雙方需另外簽定增補協(xié)議，結(jié)算時在原合同的基礎(chǔ)上進行相應(yīng)增減，即結(jié)算價=合同價±增減項。

十一、違約責(zé)任

1、本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責(zé)任如下：

⑴發(fā)包人要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得承包人同意。

⑵因發(fā)包人未按合同約定完成工作，影響工期，工期順延。

2、本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下：

⑴因承包人責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

⑵承包人未能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工，則承包人按每延誤一天支付合同總價的_____________%，并承擔(dān)發(fā)包人由此而造成的相關(guān)損失。

⑶因承包人原因本工程質(zhì)量驗收達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則無條件返工至協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的：

（1）提交有關(guān)主管部門調(diào)解；

（2）依法向_仲裁委員會提請仲裁。

4、本工程不允許承包人有任何形式的轉(zhuǎn)包和未經(jīng)允許的分包，否則發(fā)包人有權(quán)終止合同，一切損失由承包人承擔(dān)。如某些專業(yè)工程承包人自行施工質(zhì)量不能令發(fā)包人滿意，發(fā)包人同意承包人做分包處理，承包人應(yīng)做好分包人的管理工作。

十二、技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量保修責(zé)任

1、承包人在不收取任何形式培訓(xùn)費用的情況下，對發(fā)包人的管理、技術(shù)人員提供設(shè)備使用的相關(guān)培訓(xùn)、設(shè)備定期的維護保養(yǎng)檢查。進行理論知識、實際操作技能和排除故障的指導(dǎo)。承包人派出的培訓(xùn)人員，應(yīng)對所提供的設(shè)備具有3年以上的安裝和維修經(jīng)驗。

2、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人如不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。

3、發(fā)生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏汽、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，一小時到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔(dān)。

4、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，由于工程質(zhì)量和其他由于承包人的責(zé)任造成的對第三人人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任及其其他責(zé)任。

5、模型出現(xiàn)任何故障，乙方應(yīng)在接到通知后_____________小時之內(nèi)到達現(xiàn)場，并及時解決，保證不影響模型的正常展出。如有重大接待任務(wù)承包人派專人現(xiàn)場值班全程操控。

十三、合同生效

合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

合同訂立地點：______________，本合同雙方約定自簽訂之日后生效，一式四份各持兩份。本合同履行完成后自動終止。

雙方有關(guān)展館布展的洽商、變更等書面協(xié)議書或文件視為本合同的組成部分。

十四、其他未盡事宜雙方另行協(xié)商

甲方：（公章簽字）_____________

法人（代理人）：_