房屋裝修合同糾紛的幾種類型

第頁共頁房屋裝修合同糾紛的幾種類型一、發(fā)包人原因形成的糾紛：發(fā)包人的義務(wù)主要表現(xiàn)為，按照約定支付工程款、提供合同約定的建筑材料、配件、履行約定的協(xié)助義務(wù)等等。假如發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款、或者提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)迫性標(biāo)準(zhǔn)的、或者不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的，導(dǎo)致承包人無法施工，且經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，那么，假如承包人懇求解除建立工程施工合同，是依法應(yīng)當(dāng)受到支持的。二、工程開工日期糾紛：對(duì)工程開工日期爭(zhēng)議，假如工程經(jīng)開工驗(yàn)收合格的，以開工驗(yàn)收合格之日為開工日期;假如承包人已經(jīng)提交開工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為開工日期;假如建立工程未經(jīng)開工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建立工程之日為開工日期。三、工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法形成的糾紛：對(duì)這類糾紛，有約定的從約定，無約定又不能協(xié)商一致的，那么應(yīng)當(dāng)參照簽訂合同時(shí)當(dāng)?shù)亟⒅鞴懿块T發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款。四、工程量增加、減少形成的糾紛：房屋裝修合同糾紛中，關(guān)于工程量糾紛較為普遍，常常表現(xiàn)為工程量有爭(zhēng)議增加、有爭(zhēng)議減少。對(duì)于有爭(zhēng)議增加局部，承包人有義務(wù)提供關(guān)于發(fā)包人同意其增加工程量的根據(jù)，否那么，其主張難以受到支持;對(duì)有爭(zhēng)議減少局部，可能涉及已經(jīng)施工工程被減少、或者實(shí)際根本未于施工的爭(zhēng)議。如發(fā)包人撤除工程，那么應(yīng)當(dāng)支付工程款，反之，假如承包人不能提供發(fā)包人答應(yīng)其工程量減少的根據(jù)，那么可能面臨承當(dāng)違約責(zé)任;對(duì)隱蔽工程量爭(zhēng)議，假如承包人不能提供事前工程預(yù)算資料或者合同約定，不能提供隱蔽前工程量的相關(guān)證據(jù)證明，即使是工程鑒定也可能難以被確認(rèn)。五、施工墊資形成的糾紛：房屋裝修合同一般都有墊資約定。假如當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人懇求按照約定返還墊資及其利息的，可以受到支持，但約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于人行發(fā)布的同期同類貸款利率的局部除外。當(dāng)事人對(duì)墊資沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照工程欠款處理。對(duì)墊資涉及的利息局部，假如當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定，承包人懇求支付利息的，不能受到支持。六、對(duì)工程結(jié)算形成的糾紛：假如當(dāng)事人在施工合同中約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，那么應(yīng)當(dāng)按照約定進(jìn)展結(jié)算。一方當(dāng)事人懇求對(duì)建立工程造價(jià)進(jìn)展鑒定，是不會(huì)受到支持的。七、關(guān)于合同主體與履行地問題裝飾裝修施工合同在某些情況下，可能出現(xiàn)發(fā)包人、承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實(shí)際施工人等多個(gè)主體存在，如涉及工程質(zhì)量糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實(shí)際施工人列為共同被告;如涉及工程款支付糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將工程承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人列為共同被告。工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。房屋拆遷中的租賃合同糾紛_合同范本拆遷過程中的租賃合同糾紛與一般意義上的租賃合同糾紛區(qū)別在于，出租方提起租賃合同糾紛訴訟的目的并非由于履行租賃合同過程中產(chǎn)生了糾紛，而是企圖通過租賃合同糾紛訴訟到達(dá)解除租賃合同之目的，從而降低或者免除對(duì)承租方的拆遷安置補(bǔ)償。出租方一般會(huì)用以下三個(gè)理由來主張解除租賃合同：第一，未按照租賃合同約定支付租金，出租方行使合同解除權(quán)。在出租方與承租方的《租賃合同》當(dāng)中，一般都會(huì)有對(duì)租金支付方式和時(shí)間的約定，比方每月10日之前支付租金，超過三個(gè)月未支付的，出租方有權(quán)解除租賃合同等等類似的約定。因此，根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，承租方只要在合同約定的期限內(nèi)未支付租金的，出租方可以單方解除租賃合同。出租方不按照合同約定支付租金的情況是很常見的，因?yàn)椴疬w開場(chǎng)之后，出租方一般會(huì)要求終止履行合同，租金問題到拆遷補(bǔ)償款下來之后一并結(jié)算，這種情況下，是出租方要支付給承租方大額的拆遷安置補(bǔ)償，小額的租金問題就顯得很不重要了，承租方往往忽略了還有租賃合同的存在。在最后雙方對(duì)于拆遷補(bǔ)償問題無法達(dá)成一致意見的時(shí)候，出租方就會(huì)以未按照租賃合同約定支付租金為由，主張解除租賃合同，而之前出租方不要求支付租金的行為往往是口頭約定，承租方?jīng)]有證據(jù)證明這個(gè)事實(shí)，因?yàn)?，往往在訴訟過程當(dāng)中陷于被動(dòng)。第二，由于拆遷導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，要求法定解除租賃合同。《合同法》第九十四條有以下情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。出租方會(huì)認(rèn)為，國(guó)家拆遷或者征地，已經(jīng)導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)合同目的，因此，要求行使合同法定解除權(quán)。第三，擅自轉(zhuǎn)租，出租方行使合同解除權(quán)?！逗贤ā返诙俣臈l規(guī)定，承租人未經(jīng)出租人同意轉(zhuǎn)租的，出租人可以解除合同。承租方假如租賃的房屋或者土地比擬大，為了分擔(dān)租金壓力，獲取收益，一般會(huì)進(jìn)展再轉(zhuǎn)租，而出租方只要收到了應(yīng)有的租金，也認(rèn)可轉(zhuǎn)租的行為，但是一般沒有書面的同意意見。在糾紛產(chǎn)生之后，出租方往往否認(rèn)知道轉(zhuǎn)租的事實(shí)，主張轉(zhuǎn)租未經(jīng)過其同意，按照法律規(guī)定，可以解除合同。而出租方認(rèn)可轉(zhuǎn)租行為往往也是口頭認(rèn)定，承租方?jīng)]有證據(jù)證明這個(gè)事實(shí)，因?yàn)椋谠V訟過程當(dāng)中也顯得很被動(dòng)。承租方對(duì)于上述三大解除租賃合同的事實(shí)和理由，如何有理有據(jù)地應(yīng)對(duì)呢?第一，尋找不支付租金的事實(shí)證據(jù)和法律根據(jù)。第二，是否為合法程序的拆遷，是否為不可抗力。第三，尋找出租方認(rèn)可轉(zhuǎn)租的證據(jù)和喪失合同解除權(quán)的法律根據(jù)。加強(qiáng)對(duì)合同同住人保護(hù)的必要性，這是根據(jù)老實(shí)信譽(yù)原那么以及租賃合同性質(zhì)而產(chǎn)生的。保護(hù)承租人的同住人是租賃合同的一項(xiàng)附隨義務(wù)。對(duì)承租人的同住人的保護(hù)義務(wù)涉及附保護(hù)第三人作用合同制度。附保護(hù)第三人作用合同制度為德國(guó)判例法所首創(chuàng)，至《美國(guó)統(tǒng)一商法典》而開展完善，《美國(guó)統(tǒng)一商法典》中第2-318條所規(guī)定的利益第三人擔(dān)保責(zé)任堪稱附保護(hù)第三人作用合同的典范。該規(guī)定由于較好地貫徹了民法的老實(shí)信譽(yù)原那么，同時(shí)又合理地保護(hù)了第三人的利益，備受各國(guó)重視。附保護(hù)第三人作用合同，是指特定合同一經(jīng)成立，不僅在合同當(dāng)事人雙方間產(chǎn)生權(quán)利義務(wù)關(guān)系，同時(shí)，債務(wù)人對(duì)于與債權(quán)人具有特殊關(guān)系的第三人，也應(yīng)負(fù)有照顧、保護(hù)、通知等義務(wù)，債務(wù)人違背此項(xiàng)義務(wù)時(shí)，就該對(duì)特定范圍的人所遭受的損害，也應(yīng)按照合同法的原那么，負(fù)賠償責(zé)任。附隨義務(wù)主要目的，在于加強(qiáng)保護(hù)與債權(quán)人具有特殊關(guān)系的第三人的利益。一般情況下，房屋租賃合同解除可以分以下三種情況：訴訟之前，雙方當(dāng)事人協(xié)商解除房屋租賃房屋租賃合同的，協(xié)商確定之日為房屋租賃合同解除之日。在情形下房屋租賃合同可以解除?想要;理解房屋租賃合同解除情形，見下文。如何確定房屋租賃合同解除的時(shí)間?一般情況下，房屋租賃合同解除可以分以下三種情況：1、訴訟之前，雙方當(dāng)事人協(xié)商解除房屋租賃房屋租賃合同的，協(xié)商確定之日為房屋租賃合同解除之日;2、一方當(dāng)事人行使房屋租賃合同解除權(quán)，對(duì)方有異議提起訴訟，經(jīng)法院審理后認(rèn)為行使房屋租賃合同解除權(quán)并無不當(dāng)?shù)?，解除房屋租賃合同通知送達(dá)之日為房屋租賃合同解除之日。勞動(dòng)合同糾紛與雇傭合同糾紛的不同簽訂廠房租賃合同是常見的一項(xiàng)法律活動(dòng)，為了盡可能保護(hù)企業(yè)承租廠房中的合法、合理利益，防止在租用過程中產(chǎn)生不必要爭(zhēng)議，對(duì)于相關(guān)條款應(yīng)明確約定，所以合同的簽訂一定要慎之又慎。1、審查承租方與出租方的根本情況對(duì)出租方主要應(yīng)理解內(nèi)容：①租賃場(chǎng)所相關(guān)手續(xù)是否齊全。②租賃物根本情況。對(duì)承租方主要應(yīng)理解的內(nèi)容有：①法律地位;②經(jīng)營(yíng)范圍;③社會(huì)信譽(yù);④財(cái)務(wù)情況;⑤履約才能即資金問題。2、租賃合同之租金及相關(guān)費(fèi)用的條款(1)明確約定租金的支付方式，如以現(xiàn)金、匯票或是支票;實(shí)行按季支付制。(2)明確約定租金支付時(shí)間，每期于每季的幾月幾日支付租金。假如承租方在一定寬限期內(nèi)沒有按時(shí)支付，應(yīng)支付遲延租金或違約金，或出租方有權(quán)解除合同。(3)約定出租方在租賃期間不得擅自進(jìn)步租金。3、租賃合同之維修責(zé)任條款出租方應(yīng)負(fù)責(zé)租賃場(chǎng)所固有配套設(shè)施設(shè)備等的免費(fèi)維修，在一定時(shí)間內(nèi)未派員維修或未恢復(fù)正常使用的情況下，承租方自行維修產(chǎn)生的費(fèi)用可直接從應(yīng)付租金中予以扣除。4、租賃合同之拆遷補(bǔ)償歸屬條款當(dāng)前由于規(guī)劃原因?qū)е碌牟疬w經(jīng)常發(fā)生，租賃合同中應(yīng)對(duì)拆遷中相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)進(jìn)展詳細(xì)約定，如一次性經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助、搬遷補(bǔ)助等。5、租賃合同之押金條款在廠房租賃合同訂立中，合同雙方當(dāng)事人都盡量防止風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防欺詐，承租方應(yīng)在合同訂立前交給出租方一定的押金，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在租賃物價(jià)值范圍內(nèi)決定押金的數(shù)額。合同范本出租方(甲方)：__________承租方(乙方)：__________根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、互利的根底上就甲方將其合法擁有的廠房出租給乙方使用的有關(guān)事宜，雙方達(dá)成協(xié)議并簽定合同如下：一、出租廠房情況甲方出租給乙方的廠房坐落在__________，租賃建筑面積為_____平方米。廠房類型為_____，__________構(gòu)造。二、廠房起付日期和租賃期限1、廠房裝修日期_____個(gè)月，自_____月_____日起，至_____月_____日止。裝修期間免收租費(fèi)。2、廠房租賃自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____止。租賃期____年。3、租賃期滿，甲方有權(quán)收回出租廠房，乙方應(yīng)如期歸還，乙方需繼續(xù)承租的，應(yīng)于租賃期滿前三個(gè)月，向甲方提出書面要求，經(jīng)甲方同意后重新簽訂租賃合同。三、租金及保證金支付方式1、甲、乙雙方約定，該廠房租賃每日每平方米建筑面積租金為人民幣_(tái)_________元。月租金為人民幣_(tái)_________元，年租金為__________元。2、第一年年租金不變，第二年起遞增率為3%—5%。3、甲、乙雙方一旦簽訂合同，乙方應(yīng)向甲方支付廠房租賃保證金，保證金為一個(gè)月租金。租金應(yīng)預(yù)付三個(gè)月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。四、其他費(fèi)用1、租賃期間，使用該廠房所發(fā)生的水、電、煤氣、等通訊的費(fèi)用由乙方承當(dāng)，并在收到收據(jù)或發(fā)票時(shí)，應(yīng)在三天內(nèi)付款。2、租賃期間，乙方應(yīng)按月繳納物業(yè)管理費(fèi)，每日每平方米物業(yè)管理費(fèi)為人民幣_(tái)_________元。1.廠房租賃合同考前須知2.簽訂倉庫租賃合同的考前須知3.工商局房屋租賃合同范本4.營(yíng)業(yè)用房租賃合同范本5.房屋租賃合同條款有哪些權(quán)利和義務(wù)6.最新場(chǎng)地租賃合同樣本7.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租賃合同五、廠房使用要求和維修責(zé)任1、租賃期間，乙方發(fā)現(xiàn)該廠房及其附屬設(shè)施有損壞或故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方修復(fù);甲方應(yīng)在接到乙方通知后的3日內(nèi)進(jìn)展維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費(fèi)用由甲方承當(dāng)。2、租賃期間，乙方應(yīng)合理使用并保護(hù)該廠房及其附屬設(shè)施。因乙方使用不當(dāng)或不合理使用，致使該廠房及其附屬設(shè)施損壞或發(fā)生故障的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費(fèi)用由乙方承當(dāng)。3、租賃期間，甲方保證該廠房及其附屬設(shè)施處于正常的可使用和平安的狀態(tài)。甲方對(duì)該廠房進(jìn)展檢查、養(yǎng)護(hù)，應(yīng)提早3日通知乙方。檢查養(yǎng)護(hù)時(shí)，乙方應(yīng)予以配合。甲方應(yīng)減少對(duì)乙方使用該廠房的影響。4、乙方另需裝修或者增設(shè)附屬設(shè)施和設(shè)備的，應(yīng)事先征得甲方的書面同意，按規(guī)定須向有關(guān)部門審批的，那么還應(yīng)由甲方報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)展。六、廠房轉(zhuǎn)租和歸還1、乙方在租賃期間，如將該廠房轉(zhuǎn)租，需事先征得甲方的書面同意，假如擅自中途轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)讓，那么甲方不再退還租金和保證金。2、租賃期滿后，該廠房歸還時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合正常使用狀態(tài)。七、租賃期間其他有關(guān)約定1、租賃期間，甲、乙雙方都應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得利用廠房租賃進(jìn)展非法活動(dòng)。2、租賃期間，甲方有權(quán)催促并協(xié)助乙方做好消防、平安、衛(wèi)生工作。3、租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動(dòng)遷造本錢合同無法履行，建筑裝修合同糾紛【篇一】甲方：_______________________乙方：_______________________按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和老實(shí)信譽(yù)的原那么，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1、工程地點(diǎn)________________。2、工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。3、承包方式：雙方商定采取以下_________種方式。〔1〕包工包料；〔2〕包工、包局部材料；〔3〕包工不包料。4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程開工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，雙方簽字之日起計(jì)算，并由乙方開具工程保修單。5、合同價(jià)款及付款方式：本合同總價(jià)為〔大寫〕：_________〔小寫〕_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：__________________。工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款，工程發(fā)票〔合同總價(jià)〕中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承當(dāng)。二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)甲方：1、開工前_________天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，騰空房間，去除影響施工的障礙物，對(duì)只能騰空的局部房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護(hù)措施；2、提供施工期間的水、電，并承當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用；3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系；4、不得變動(dòng)建筑主體或者承重構(gòu)造，如確需折改原建筑構(gòu)造、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用；6、對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)展檢查和監(jiān)視；7、甲方家庭成員對(duì)工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。乙方：1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度方案，交甲方備案認(rèn)可；2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行平安施工操作標(biāo)準(zhǔn)、防火規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；3、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù)；4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。三、工程變更1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程工程時(shí)，須提早與乙方聯(lián)絡(luò)，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進(jìn)展該工程的施工。2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的'一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。四、材料、設(shè)備的供給1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度方案及時(shí)供給到現(xiàn)場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對(duì)所供給材料的數(shù)量及外觀進(jìn)展共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費(fèi)用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，制止使用；如已使用，其后果和損失均由乙方承當(dāng)。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按____年____月____日發(fā)布的____省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和開工驗(yàn)收三局部，其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部完畢后，乙方應(yīng)通知甲方在____天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方，另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)成認(rèn)開工日期，并承當(dāng)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效3、如未經(jīng)歷收，甲方自行搬入家具或居住，那么視為驗(yàn)收合格。4、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證，經(jīng)歷證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承當(dāng)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承當(dāng)。5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)〔國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局____年____月____日發(fā)布施行〕的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建立部____年____月____日結(jié)合發(fā)布施行的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)"，進(jìn)展室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè)，并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建立部建辦質(zhì)____號(hào)文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測(cè)結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析^p原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承當(dāng)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。6、甲方如有特殊施工工程和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補(bǔ)充合同。六、工期延誤1、對(duì)以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：〔1〕工程量變化和設(shè)計(jì)變更；〔2〕不可抗力；〔3〕甲方同意工期順延的其他情況。2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承當(dāng)，工期順延。3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承當(dāng)，工期不順延。七、工程監(jiān)理假設(shè)本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)絡(luò)及其職責(zé)等通知乙方。八、違約責(zé)任1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違背國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承當(dāng)責(zé)任，并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未獲得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價(jià)的____%作為違約金，會(huì)付給對(duì)方，因一方擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí)，應(yīng)進(jìn)展補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3、甲方責(zé)任：〔1〕未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失?！?〕由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承當(dāng)?！?〕工程未經(jīng)歷收，甲方提早使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承當(dāng)責(zé)任?！?〕甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款____‰的滯納金?！?〕甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方撤除原有建筑構(gòu)造設(shè)備管線，乙方有權(quán)回絕施工。4、乙方責(zé)任〔1〕工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)?！?〕乙方擅自折改原有建筑構(gòu)造或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故〔包括罰款〕由乙方承當(dāng)。〔3〕乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償?！?〕由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款____‰的滯納金。九、合同爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門進(jìn)展調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。十、其它約定事項(xiàng)1、因施工而產(chǎn)生的垃圾去除和材料搬運(yùn)，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各____把，交乙方保箮，工程開工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。十一、附那么1、雙方另有約定，可簽訂補(bǔ)充合同。2、本合同〔包括附表〕經(jīng)雙方簽字〔蓋章〕后生效，合同履行完畢后終止。3、本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。5、本合同一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。甲方〔蓋章〕：_____________乙方〔蓋章〕：_____________代表人〔簽章〕：___________代表人〔蓋章〕：___________：______________________：______________________日期：_______年____月____日日期：________年____月____日建筑裝修合同糾紛【篇二】發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程詳細(xì)情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。第一條：工程概況1.1、工程名稱：裝修工程1.2、工程地點(diǎn)：承包范圍：等工程1.3、承包方式：包工包料1.4、工期：本工程擬定于年月日開工，年月日開工。1.5、工程質(zhì)量：一次驗(yàn)收合格1.6、合同價(jià)款(人民幣大寫)：。第二條：甲方工作2.1、開工前7天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明二份，并向乙方進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)交底。去除影響施工的障礙物，向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用考前須知。2.2、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)展監(jiān)視檢查，辦理驗(yàn)收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。第三條：乙方工作3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。擬定施工方案和進(jìn)度方案。3.2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工標(biāo)準(zhǔn)、平安操作規(guī)程、防火平安規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或甲方指令進(jìn)展施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加開工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。3.4、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、平安等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周邊單位(住戶)的關(guān)系。第四條：工期約定4.1、因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.2、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。第五條：關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定5.1、本工程以施工圖紙、甲方指令、設(shè)計(jì)變更和《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)到達(dá)國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。5.3、甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。5.4由于乙方原因造成質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方承當(dāng)，工期不順延。5.5、工程開工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。第六條：關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(2)種：(1)固定價(jià)格。(2)可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家工程規(guī)定和工程建筑計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算總造價(jià)，并按實(shí)際工作內(nèi)容、工作量進(jìn)展調(diào)整和總價(jià)結(jié)算。6.2、本合同生效后，甲方分三次支付工程款：(1)工程進(jìn)場(chǎng)后，支付合同總價(jià)40%的工程款元整;(2)工程工作量完成80%后，支付合同總價(jià)40%的工程款元整;(3)工程開工驗(yàn)收合格并且工作量經(jīng)審計(jì)審核確認(rèn)后支付至工程審核總價(jià)的95%，5%的余款為質(zhì)量保證金，半年質(zhì)保期滿后一次付清。6.3、工程開工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方，甲方自接到上述資料10天內(nèi)審定完畢，到期未提出異議，視為同意。第七條：有關(guān)平安消費(fèi)沒和防火的約定7.1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程平安技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人平安操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。7.2、由于乙方在施工消費(fèi)過程中違背有關(guān)平安操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生平安或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承當(dāng)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。第八條：獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任8.1、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物構(gòu)造或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承當(dāng)損失。8.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物構(gòu)造或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承當(dāng)損失。8.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提早使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。8.4、因甲方原因造成乙方連續(xù)停工7天以上，甲方應(yīng)按照國(guó)家及上海市建筑工程的有關(guān)規(guī)定向乙方怠工費(fèi)。8.5、因乙方原因不能按時(shí)開工的，乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方支付延期交付賠償金。8.6、因一方原因。合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。第九條：爭(zhēng)議或糾紛處理9.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工作進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)展調(diào)解。9.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由/仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成仲裁協(xié)議的、可向工程所在地人民法院起訴)。第十條：其他約定10.1、工程開工結(jié)算執(zhí)行上海市20xx定額;費(fèi)率參照上海市發(fā)布的費(fèi)率參考標(biāo)準(zhǔn)并考慮到夜晚加班施工、民工漲價(jià)因素，土建裝修執(zhí)行9%(記取基數(shù)為直接費(fèi))、安裝執(zhí)行48%(記取基數(shù)為直接費(fèi))，措施費(fèi)按5%執(zhí)行，抹灰油漆工98元/工日、木工106元/工日、磚瓦工90元/工日、其余工種80元/工日，加班費(fèi)不再另計(jì);材料按合同工期內(nèi)市場(chǎng)綜合信息的有關(guān)價(jià)格并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)展結(jié)算，其規(guī)格、式樣、主材價(jià)格須經(jīng)甲方認(rèn)可?？偣こ炭畎纯傟?duì)審計(jì)部門審定金額結(jié)算。10.2、工程承包范圍內(nèi)的材料原那么上由乙方自行采購(gòu)，但所購(gòu)材料必須符合國(guó)家及上海市有關(guān)技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。10.3、工程施工中所需的場(chǎng)地及水電費(fèi)由甲方提供，所產(chǎn)生的水電費(fèi)由乙方按實(shí)結(jié)算。10.4、其他相關(guān)事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。第十一條：附那么11.1、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，蓋章后生效。11.2、本合同履行完后自行終止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑裝修合同糾紛【篇三】發(fā)包方〔簡(jiǎn)稱甲方〕：__________________________________承包方〔簡(jiǎn)稱乙方〕：__________________________________根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》，中華人民共和國(guó)建立部〔1997〕92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行方法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原那么，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的詳細(xì)情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、概況1．甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。2．裝飾施工地點(diǎn)：_________區(qū)___________路____弄〔村〕____號(hào)___樓____室。3．住房構(gòu)造：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。4．裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。5．承包方式：__________________〔包工包料、清包工、局部承包〕。6．總價(jià)款：￥_________元，大寫〔人民幣〕：______________________________其中：材料費(fèi)：________________________________，人工費(fèi)：_____________________管理費(fèi)：________________________________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_____________________垃圾清運(yùn)費(fèi)：____________________________，稅金〔3．41％〕：____________其他費(fèi)用：___________________________經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更局部的`工程款按實(shí)另計(jì)。7．工期：自_________年_______月______日開工，至________年_____月____日開工，工期________天。二、關(guān)于材料供給的約定：1．甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供給的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供給到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供給的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承當(dāng)。甲方供給的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2．乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。3．乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違背此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。4．乙方供給的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)制止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：1．本工程執(zhí)行dbj08－62－97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31／t30－1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建立行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．本工程由_________方設(shè)計(jì)，施工方案。3．甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承當(dāng)，工期順延。4．由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承當(dāng)，工期不變。5．在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程工程時(shí)須提早與乙方聯(lián)絡(luò)，在簽訂《工程工程變更單》〔詳見附件四〕后，方能進(jìn)展該工程的施工，由此影響開工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。6．工程驗(yàn)收：甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)展驗(yàn)收，甲方應(yīng)予成認(rèn)，事后，假設(shè)甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，假設(shè)復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承當(dāng)，工期也予順延。7．工程開工：乙方應(yīng)提早三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)〔詳見附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》〕。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。如通過開工驗(yàn)收，甲方應(yīng)成認(rèn)原開工日期，并承當(dāng)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。四、有關(guān)平安消費(fèi)和防火的約定：甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的平安防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的平安，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：1.工程款付款方式列下表：2.工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。3．工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》〔詳見附件七〕，保修期從開工驗(yàn)收簽章之日起算。4．雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工完畢須開具發(fā)票。付款時(shí)間付款百分比金額對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日1000元，第二次付款時(shí)扣除合同簽訂后開工后二到五天65％元施工過程中工期進(jìn)度過半30％元開工驗(yàn)收當(dāng)天5％元增加工程工程簽訂工程變更表100％元注：裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。六、其它事項(xiàng)1．甲方工作：1〕甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或局部騰空房屋，去除影響施工的障礙物。對(duì)只能局部騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用考前須知。2〕做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。3〕如確實(shí)需要拆改原建筑物構(gòu)造或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承當(dāng)有關(guān)費(fèi)用。2．乙方工作：1〕參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底。2〕指派______________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。3〕未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重構(gòu)造及各種共用設(shè)備管線。七、違約責(zé)任：1．由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________％支付違約金。2．由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________％向甲方支付違約金。3．甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重構(gòu)造及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故〔包括罰款〕由甲方負(fù)責(zé)并承當(dāng)責(zé)任。4．乙方擅自拆改原有建筑承重構(gòu)造或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故〔包括罰款〕，由乙方負(fù)責(zé)并承當(dāng)責(zé)任。八、糾紛處理方式：1．因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建立行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。2．當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向--市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或人民法院提起訴訟。九、合同的變更和解除：1．合同經(jīng)雙方簽字〔在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證〕生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款__________％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。十、其它約定：1.2.3.十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成局部。甲方〔簽章〕：乙方〔簽章〕：委托代理人：法定代表人：住址：委托代理人：：地址：：：簽訂日期：__年__月__日建筑裝修合同糾紛【篇四】甲方(發(fā)包方)：身份證號(hào)碼：乙方(承包方)：身份證號(hào)碼：雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同遵守。如下：一、工程工程：1、三個(gè)房間(兩臥室、一客廳，以下簡(jiǎn)稱三個(gè)房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對(duì)稱)，房頂四周打石膏線，包三個(gè)房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;去除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩?zhàn)?，刷立邦漆兩次?、通陽臺(tái)的門窗處打一吧臺(tái)，上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺(tái)東側(cè)打一多用處柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜，包陽臺(tái)、鋪磁磚、吊pvc板。3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺(tái)。4、房間電線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳門后一多用處柜(底下放鞋，上面掛衣服)。5、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提早通知甲方)，乙方負(fù)責(zé)施工。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。四、施工期限：二○____年____月____日至二○____年____月____日，如不能按期完成，每天將處分金五十圓。五、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)伍仟陸佰圓人民幣。六、付款方式：工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工工程和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。七、其它問題：裝修工程的詳細(xì)要求，由甲方提出，乙方施行。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，具有一樣效應(yīng)。甲方：乙方：簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：年月日年月日建筑裝修合同糾紛【篇五】一、發(fā)包人原因形成的糾紛：發(fā)包人的義務(wù)主要表現(xiàn)為，按照約定支付工程款、提供合同約定的建筑材料、配件、履行約定的協(xié)助義務(wù)等等。假如發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款、或者提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)迫性標(biāo)準(zhǔn)的、或者不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的，導(dǎo)致承包人無法施工，且經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，那么，假如承包人懇求解除建立工程施工合同，是依法應(yīng)當(dāng)受到支持的。二、工程開工日期糾紛：對(duì)工程開工日期爭(zhēng)議，假如工程經(jīng)開工驗(yàn)收合格的，以開工驗(yàn)收合格之日為開工日期;假如承包人已經(jīng)提交開工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為開工日期;假如建立工程未經(jīng)開工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建立工程之日為開工日期。三、工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法形成的'糾紛：對(duì)這類糾紛，有約定的從約定，無約定又不能協(xié)商一致的，那么應(yīng)當(dāng)參照簽訂合同時(shí)當(dāng)?shù)亟⒅鞴懿块T發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款。四、工程量增加、減少形成的糾紛：房屋裝修合同糾紛中，關(guān)于工程量糾紛較為普遍，常常表現(xiàn)為工程量有爭(zhēng)議增加、有爭(zhēng)議減少。對(duì)于有爭(zhēng)議增加局部，承包人有義務(wù)提供關(guān)于發(fā)包人同意其增加工程量的根據(jù)，否那么，其主張難以受到支持;對(duì)有爭(zhēng)議減少局部，可能涉及已經(jīng)施工工程被減少、或者實(shí)際根本未于施工的爭(zhēng)議。如發(fā)包人撤除工程，那么應(yīng)當(dāng)支付工程款，反之，假如承包人不能提供發(fā)包人答應(yīng)其工程量減少的根據(jù)，那么可能面臨承當(dāng)違約責(zé)任;對(duì)隱蔽工程量爭(zhēng)議，假如承包人不能提供事前工程預(yù)算資料或者合同約定，不能提供隱蔽前工程量的相關(guān)證據(jù)證明，即使是工程鑒定也可能難以被確認(rèn)。五、施工墊資形成的糾紛：房屋裝修合同一般都有墊資約定。假如當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人懇求按照約定返還墊資及其利息的，可以受到支持，但約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于人行發(fā)布的同期同類貸款利率的局部除外。當(dāng)事人對(duì)墊資沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照工程欠款處理。對(duì)墊資涉及的利息局部，假如當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定，承包人懇求支付利息的，不能受到支持。六、對(duì)工程結(jié)算形成的糾紛：假如當(dāng)事人在施工合同中約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，那么應(yīng)當(dāng)按照約定進(jìn)展結(jié)算。一方當(dāng)事人懇求對(duì)建立工程造價(jià)進(jìn)展鑒定，是不會(huì)受到支持的。七、關(guān)于合同主體與履行地問題裝飾裝修施工合同在某些情況下，可能出現(xiàn)發(fā)包人、承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實(shí)際施工人等多個(gè)主體存在，如涉及工程質(zhì)量糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實(shí)際施工人列為共同被告;如涉及工程款支付糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將工程承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人列為共同被告。工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。房屋裝飾裝修合同糾紛上訴狀【篇1】一、發(fā)包人原因形成的糾紛：發(fā)包人的義務(wù)主要表現(xiàn)為，按照約定支付工程款、提供合同約定的建筑材料、配件、履行約定的協(xié)助義務(wù)等等。假如發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款、或者提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)迫性標(biāo)準(zhǔn)的、或者不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的，導(dǎo)致承包人無法施工，且經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，那么，假如承包人懇求解除建立工程施工合同，是依法應(yīng)當(dāng)受到支持的。二、工程開工日期糾紛：對(duì)工程開工日期爭(zhēng)議，假如工程經(jīng)開工驗(yàn)收合格的，以開工驗(yàn)收合格之日為開工日期;假如承包人已經(jīng)提交開工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為開工日期;假如建立工程未經(jīng)開工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建立工程之日為開工日期。三、工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法形成的'糾紛：對(duì)這類糾紛，有約定的從約定，無約定又不能協(xié)商一致的，那么應(yīng)當(dāng)參照簽訂合同時(shí)當(dāng)?shù)亟⒅鞴懿块T發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款。四、工程量增加、減少形成的糾紛：房屋裝修合同糾紛中，關(guān)于工程量糾紛較為普遍，常常表現(xiàn)為工程量有爭(zhēng)議增加、有爭(zhēng)議減少。對(duì)于有爭(zhēng)議增加局部，承包人有義務(wù)提供關(guān)于發(fā)包人同意其增加工程量的根據(jù)，否那么，其主張難以受到支持;對(duì)有爭(zhēng)議減少局部，可能涉及已經(jīng)施工工程被減少、或者實(shí)際根本未于施工的爭(zhēng)議。如發(fā)包人撤除工程，那么應(yīng)當(dāng)支付工程款，反之，假如承包人不能提供發(fā)包人答應(yīng)其工程量減少的根據(jù)，那么可能面臨承當(dāng)違約責(zé)任;對(duì)隱蔽工程量爭(zhēng)議，假如承包人不能提供事前工程預(yù)算資料或者合同約定，不能提供隱蔽前工程量的相關(guān)證據(jù)證明，即使是工程鑒定也可能難以被確認(rèn)。五、施工墊資形成的糾紛：房屋裝修合同一般都有墊資約定。假如當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人懇求按照約定返還墊資及其利息的，可以受到支持，但約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于人行發(fā)布的同期同類貸款利率的局部除外。當(dāng)事人對(duì)墊資沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照工程欠款處理。對(duì)墊資涉及的利息局部，假如當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定，承包人懇求支付利息的，不能受到支持。六、對(duì)工程結(jié)算形成的糾紛：假如當(dāng)事人在施工合同中約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，那么應(yīng)當(dāng)按照約定進(jìn)展結(jié)算。一方當(dāng)事人懇求對(duì)建立工程造價(jià)進(jìn)展鑒定，是不會(huì)受到支持的。七、關(guān)于合同主體與履行地問題裝飾裝修施工合同在某些情況下，可能出現(xiàn)發(fā)包人、承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實(shí)際施工人等多個(gè)主體存在，如涉及工程質(zhì)量糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人和實(shí)際施工人列為共同被告;如涉及工程款支付糾紛，那么應(yīng)當(dāng)將工程承包人、轉(zhuǎn)包人、違法分包人列為共同被告。工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。房屋裝飾裝修合同糾紛上訴狀【篇2】民事上訴狀范文〔金融借款合同糾紛〕上訴人(原審原告)：中國(guó)某銀行股份____市分行負(fù)責(zé)人：某某;職務(wù)：行長(zhǎng)。住所地：____市管____區(qū)紫荊山路61號(hào)。被上訴人(原審被告)：____市某法定代表人：李XX住所地：____市盧店鎮(zhèn)朝陽路中段東XX。被上訴人(原審被告)：李XX，男，身份證號(hào)某某，住____市嵩XX。被上訴人(原審被告)：李X，女，身份證號(hào)某某，住____市嵩XX。上訴懇求1、懇求判令撤銷登民一初字第2113號(hào)民事判決書第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng);2、懇求將第二項(xiàng)改判為被上訴人____市某給付上訴人借款本息XXX.78元及________年____月2____日起至實(shí)際還款日之間的利息和罰息;3、懇求改判被上訴人____市某給付上訴人違約金30000元;4、懇求將第四項(xiàng)改判為被上訴人李XX、李XX對(duì)上述2、3項(xiàng)懇求承當(dāng)連帶清償責(zé)任;5、本案上訴費(fèi)由三被上訴人共同承當(dāng)。事實(shí)與理由上訴人訴被上訴人____市某、李XX、李X借款合同糾紛一案，____省____市人民法院于________年____月____日作出登民一初字第2113號(hào)民事判決書，原判決存在如下三處判決錯(cuò)誤：1、原判決第二項(xiàng)未支持________年____月2____日起至實(shí)際還款日之間的.罰息;2、原判決未支持原審原告違約金懇求;3、原判決第四項(xiàng)認(rèn)定原審被告李XX、李X承當(dāng)連帶清償責(zé)任的范圍錯(cuò)誤。詳細(xì)理由如下：一、合同解除不導(dǎo)致合同所有條款無效二、合同