設(shè)計(jì)裝修合同范本范文(3篇)_第1頁(yè)
設(shè)計(jì)裝修合同范本范文(3篇)_第2頁(yè)
設(shè)計(jì)裝修合同范本范文(3篇)_第3頁(yè)
設(shè)計(jì)裝修合同范本范文(3篇)_第4頁(yè)
設(shè)計(jì)裝修合同范本范文(3篇)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩52頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

第頁(yè)共頁(yè)設(shè)計(jì)裝修合同范本范文(3篇)裝修設(shè)計(jì)合同范文發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):________________單位:______________________聯(lián)絡(luò):_________________________承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):________________單位名稱:________________本工程設(shè)計(jì)人:______________聯(lián)絡(luò):__________________施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:______________聯(lián)絡(luò):______________按照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本省實(shí)際,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方承包甲方的室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:第1條工程概況1.1工程地點(diǎn):__________________1.2工程內(nèi)容:造型吊頂,造型隔墻1.3工程承包方式(1)乙方包工、甲方包全部材料。1.4工程期限_____天;開工日期_________年_________月_________日;開工日期_________年_________月_________日;1.5合同價(jià)款:本合同工程計(jì)算價(jià)款為(人民幣)木工板按每張_____元,方料每捆_____元計(jì)算。第2條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取以下第_________種方式提供:3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)、效果圖,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份第3條甲方工作4.1開工前_____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:場(chǎng)地交接。4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系4.3參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)視,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程開工驗(yàn)收。第4條乙方責(zé)任1、按圖施工、需調(diào)整局部經(jīng)甲方同意施工。施作標(biāo)準(zhǔn)、防火規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;2嚴(yán)格執(zhí)行本省有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境,不影響上下管道暢通;3保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng),交付前應(yīng)清掃衛(wèi)生一次。第5條材料供給7.1乙方提供的材料,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。7.2乙方提供一份材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度方案給甲方,甲方可自行安排時(shí)間到場(chǎng)驗(yàn)收條。第6條工程款支付方式11.1由甲乙雙方協(xié)商確定支付工程款方式,以文字詳明:在甲方對(duì)工程開工驗(yàn)收后一周內(nèi)結(jié)清第7條平安事項(xiàng)在施工時(shí)必須加強(qiáng)平安管理、對(duì)于在施工過程中發(fā)生的一切不平安及人身傷亡事故均由承包方負(fù)責(zé),發(fā)包方不承當(dāng)任何責(zé)任第8條合同爭(zhēng)議的解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按以下第1種方式解決:1向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第9條附那么15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。15.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。15.3甲、乙雙方直接簽定合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。15.4合同履行完后自動(dòng)終止。第10條其他約定條款乙方需按甲方要求節(jié)省物料基層以方料打框架包石膏扳為主要施工方式,杜絕用木工板打框及雙層用料施工.其假設(shè)違背約定施工方式造成甲方物料損失、一經(jīng)發(fā)現(xiàn):那么承包款板材以50元每張、方料40元每捆計(jì)算,同時(shí)賠付甲方所浪費(fèi)物料款。甲方有權(quán)單方從乙方承包款中直接扣除。3:承包時(shí)間不超過天。逾期按每天賠償甲方元計(jì)算賠付。甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________聯(lián)絡(luò):__________________聯(lián)絡(luò):___________________________年____月____日商場(chǎng)裝修合同的延伸閱讀房屋裝修合同的六個(gè)考前須知:1、弄清設(shè)計(jì)收費(fèi)的計(jì)算方式。設(shè)計(jì)師收費(fèi)都是按面積計(jì)算的。方式可以分以下幾種:建筑面積、使用面積,套內(nèi)建筑面積。2、設(shè)計(jì)費(fèi)支出的時(shí)間和金額。在合同中裝修者應(yīng)該和設(shè)計(jì)師約定好設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付方式設(shè)計(jì)費(fèi)用是分四次支付的。3、出示效果圖的制作費(fèi)用。有些不正規(guī)的設(shè)計(jì)合同里,會(huì)針對(duì)效果圖另外要求,假如裝修者想讓設(shè)計(jì)師出效果圖,必須以一張幾百元的費(fèi)用來支付,這主要是因?yàn)樵O(shè)計(jì)師的收費(fèi)已經(jīng)較低了,假如再送效果圖,設(shè)計(jì)師的整個(gè)本錢就高了。4、設(shè)計(jì)平面圖紙的詳細(xì)內(nèi)容。在合同中,要注明設(shè)計(jì)師所制作的圖紙內(nèi)容。因?yàn)?,有些設(shè)計(jì)臺(tái)同在圖紙的要求上比擬模糊。5、制作圖紙的期限規(guī)定。當(dāng)設(shè)計(jì)師測(cè)量房子后就要做初步的設(shè)計(jì)方案確認(rèn)完初步的設(shè)計(jì)方案后,就要制作第二階段的設(shè)計(jì)圖紙最后就是制作全套的設(shè)計(jì)圖紙以及主要裝飾材料的清單。6、設(shè)計(jì)師提供效勞的內(nèi)容規(guī)定設(shè)計(jì)師的效勞從開場(chǎng)設(shè)計(jì)到施工到家具軟裝,直到業(yè)主入住前都要有的。希望能幫到您!委托設(shè)計(jì)合同(3篇)_合同范本甲方:______________________________地址:______________________________聯(lián)絡(luò)人:____________________________:______________________________:______________________________乙方:_________________公司〔設(shè)計(jì)人〕一、甲、乙雙方通過協(xié)商,由甲方委托乙方對(duì)________________________工程進(jìn)展設(shè)計(jì)工作。二、設(shè)計(jì)工作內(nèi)容1.產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。2.產(chǎn)品的構(gòu)造設(shè)計(jì)。3.根據(jù)已審定的設(shè)計(jì)方案制造可供展覽使用的仿真樣機(jī)。三、乙方在委托合同生效后1.在________天內(nèi)完成設(shè)計(jì)草案,提交叁款不同風(fēng)格的設(shè)計(jì)效果圖〔彩色、電腦打印〕供甲方評(píng)審選擇;2.在評(píng)審意見根底上,乙方在________天內(nèi)完成正式設(shè)計(jì)方案,提交正式設(shè)計(jì)的效果圖〔彩色、電腦打印〕、所有的外觀裝飾設(shè)計(jì)效果圖〔彩色、電腦打印〕;3.在正式方案完成后,乙方在________天內(nèi)制作可供展覽使用的仿真樣機(jī)壹臺(tái);4.每階段設(shè)計(jì)成果均由甲方驗(yàn)收,并履行驗(yàn)收手續(xù)。四、設(shè)計(jì)要求乙方保證設(shè)計(jì)到達(dá)甲方提供的國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定的各項(xiàng)平安與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),及有關(guān)設(shè)計(jì)目的的要求。乙方保證在甲方模具制造或試產(chǎn)過程中,對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)方面需要修改時(shí),及時(shí)提供各項(xiàng)有關(guān)修改意見;在設(shè)計(jì)過程中,設(shè)計(jì)目的需調(diào)整時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商,獲得一致意見。五、設(shè)計(jì)費(fèi)經(jīng)商定,甲方支付人民幣_(tái)_______________元作為乙方設(shè)計(jì)工作之勞務(wù)費(fèi)用,并于合同簽后即將該款________%支付給乙方,合同自款項(xiàng)收到之日起生效。當(dāng)乙方完成樣機(jī)制作并經(jīng)甲方認(rèn)可,甲方即將余款支付給乙方。六、甲方在設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)按雙方商定的時(shí)間進(jìn)度積極配合做好方案選定工作,提供有關(guān)技術(shù)資料及設(shè)計(jì)規(guī)定所使用的部件,因甲方原因影響乙方工作進(jìn)度時(shí),乙方工程完成時(shí)間順延。七、雙方商定,該工程在設(shè)計(jì)、備產(chǎn)階段,雙方均承當(dāng)保密責(zé)任,因泄密造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由泄密方負(fù)責(zé)。八、雙方商定,該工程專利申請(qǐng)權(quán)歸甲方,乙方保存署名權(quán)。設(shè)計(jì)完成后,有關(guān)專利事項(xiàng)按國(guó)家專利法規(guī)定。九、產(chǎn)品投產(chǎn)后,甲、乙雙方對(duì)設(shè)計(jì)均有宣傳權(quán)。十、甲方提供設(shè)計(jì)費(fèi)用可用現(xiàn)款、支票、轉(zhuǎn)帳等方式提交乙方,乙方帳號(hào):_______________十一、委托設(shè)計(jì)商定之指標(biāo)見附件,附件共________頁(yè),附件與本委托書共同生效。十二、合同一經(jīng)生效,雙方必須嚴(yán)格遵守,如有違背,違約方應(yīng)承當(dāng)對(duì)方由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。十三、未盡事宜,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。甲方:____________________代表:____________________簽日期:________________乙方:____________________代表:____________________簽日期:________________2023委托設(shè)計(jì)合同〔2〕合同號(hào):_____________________甲方:清華同方股份應(yīng)用信息系統(tǒng)本部簽訂日期:乙方:簽訂地點(diǎn):清華同方股份〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕委托___________〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕負(fù)責(zé)“________”設(shè)計(jì)制作成品。本著精誠(chéng)合作的原那么,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂此《委托設(shè)計(jì)制作合同》,內(nèi)容如下:一、制作工程名稱、內(nèi)容、工期:1、制作工程名稱:“”。2、制作內(nèi)容:平面設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)、印刷、展板制作、其他3、工期:________年________月________日-________年________月________日。二、制作要求及設(shè)計(jì)稿:甲方負(fù)責(zé)向乙方提供設(shè)計(jì)要求乙方按照甲方的設(shè)計(jì)要求制作設(shè)計(jì)稿,甲方在收到乙方提供的設(shè)計(jì)稿后________個(gè)日歷天內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。乙方應(yīng)根據(jù)甲方提出的修改意見進(jìn)展修改,并將修改結(jié)果再次提交甲方直至甲方最終確認(rèn)。甲方最終確認(rèn)后應(yīng)出具書面確實(shí)認(rèn)函給乙方,乙方應(yīng)按照最終確認(rèn)的設(shè)計(jì)要求及設(shè)計(jì)稿進(jìn)展制作。三、甲方權(quán)利義務(wù):1、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)內(nèi)容的審定并提供相關(guān)標(biāo)識(shí)文。2、甲方有權(quán)對(duì)設(shè)計(jì)、制作進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視,并提出改良意見。3、甲方須嚴(yán)格按照合同付款期限,按時(shí)支付乙方所需款項(xiàng)。四、乙方權(quán)利義務(wù):1、乙方須向甲方提交營(yíng)業(yè)證明及相應(yīng)資質(zhì)證明文件,以備甲方查驗(yàn)及存檔;2、乙方須認(rèn)真填寫本合同附件2之報(bào)價(jià)明細(xì)表,向甲方提供合理的報(bào)價(jià),并提出對(duì)甲方的優(yōu)惠方案;3、乙方須為甲方出具詳細(xì)、明確的設(shè)計(jì)稿,并在甲方充分確認(rèn)后按甲方審定的方案加工制作;如乙方未能按照確認(rèn)后的設(shè)計(jì)稿制作給甲方造成損失或未能按時(shí)完工導(dǎo)致甲方時(shí)間延誤的,甲方可視情節(jié)輕重予以扣款或延期付款,詳細(xì)方式以甲方書面通知為準(zhǔn);4、乙方負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)制作工程的調(diào)控;5、乙方有權(quán)獲得每個(gè)詳細(xì)工程的相關(guān)資料;五、價(jià)款及支付方式:1、工程總造價(jià):人民幣_(tái)_______元整〔大寫:人民幣_(tái)_______整?!?、付款方式及時(shí)間:工程完成后________日內(nèi)支付全款。六、其他1、不可抗力:如因不可抗力導(dǎo)致本合同不能履行的,遭遇不可抗力一方須在不可抗力發(fā)生后盡快通知對(duì)方以防止損失擴(kuò)大。對(duì)于因不可抗力造成的履行不能,各方均不承當(dāng)責(zé)任。合同應(yīng)如何繼續(xù)履行,雙方協(xié)商解決。2、本合同含2份附件,與本合同具有同等法律效力。3、雙方因協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院提起訴訟。4、協(xié)議的變更、續(xù)簽及其他未盡事宜,由雙方另行商定。5、本合同自簽之日起生效。6、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑。甲方:清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部乙方:地址:地址:法定代表人:法定代表人:受權(quán)簽人:受權(quán)簽人:聯(lián)絡(luò):聯(lián)絡(luò):::附件1:工程人員表效勞客戶:清華同方制作工程名稱:完成時(shí)間:交貨地點(diǎn):工程執(zhí)行人:工程items執(zhí)行人員executor聯(lián)絡(luò)contacttel.設(shè)計(jì)總監(jiān)designdirectorgeneral輔助設(shè)計(jì)assistantdesigner設(shè)計(jì)稿出圖constructiondrawingdesigner工程監(jiān)理engineeringinspector客戶效勞customerservice后勤效勞logisticsservice附件2:報(bào)價(jià)明細(xì)公司資料樣冊(cè)產(chǎn)品名稱××簡(jiǎn)介規(guī)格尺寸×××*×××數(shù)量××××冊(cè)單雙面×面色數(shù)×色頁(yè)數(shù)××p工作要求用紙封面××g××紙內(nèi)頁(yè)××g××紙腹膜及特殊工藝要求價(jià)格設(shè)計(jì)總價(jià)元/p總價(jià):出片、打樣元/p總價(jià):印刷費(fèi)特殊印刷工藝報(bào)價(jià)〔請(qǐng)逐一填寫〕紙張費(fèi)用〔請(qǐng)注明用紙品牌〕總價(jià)單冊(cè)本錢備注〔請(qǐng)說明制作工程材質(zhì),數(shù)量?jī)r(jià)格等信息〕注:如本工程維設(shè)計(jì)工程,請(qǐng)只填寫報(bào)價(jià)明細(xì)中“產(chǎn)品名稱”、“設(shè)計(jì)總價(jià)”兩項(xiàng)即可。如本工程威設(shè)計(jì)制作非印刷品工程,那么請(qǐng)?zhí)顚憽爱a(chǎn)品名稱”、“設(shè)計(jì)總價(jià)”及“備注”中的工程。2023委托設(shè)計(jì)合同〔3〕合同編號(hào):________________甲方:清華同方股份應(yīng)用信息系統(tǒng)本部乙方:____________________________________?簽訂日期:________________________________?簽訂地點(diǎn):________________________________清華同方股份〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕委托?___________〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕負(fù)責(zé)“________”設(shè)計(jì)制作成品。本著精誠(chéng)合作的原那么,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂此《委托設(shè)計(jì)制作合同》,內(nèi)容如下:一、制作工程名稱、內(nèi)容、工期1.制作工程名稱:“________________________”。2.制作內(nèi)容:□平面設(shè)計(jì)、□廣告設(shè)計(jì)、□印刷、□展板制作、□其他3.工期:________年______月______日-?________年______月______日。二、制作要求及設(shè)計(jì)稿甲方負(fù)責(zé)向乙方提供設(shè)計(jì)要求乙方按照甲方的設(shè)計(jì)要求制作設(shè)計(jì)稿,甲方在收到乙方提供的設(shè)計(jì)稿后________個(gè)日歷天內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。乙方應(yīng)根據(jù)甲方提出的修改意見進(jìn)展修改,并將修改結(jié)果再次提交甲方直至甲方最終確認(rèn)。甲方最終確認(rèn)后應(yīng)出具書面確實(shí)認(rèn)函給乙方,乙方應(yīng)按照最終確認(rèn)的設(shè)計(jì)要求及設(shè)計(jì)稿進(jìn)展制作。三、甲方權(quán)利義務(wù)1.甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)內(nèi)容的審定并提供相關(guān)標(biāo)識(shí)文。2.甲方有權(quán)對(duì)設(shè)計(jì)、制作進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視,并提出改良意見。3.甲方須嚴(yán)格按照合同付款期限,按時(shí)支付乙方所需款項(xiàng)。四、乙方權(quán)利義務(wù)1.乙方須向甲方提交營(yíng)業(yè)證明及相應(yīng)資質(zhì)證明文件,以備甲方查驗(yàn)及存檔;2.乙方須認(rèn)真填寫本合同附件2之報(bào)價(jià)明細(xì)表,向甲方提供合理的報(bào)價(jià),并提出對(duì)甲方的優(yōu)惠方案;3.乙方須為甲方出具詳細(xì)、明確的設(shè)計(jì)稿,并在甲方充分確認(rèn)后按甲方審定的方案加工制作;如乙方未能按照確認(rèn)后的設(shè)計(jì)稿制作給甲方造成損失或未能按時(shí)完工導(dǎo)致甲方時(shí)間延誤的,甲方可視情節(jié)輕重予以扣款或延期付款,詳細(xì)方式以甲方書面通知為準(zhǔn);4.乙方負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)制作工程的調(diào)控;5.乙方有權(quán)獲得每個(gè)詳細(xì)工程的相關(guān)資料;五、價(jià)款及支付方式1.工程總造價(jià):人民幣_(tái)_______________元整〔大寫:人民幣_(tái)_______________整。〕2.付款方式及時(shí)間:工程完成后________日內(nèi)支付全款。六、其他1.不可抗力:如因不可抗力導(dǎo)致本合同不能履行的,遭遇不可抗力一方須在不可抗力發(fā)生后盡快通知對(duì)方以防止損失擴(kuò)大。對(duì)于因不可抗力造成的履行不能,各方均不承當(dāng)責(zé)任。合同應(yīng)如何繼續(xù)履行,雙方協(xié)商解決。2.本合同含2份附件,與本合同具有同等法律效力。3.雙方因協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院提起訴訟。4.協(xié)議的變更、續(xù)簽及其他未盡事宜,由雙方另行商定。5.本合同自簽之日起生效。6.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑。甲方:________________地址:________________法定代表人:__________受權(quán)簽人:__________聯(lián)絡(luò):____________:________________乙方:________________地址:________________法定代表人:__________受權(quán)簽人:__________聯(lián)絡(luò):____________:________________附件1工程人員表〔略〕附件2報(bào)價(jià)明細(xì)公司資料樣冊(cè)產(chǎn)品名稱:________________規(guī)格尺寸:________________數(shù)量:________________單雙面:________________色數(shù):________________頁(yè)數(shù):________________工作要求用紙封面:________________腹膜及特殊工藝要求:________________價(jià)格:________________設(shè)計(jì)總價(jià)元/p?總價(jià):________________出片、打樣元/p?總價(jià):________________印刷費(fèi):________________特殊印刷工藝報(bào)價(jià)〔請(qǐng)逐一填寫〕:____________紙張費(fèi)用〔請(qǐng)注明用紙品牌〕:________________總價(jià):________________單冊(cè)本錢:________________備注〔請(qǐng)說明制作工程材質(zhì),數(shù)量?jī)r(jià)格等信息〕注:如本工程維設(shè)計(jì)工程,請(qǐng)只填寫報(bào)價(jià)明細(xì)中“產(chǎn)品名稱”、“設(shè)計(jì)總價(jià)”兩項(xiàng)即可。-如本工程威設(shè)計(jì)制作非印刷品工程,那么請(qǐng)?zhí)顚憽爱a(chǎn)品名稱”、“設(shè)計(jì)總價(jià)”及“備注”中的工程。委托設(shè)計(jì)合同〔4〕甲方:地址:聯(lián)絡(luò)人:::乙方:設(shè)計(jì)公司〔設(shè)計(jì)人〕一、甲、乙雙方通過協(xié)商,由甲方委托乙方對(duì)工程進(jìn)展設(shè)計(jì)工作。二、設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:1、產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)2、產(chǎn)品的構(gòu)造設(shè)計(jì)3、根據(jù)已審定的設(shè)計(jì)方案制造可供展覽使用的仿真樣機(jī)三、乙方在委托合同生效后:1、在天內(nèi)完成設(shè)計(jì)草案,提交叁款不同風(fēng)格的設(shè)計(jì)效果圖〔彩色、電腦打印〕供甲方評(píng)審選擇;2、在評(píng)審意見根底上,乙方在天內(nèi)完成正式設(shè)計(jì)方案,提交正式設(shè)計(jì)的效果圖〔彩色、電腦打印〕、所有的外觀裝飾設(shè)計(jì)效果圖〔彩色、電腦打印〕;3、在正式方案完成后,乙方在天內(nèi)制作可供展覽使用的仿真樣機(jī)壹臺(tái);4、每階段設(shè)計(jì)成果均由甲方驗(yàn)收,并履行驗(yàn)收手續(xù)。四、設(shè)計(jì)要求。乙方保證設(shè)計(jì)到達(dá)甲方提供的國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定的各項(xiàng)平安與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),及有關(guān)設(shè)計(jì)目的的要求。乙方保證在甲方模具制造或試產(chǎn)過程中,對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)方面需要修改時(shí),及時(shí)提供各項(xiàng)有關(guān)修改意見;在設(shè)計(jì)過程中,設(shè)計(jì)目的需調(diào)整時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商,獲得一致意見。五、設(shè)計(jì)費(fèi)經(jīng)商定,甲方支付人民幣元作為乙方設(shè)計(jì)工作之勞務(wù)費(fèi)用,并于合同簽后即將該款%支付給乙方,合同自款項(xiàng)收到之日起生效。當(dāng)乙方完成樣機(jī)制作并經(jīng)甲方認(rèn)可,甲方即將余款支付給乙方。六、甲方在設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)按雙方商定的時(shí)間進(jìn)度積極配合做好方案選定工作,提供有關(guān)技術(shù)資料及設(shè)計(jì)規(guī)定所使用的部件,因甲方原因影響乙方工作進(jìn)度時(shí),乙方工程完成時(shí)間順延。七、雙方商定,該工程在設(shè)計(jì)、備產(chǎn)階段,雙方均承當(dāng)保密責(zé)任,因泄密造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由泄密方負(fù)責(zé)。八、雙方商定,該工程專利申請(qǐng)權(quán)歸甲方,乙方保存署名權(quán)。設(shè)計(jì)完成后,有關(guān)專利事項(xiàng)按國(guó)家專利法規(guī)定。九、產(chǎn)品投產(chǎn)后,甲、乙雙方對(duì)設(shè)計(jì)均有宣傳權(quán)。十、甲方提供設(shè)計(jì)費(fèi)用可用現(xiàn)款、支票、轉(zhuǎn)帳等方式提交乙方,乙方帳號(hào):十一、委托設(shè)計(jì)商定之指標(biāo)見附件,附件共頁(yè),附件與本委托書共同生效。十二、合同一經(jīng)生效,雙方必須嚴(yán)格遵守,如有違背,違約方應(yīng)承當(dāng)對(duì)方由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。十三、未盡事宜,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。甲方:乙方:設(shè)計(jì)公司〔設(shè)計(jì)人〕代表:代表簽日期:簽日期:裝飾設(shè)計(jì)合同(3篇)_合同范本甲方:_________乙方:_________茲甲方委托乙方設(shè)計(jì)位于_________實(shí)用面積_________平方米的私宅,雙方應(yīng)設(shè)計(jì)事宜達(dá)成以下協(xié)議:一、甲方將房屋委托乙方設(shè)計(jì),乙方將根據(jù)甲方的要求,結(jié)合設(shè)計(jì)原理在甲方提供所有資料_________日內(nèi)繪出平面布置圖。二、甲方確認(rèn)平面方案,確認(rèn)后,甲、乙雙方簽訂本設(shè)計(jì)委托書,同時(shí),甲方交付首期設(shè)計(jì)定金,金額為總設(shè)計(jì)費(fèi)的_________%。(設(shè)計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)詳見第六條),乙方下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地盡寸復(fù)合。三、簽約后,乙方進(jìn)入立面設(shè)計(jì)_________日內(nèi)繪出詳細(xì)立面方案。四、設(shè)計(jì)內(nèi)容:設(shè)計(jì)平面方案圖,全部施工圖。含配套專業(yè):體定位圖、吊頂圖、開關(guān)插座圖、電路布置圖、各房間立面圖,與業(yè)主溝通,審核后,雙方簽定稿。五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn)詳見第七條)。六、圖紙裝裱要求:乙方交付壹套a3設(shè)計(jì)圖紙,超出局部費(fèi)用甲方自理,甲方結(jié)清設(shè)計(jì)尾款。七、設(shè)計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn):平面_________元/平方米,復(fù)式_________元/平方米,別墅_________元/平方米,本套私宅總設(shè)計(jì)費(fèi)大寫:_________(小寫_________元),簽定本協(xié)議時(shí),甲方需交付設(shè)計(jì)定金大寫:_________(小寫_________元),余款于乙方交付整套a3設(shè)計(jì)圖紙時(shí)結(jié)清。八、效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)客廳_________元/張,復(fù)式_________元/張,臥室_________元/張,本套私宅效果圖制作費(fèi)大寫:_________(小寫_________元)。九、雙方權(quán)利義務(wù):1.甲方(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交根底資料及文件,并對(duì)其完好性,正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。甲方不得要求設(shè)計(jì)人違背國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)。(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限,_________天以內(nèi)的,乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設(shè)計(jì)文件時(shí)間順延;_________天以上的,設(shè)計(jì)人有權(quán)重新確定提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間。(3)甲方變更委托設(shè)計(jì)工程、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設(shè)計(jì)返工時(shí),雙方除另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費(fèi)。(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開場(chǎng)設(shè)計(jì)工作的,不退還甲方已付的定金;已開場(chǎng)設(shè)計(jì)工作的,甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)乙方已進(jìn)展的實(shí)際工作量,缺乏一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為乙方設(shè)計(jì)開工的標(biāo)志。未收到定金,乙方有權(quán)推延設(shè)計(jì)工作的開工時(shí)問,且交付文件的時(shí)間順延。(6)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計(jì)費(fèi),每逾期支付一天,應(yīng)承當(dāng)應(yīng)支付金額_________%的逾期違約金,且乙方提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間順延。逾期超過_________天以上時(shí),乙方有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。(7)甲方要求乙方比合同規(guī)定時(shí)間提早交付設(shè)計(jì)文件時(shí),須征得乙方同意,不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計(jì)周期,且甲方應(yīng)支付趕工費(fèi)。2.乙方(1)乙方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定和合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì),按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容,時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計(jì)文件順延的情況除外)。并對(duì)提交的設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。(2)設(shè)計(jì)合理使用年限為_________年。(3)乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失局部的設(shè)計(jì)費(fèi),并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為買際損失的_________%,總額不得超過總設(shè)計(jì)費(fèi)。(4)由于乙方原因,延誤了設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,應(yīng)減收該工程應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的_________%。(5)合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應(yīng)雙倍返還發(fā)包人已支付的定金。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽后生效。甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________代表人(簽):_________代表人(簽):__________________年____月____日_________年____月____日2023裝飾設(shè)計(jì)合同〔2〕上訴人北京夢(mèng)潮海岸國(guó)際康體俱樂部(以下簡(jiǎn)稱夢(mèng)潮海岸公司)因與被上訴人北京景泰裝飾設(shè)計(jì)(以下簡(jiǎn)稱景泰裝飾公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初第09160號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官徐慶擔(dān)任審訊長(zhǎng),法官盛涵、劉斌參加的合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。景泰裝飾公司一審訴稱:XX年3月14日,景泰裝飾公司與夢(mèng)潮海岸公司簽訂《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》,合同約定:由景泰裝飾公司為夢(mèng)潮海岸公司所在的位于黑龍江省大慶市泰康縣天湖路的泰康溫泉假日酒店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所男女浴區(qū)安裝“易天梭拉蓬天花造型吊頂”。工程初定造價(jià)為:097.5元,實(shí)際合同額為176400元,夢(mèng)潮海岸公司先后共支付景泰裝飾公司款項(xiàng)90000元,尚欠86400元未付。景泰裝飾公司訴至法院懇求判令夢(mèng)潮海岸公司給付景泰裝飾公司合同款86400元和延期付款違約金50000元,并承當(dāng)本案訴訟費(fèi)用。夢(mèng)潮海岸公司一審辯稱:景泰裝飾公司起訴夢(mèng)潮海岸公司主體有誤。XX年3月14日,與景泰裝飾公司簽訂《“易天梭”拉蓬天花吊頂購(gòu)銷合同》的并非夢(mèng)潮海岸公司,而是北京象牙海岸商務(wù)會(huì)館(以下簡(jiǎn)稱商務(wù)會(huì)館)。根據(jù)XX年10月15日黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院(XX)杜民商初第6號(hào)民事判決書,因商務(wù)會(huì)館沒有注冊(cè),所以應(yīng)由其創(chuàng)辦人周麗東作為訴訟主體。本案與(XX)杜民商初第6號(hào)民事案件是基于同一合同引起的糾紛,本案訴訟主體有誤。另外,(XX)杜民商初第6號(hào)民事判決認(rèn)定本案合同約定的價(jià)款為108000元。對(duì)于XX年11月11日和XX年11月21日景泰裝飾公司(乙方)與商務(wù)會(huì)館(甲方)簽訂的兩份《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》,夢(mèng)潮海岸公司受商務(wù)會(huì)館的委托與景泰裝飾公司和解,商務(wù)會(huì)館負(fù)責(zé)前期裝修,夢(mèng)潮海岸公司負(fù)責(zé)商務(wù)會(huì)館的經(jīng)營(yíng)。夢(mèng)潮海岸公司懇求法院駁回景泰裝飾公司的起訴。一審法院經(jīng)審理查明:XX年3月14日,景泰裝飾公司(乙方)與商務(wù)會(huì)館(甲方)簽訂了《“易天梭”拉蓬天花吊頂購(gòu)銷合同》,商務(wù)會(huì)館簽約代表是劉廣輝。合同約定:景泰裝飾公司為大慶市泰康陽光溫泉假日酒店供給“易天梭”拉蓬天花吊頂,并負(fù)責(zé)安裝;造價(jià)“按實(shí)際施工面積結(jié)算”,單價(jià)為180元/平方米;工程付款結(jié)算方式:甲方在雙方簽訂本合同后,向乙方預(yù)付材料款計(jì)人民幣30000元(30%)整,在鋁合金專用龍骨安裝完成后、軟膜安裝前付材料款計(jì)人民幣50000(50%)元整;安裝效勞完畢后,三個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清材料款計(jì)人民幣15000(15%)元整。留5%作為質(zhì)保金,工程施工后一年內(nèi)付清。甲方指派尹榮山為甲方駐地代表,負(fù)責(zé)合同履行、安裝質(zhì)量及進(jìn)度進(jìn)展監(jiān)視檢查,辦理驗(yàn)收、變更等相關(guān)事宜。乙方指派許術(shù)新、許偉為乙方駐地代表。雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收無誤后,雙方負(fù)責(zé)人員需共同簽。甲方不按合同的約定付款,每拖延一天,按應(yīng)付款的5‰向乙方支付滯納金。合同簽訂后,北京象牙海岸國(guó)際康體俱樂部(以下簡(jiǎn)稱康體俱樂部)分別于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰裝飾公司支付貨款90000元。景泰裝飾公司按合同約定于XX年4月30日履行了供貨及安裝義務(wù)。甲方駐地代表尹榮山和乙方駐地代表許術(shù)新簽確認(rèn)了安裝拉膜面積(男浴區(qū)765平方米、女浴區(qū)215平方米),但商務(wù)會(huì)館未按合同約定支付全部貨款。一審法院另查明:XX年11月8日,工商行政管理機(jī)關(guān)就劉廣輝申請(qǐng)北京象牙海岸國(guó)際康體俱樂部企業(yè)名稱進(jìn)展核準(zhǔn),有效期3個(gè)月,自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期內(nèi),該名稱不得用于從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。XX年11月11日和XX年11月21日,景泰裝飾公司(乙方)與商務(wù)會(huì)館(甲方)分別簽訂了《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》各一份,商務(wù)會(huì)館簽約代表是劉廣輝。因商務(wù)會(huì)館拖欠施工款,且商務(wù)會(huì)館未進(jìn)展工商注冊(cè),景泰裝飾公司以康體俱樂部為被告訴至法院,康體俱樂部應(yīng)訴,并于XX年1月10日與景泰裝飾公司達(dá)成庭外和解協(xié)議,后景泰裝飾公司于XX年1月15日撤訴。商務(wù)會(huì)館經(jīng)營(yíng)方為康體俱樂部。XX年4月8日,北京象牙海岸國(guó)際康體俱樂部變更名稱為北京夢(mèng)潮海岸國(guó)際康體俱樂部(即本案原審被告夢(mèng)潮海岸公司)。一審法院認(rèn)為:夢(mèng)潮海岸公司在未經(jīng)工商登記注冊(cè)時(shí),使用商務(wù)會(huì)館的名稱與景泰裝飾公司于XX年11月11日和XX年11月21日簽訂了兩份《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》,并在XX年1月10日以其登記注冊(cè)的康體俱樂部與景泰裝飾公司達(dá)成庭外和解協(xié)議。夢(mèng)潮海岸公司經(jīng)工商登記注冊(cè)后,仍以商務(wù)會(huì)館的名稱與景泰裝飾公司于XX年3月14日簽訂了《“易天梭”拉蓬天花吊頂購(gòu)銷合同》,并按合同約定向景泰裝飾公司支付了局部貨款。夢(mèng)潮海岸公司雖否認(rèn)所支付的局部貨款不是該合同貨款,但未提供相應(yīng)證據(jù)加以證明,且夢(mèng)潮海岸公司是商務(wù)會(huì)館的經(jīng)營(yíng)方。綜上,商務(wù)會(huì)館于XX年3月14日與景泰裝飾公司簽訂的《“易天梭”拉蓬天花吊頂購(gòu)銷合同》應(yīng)視為景泰裝飾公司與夢(mèng)潮海岸公司所簽,該合同是景泰裝飾公司、夢(mèng)潮海岸公司雙方自愿協(xié)商達(dá)成,不違背國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同,對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力,景泰裝飾公司、夢(mèng)潮海岸公司雙方均應(yīng)按照合同,履行合同規(guī)定的義務(wù)?,F(xiàn)景泰裝飾公司依約履行了合同義務(wù),并與夢(mèng)潮海岸公司駐地代表驗(yàn)收簽確認(rèn)了安裝拉膜面積,其要求夢(mèng)潮海岸公司依約履行付款義務(wù)和支付遲延付款滯納金等訴訟懇求,并無不當(dāng),法院予以支持。夢(mèng)潮海岸公司辯稱(XX)杜民商初第6號(hào)民事判決書認(rèn)定的是合同約定的價(jià)款108000元,而不是景泰裝飾公司起訴要求的數(shù)額。由于(XX)杜民商初第6號(hào)民事判決書并非生效判決,且夢(mèng)潮海岸公司未提供足以****景泰裝飾公司提供的實(shí)際履行合同價(jià)款的證據(jù),故對(duì)夢(mèng)潮海岸公司的抗辯,法院不予采信。按照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百五十九條、第一百一十四條的規(guī)定,判決如下:一、夢(mèng)潮海岸公司內(nèi)給付景泰裝飾公司貨款86400元;二、夢(mèng)潮海岸公司給付景泰裝飾公司滯納金50000元。假如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。夢(mèng)潮海岸公司不服一審訊決,向本院提起上訴,其主要上訴理由為:一、一審違背訴訟管轄的法律規(guī)定,致使一案兩審。根據(jù)____關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》假設(shè)干問題的意見)第33條規(guī)定,XX年1月28日,商務(wù)會(huì)館創(chuàng)辦人周麗東就本案審理的合同爭(zhēng)議向黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院(以下簡(jiǎn)稱自治縣法院)起訴,自治縣法院也依法立案并開庭審理。然而,景泰裝飾公司卻在兩個(gè)月后(XX年3月27日)就同一合同爭(zhēng)議向一審法院起訴。XX年10月15日,自治縣法院就本案合同爭(zhēng)議依法判決。就本案合同爭(zhēng)議,自治縣法院管轄在先,一審法院管轄在后,一審法院應(yīng)將本案移送自治縣法院審理。一審強(qiáng)行審理本案違背了法律規(guī)定。二、一審斷定夢(mèng)潮海岸公司為原審被告,認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤。1、一審法院斷定夢(mèng)潮海岸公司為合同甲方,違背訴訟程序。一審法院不但沒有將本案移送自治縣法院審理,還自行判決認(rèn)定夢(mèng)潮海岸公司為合同甲方,該違法認(rèn)定直接導(dǎo)致該同一個(gè)合同爭(zhēng)議,兩個(gè)法院卻分別斷定合同甲方為兩個(gè)不同民事主體。2、一審法院斷定上訴人為合同甲方,認(rèn)定事實(shí)有誤,適用法律錯(cuò)誤。第一,從本案合同內(nèi)容來看,合同啟始甲方表述為泰康陽光溫泉假日酒店,而合同簽章處甲方簽章主體卻是商務(wù)會(huì)館。因此,合同甲方的表述和確認(rèn)簽章可以充分證明,夢(mèng)潮海岸公司并非本案爭(zhēng)議合同的甲方。第二,劉廣輝僅是以商務(wù)會(huì)館委托代理人的身份簽,依法應(yīng)由商務(wù)會(huì)館創(chuàng)辦人周麗東承當(dāng)責(zé)任。第三,劉廣輝雖然曾申請(qǐng)過夢(mèng)潮海岸公司的名稱,但其將夢(mèng)潮海岸公司名贊答應(yīng)別人使用并注冊(cè)企業(yè)法人。按照法律規(guī)定,自夢(mèng)潮海岸公司工商注冊(cè)完成之日即具有獨(dú)立企業(yè)法人民事主體資格。并且,夢(mèng)潮海岸公司注冊(cè)成立后,本案合同甲方簽約人仍然不是夢(mèng)潮海岸公司,由此,該合同責(zé)任應(yīng)由簽章責(zé)任人承當(dāng)。第四,合同責(zé)任約束的是合同簽約方,而合同以外第三人即使參與合同相關(guān)活動(dòng),只要其沒有明確承諾愿意承當(dāng)合同責(zé)任,那么合同簽約任何一方無權(quán)就合同責(zé)任提出要求。夢(mèng)潮海岸公司雖然曾向景泰裝飾公司付過款,但付款行為與本案合同爭(zhēng)議無關(guān)。雖然景泰裝飾公司主張夢(mèng)潮海岸公司支付的就是本案合同款,但至今沒有依法承當(dāng)舉證責(zé)任并出具證明佐證。假使按一審認(rèn)定夢(mèng)潮海岸公司支付的是本案合同款,該付款行為也僅是代為墊付款項(xiàng),而非承諾承當(dāng)合同責(zé)任。同理,在本合同簽署前,景泰裝飾公司曾與商務(wù)會(huì)館簽署另外兩份合同,此后就該局部合同景泰裝飾公司起訴夢(mèng)潮海岸公司,夢(mèng)潮海岸公司依法應(yīng)訴并與景泰裝飾公司達(dá)成庭外和解。但雙方達(dá)成和解僅表示夢(mèng)潮海岸公司愿意就該局部合同承當(dāng)責(zé)任,但是對(duì)于其他合同責(zé)任夢(mèng)潮海岸公司并沒有給予承諾。假如按一審訊決推論,那么任何第三人只要承諾承當(dāng)一系列彼此獨(dú)立合同中的某一份合同責(zé)任,就必須承當(dāng)所有合同責(zé)任,因此,一審訊決的推定適用法律錯(cuò)誤。同時(shí),夢(mèng)潮海岸公司作為獨(dú)立的民事主體,只是負(fù)責(zé)管理由商務(wù)會(huì)館的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),而非承諾承當(dāng)合同責(zé)任。一審因夢(mèng)潮海岸公司為經(jīng)營(yíng)者就認(rèn)定由夢(mèng)潮海岸公司承當(dāng)合同責(zé)任,屬于主觀臆斷。三、一審法院認(rèn)定事實(shí)存在重大失誤。1、景泰裝飾公司起訴稱合同初定造價(jià)為097.5元,但夢(mèng)潮海岸公司出具的合同上明確寫明初定造價(jià)為108000元,該事實(shí)充分證明景泰裝飾公司計(jì)算合同款項(xiàng)有誤。景泰裝飾公司證明合同總價(jià)款的證據(jù)僅為一張便條,該便條上只有所謂甲方代表伊榮山的簽。但是夢(mèng)潮海岸公司出具的合同中,甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人處是空白,并不是景泰裝飾公司在自己保存的合同中填寫的伊榮山。根據(jù)法律規(guī)定,簽約各方所保存的合同如有差異,那么各方僅受自己保存合同文本的約束。因此,一審法院僅憑借景泰裝飾公司單方填寫的合同,就武斷認(rèn)定伊榮山為合同甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,并確認(rèn)總價(jià)款便條合法有效,該推定適用法律錯(cuò)誤。并且,自治縣法院判決已經(jīng)認(rèn)定本案合同總價(jià)款為108000元。自治縣法院判決在先,一審訊決在后,且兩份判決中合同總價(jià)款不同,一審訊決錯(cuò)誤。2、一審訊決就交工期限的認(rèn)定錯(cuò)誤。一審訊決認(rèn)定景泰裝飾公司XX年4月30日履行了供貨及安裝義務(wù),并據(jù)此判決夢(mèng)潮海岸公司支付滯納金。但夢(mèng)潮海岸公司已經(jīng)出具證據(jù)(包括自治縣法院判決)證明,景泰裝飾公司在自治縣法院已經(jīng)確認(rèn)延遲半個(gè)月完工。綜上,夢(mèng)潮海岸公司懇求二審撤銷原判,駁回景泰裝飾公司的訴訟懇求,或發(fā)回重審,并由景泰設(shè)計(jì)公司承當(dāng)本案全部訴訟費(fèi)用。2023裝飾設(shè)計(jì)合同〔3〕委托方〔甲方〕:_________設(shè)計(jì)方〔乙方〕:_________甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)展室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì)。為保證工作順利進(jìn)展,雙方特簽訂本合同供共同遵守執(zhí)行。第一條工程概況一、工程地點(diǎn):_________二、設(shè)計(jì)內(nèi)容:_________三、設(shè)計(jì)面積:_________四、設(shè)計(jì)規(guī)格┌──────┬───────┬───────┬───────┐│文件名稱│張數(shù)│內(nèi)容要求│提交時(shí)間│├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││├──────┼───────┼───────┼───────┤│││││└──────┴───────┴───────┴───────┘第二條價(jià)格、計(jì)價(jià)和支付方式、時(shí)間一、本工程設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣〔大寫〕_________元。二、本工程設(shè)計(jì)費(fèi)按:每平方米設(shè)計(jì)費(fèi)_________元。建筑面積平方米×元/平方米=_________元。三、付款方式:1.合同一經(jīng)簽訂,甲方3天內(nèi)應(yīng)付首期款合同總額_________%,計(jì)_________元。2.乙方提交設(shè)計(jì)方案,甲方3天內(nèi)應(yīng)付款合同總額_________%,計(jì)_________元。3.設(shè)計(jì)圖紙完成提交后,甲方3天內(nèi)付清設(shè)計(jì)余款合同總額_________%,計(jì)_________元。4.如有增加設(shè)計(jì)工程,設(shè)計(jì)費(fèi)另計(jì)。第三條違約責(zé)任:1.合同經(jīng)雙方簽生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補(bǔ)訂協(xié)議。2.甲方變更委托設(shè)計(jì)工程、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤,或所提供資料作較大修改以致造成乙方設(shè)計(jì)需返工時(shí),雙方須另行協(xié)商,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費(fèi)。3.甲方應(yīng)按本合同第二條規(guī)定的金額和時(shí)間向乙方支付費(fèi)用,甲方假如逾期付費(fèi)超過10天以上,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作并通知甲方,直至終止合同。合同終止后乙方收取的設(shè)計(jì)費(fèi)不予返還甲方。4.合同生效后,在合同履行期間,乙方逾期完成委托任務(wù),應(yīng)向甲方支付違約金合同總額的_________%。5.甲方擅自解除合同,乙方收取的設(shè)計(jì)費(fèi)不予返還甲方。乙方擅自解除合同,乙方應(yīng)付還甲方雙倍設(shè)計(jì)費(fèi)。第四條爭(zhēng)議解議1.合同履行期間如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商友好解決。2.協(xié)商不成,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第五條未經(jīng)乙方同意,甲方不得將乙方提供的設(shè)計(jì)圖紙,方案文件向第三方復(fù)制或轉(zhuǎn)讓。如發(fā)生以上侵權(quán)行為,乙方有權(quán)索賠。第六條合同生效1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽后生效。2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。3.本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。甲方〔蓋章〕:_________乙方〔蓋章〕:_________代表〔簽〕:_________代表〔簽〕:__________________年____月____日_________年____月____日裝飾設(shè)計(jì)合同〔4〕甲方:_________乙方:_________茲甲方委托乙方設(shè)計(jì)位于_________實(shí)用面積_________平方米的私宅,雙方應(yīng)設(shè)計(jì)事宜達(dá)成以下協(xié)議:一、甲方將房屋委托乙方設(shè)計(jì),乙方將根據(jù)甲方的要求,結(jié)合設(shè)計(jì)原理在甲方提供所有資料_________日內(nèi)繪出平面布置圖。二、甲方確認(rèn)平面方案,確認(rèn)后,甲、乙雙方簽訂本設(shè)計(jì)委托書,同時(shí),甲方交付首期設(shè)計(jì)定金,金額為總設(shè)計(jì)費(fèi)的_________%。(設(shè)計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)詳見第六條),乙方下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地盡寸復(fù)合。三、簽約后,乙方進(jìn)入立面設(shè)計(jì)_________日內(nèi)繪出詳細(xì)立面方案。四、設(shè)計(jì)內(nèi)容:設(shè)計(jì)平面方案圖,全部施工圖。含配套專業(yè):體定位圖、吊頂圖、開關(guān)插座圖、電路布置圖、各房間立面圖,與業(yè)主溝通,審核后,雙方簽定稿。五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn)詳見第七條)。六、圖紙裝裱要求:乙方交付壹套a3設(shè)計(jì)圖紙,超出局部費(fèi)用甲方自理,甲方結(jié)清設(shè)計(jì)尾款。七、設(shè)計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn):平面_________元/平方米,復(fù)式_________元/平方米,別墅_________元/平方米,本套私宅總設(shè)計(jì)費(fèi)大寫:_________(小寫_________元),簽定本協(xié)議時(shí),甲方需交付設(shè)計(jì)定金大寫:_________(小寫_________元),余款于乙方交付整套a3設(shè)計(jì)圖紙時(shí)結(jié)清。八、效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)客廳_________元/張,復(fù)式_________元/張,臥室_________元/張,本套私宅效果圖制作費(fèi)大寫:_________(小寫_________元)。1.甲方(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交根底資料及文件,并對(duì)其完好性,正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。甲方不得要求設(shè)計(jì)人違背國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)。(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限,_________天以內(nèi)的,乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設(shè)計(jì)文件時(shí)間順延;_________天以上的,設(shè)計(jì)人有權(quán)重新確定提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間。(3)甲方變更委托設(shè)計(jì)工程、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設(shè)計(jì)返工時(shí),雙方除另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費(fèi)。(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開場(chǎng)設(shè)計(jì)工作的,不退還甲方已付的定金;已開場(chǎng)設(shè)計(jì)工作的,甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)乙方已進(jìn)展的實(shí)際工作量,缺乏一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時(shí),按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為乙方設(shè)計(jì)開工的標(biāo)志。未收到定金,乙方有權(quán)推延設(shè)計(jì)工作的開工時(shí)問,且交付文件的時(shí)間順延。(6)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計(jì)費(fèi),每逾期支付一天,應(yīng)承當(dāng)應(yīng)支付金額_________%的逾期違約金,且乙方提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間順延。逾期超過_________天以上時(shí),乙方有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。(7)甲方要求乙方比合同規(guī)定時(shí)間提早交付設(shè)計(jì)文件時(shí),須征得乙方同意,不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計(jì)周期,且甲方應(yīng)支付趕工費(fèi)。(1)乙方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定和合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì),按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容,時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計(jì)文件順延的情況除外)。并對(duì)提交的設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。(2)設(shè)計(jì)合理使用年限為_________年。(3)乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失局部的設(shè)計(jì)費(fèi),并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為買際損失的_________%,總額不得超過總設(shè)計(jì)費(fèi)。(4)由于乙方原因,延誤了設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,應(yīng)減收該工程應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的_________%。(5)合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應(yīng)雙倍返還發(fā)包人已支付的定金。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽后生效。甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________代表人(簽):_________代表人(簽):__________________年____月____日_________年____月____日必備!平面設(shè)計(jì)合同范文優(yōu)選(3篇)平面設(shè)計(jì)合同【篇一】甲方:乙方(受聘人):身份證號(hào):聯(lián)絡(luò):甲方系專業(yè)從事家居裝飾設(shè)計(jì),智能家居安裝的公司,現(xiàn)聘請(qǐng)乙方到甲方處工作,為明確雙方的權(quán)利與義務(wù),現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成協(xié)議如下:一、合同期限為壹年:自20___年月日至20年月日止,合同期滿聘用關(guān)系自然終止。聘用合同期滿前一個(gè)月,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂聘用合同。二、甲方根據(jù)工作任務(wù)需要及乙方的崗位意向確定乙方工作崗位為設(shè)計(jì)部主任設(shè)計(jì)師。工作要求:1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,不遲到,不早退,不曠工,有事事先履行請(qǐng)假手續(xù)。2、根據(jù)公司與業(yè)主意向,及時(shí)拿出裝修設(shè)計(jì)預(yù)案,可考慮多種方案供參考。3、工程合同簽訂后,應(yīng)在開工前拿出整體設(shè)計(jì)方案,時(shí)間緊迫的,必須加班配合。4、設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)尺寸進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地復(fù)核,設(shè)計(jì)內(nèi)容要完好。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的方案負(fù)責(zé)技術(shù)交底。5、不得利用公司資,外接業(yè)務(wù)、中介業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)或以任何形式收受建材商回扣,收受的應(yīng)上繳公司,違背者按辭退處理。6、各類設(shè)計(jì)圖紙,必須經(jīng)公司同意前方可出圖。7、在施工過程中,向工程施行人員現(xiàn)場(chǎng)解釋圖紙內(nèi)容、技術(shù)要求,根據(jù)工程部和客戶要?jiǎng)?wù)施行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),確保工程設(shè)計(jì)和施工效果。8、在施工過程中對(duì)不科學(xué)、不合理的設(shè)計(jì)局部與同行及施工管理人協(xié)商,酌情修改,力爭(zhēng)不返工、少返工。9、施工過程中由于設(shè)計(jì)主觀原因?qū)е鹿こ谭倒さ龋敲捶倒べM(fèi)用視責(zé)任大小相應(yīng)由設(shè)計(jì)人員承當(dāng),并在當(dāng)月工資結(jié)算時(shí)扣除。10、對(duì)各工程方案圖紙要分別整理歸檔,做好___,設(shè)計(jì)草稿要及時(shí)銷毀,需調(diào)用存檔圖紙時(shí)向公司匯報(bào),征得同意方可借出、復(fù)制。11、未經(jīng)公司同意,設(shè)計(jì)人員不得擅自為別人設(shè)計(jì)裝修方案,或向別人透露公司的任何信息,特別是客戶信息、設(shè)計(jì)圖紙和公司近期主要工作內(nèi)容、方案。否那么,公司將作嚴(yán)厲處分,直至辭退。12、外接的設(shè)計(jì)圖紙,根據(jù)圖紙內(nèi)容、數(shù)量由設(shè)計(jì)人員填寫委托工單,交給設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人審簽后交財(cái)務(wù)扎口。財(cái)務(wù)收款后,開出收款憑據(jù),并簽字放行,客戶憑此據(jù)領(lǐng)圖。不見憑據(jù),不得發(fā)出圖紙。13、絕對(duì)服從公司管理,遵守公司管理規(guī)定,及時(shí)完成公司交辦的其他事務(wù)。三、薪酬待遇:底薪加提成1、甲方支付給乙方的月工資底薪為:3000.002、業(yè)務(wù)提成:A、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)部按照成交價(jià)總額提3%-6%,基裝業(yè)務(wù)3萬元以上為3%,8萬元以上為4%,15萬元以上為5%,20萬元以上為6%。整裝業(yè)務(wù)通提2%。B、每個(gè)月見面客戶(建筑面積120平米以上)按照3比1的簽單率進(jìn)展考核。見面客戶減少的或增加,按照比例增減簽單率,乙方承諾在甲方現(xiàn)有價(jià)格根底上成交單價(jià)進(jìn)步10%。簽單率未到達(dá)的,按照百分比扣減底薪。簽單客戶必須保證公司的毛利潤(rùn)不低于30%,低于的按照二分之一比例承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。C、設(shè)計(jì)部收取的設(shè)計(jì)費(fèi)除去費(fèi)用(業(yè)務(wù)提成3%,效果圖費(fèi)用)開支后,按照5比5的比例分配。乙方的業(yè)務(wù)提成按月計(jì)算,客戶付款后結(jié)算。五、乙方在職期間所開發(fā)的一切客戶為甲方所有。乙方不得私下訂單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將承當(dāng)5000元的違約責(zé)任。六、協(xié)議解除1、設(shè)計(jì)人員要具備良好的職業(yè)道徳,合同期滿不續(xù)簽時(shí),應(yīng)提早1個(gè)月與公司溝通,以便公司安排工作。自己負(fù)責(zé)的工程工程必須完工交付方可分開公司,分開公司前必須結(jié)清與公司帳務(wù)。否那么,公司有權(quán)扣除乙方的一個(gè)月工資2、如乙方在任職期內(nèi)參與其它與本公司業(yè)務(wù)相類似的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以權(quán)謀私出賣甲方技術(shù)資料和商業(yè)信息的,甲方有權(quán)終止合同,辭退。3、乙方在任職期內(nèi)必須嚴(yán)格遵守甲方各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)重瀆職,營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方單位利益造成重大損害的,甲方有權(quán)追究責(zé)任,終止合同辭退。4、甲方未能按時(shí)支付工資及業(yè)務(wù)提成的,乙方有權(quán)終止合同。5、甲方單位被撤消,聘用合同自行終止。6、本合同期滿后,乙方在甲方產(chǎn)生的客戶資歸甲方所有。7、經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,聘用合同可以解除。8、雙方不能以任何理由提早終止和解除本合同,違約者支付人民幣5000元作為違約金給對(duì)方。9、合同履行期間,乙方單方面要求提早解除聘用合同或因乙方違背公司管理規(guī)定被辭退的,甲方有權(quán)不支付未結(jié)算局部工資及業(yè)務(wù)提成費(fèi)用,乙方同時(shí)應(yīng)支付人民幣5000元作為違約金給甲方。七、本合同一式貳份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):__________________年____月____日_________年____月____日平面設(shè)計(jì)合同【篇二】甲方:廣東德銀資產(chǎn)管理乙方:廣州市賽博廣告托設(shè)計(jì)事項(xiàng),雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:一、合同內(nèi)容及要求:1、乙方需為甲方公司設(shè)計(jì)一套專屬于甲方公司的VI識(shí)別系統(tǒng)手冊(cè),其中包括根底及應(yīng)用兩大局部;2、乙方為甲方提供市長(zhǎng)大廈27樓的前臺(tái)及電梯口公司標(biāo)識(shí)效果圖;設(shè)計(jì)合同3、本套手冊(cè)需在20xx年2月1日之前完成并交于本公司審核。二、設(shè)計(jì)費(fèi)用:設(shè)計(jì)稅前費(fèi)用總計(jì)為:人民幣¥42000元,(大寫:肆萬貳仟元整)。三、付款方式:1、甲方需在合同簽訂時(shí)支付乙方設(shè)計(jì)總費(fèi)用的50%即人民幣¥21000元.(大寫:貳萬壹仟元整)。2、乙方將設(shè)計(jì)正稿電子版交付甲方時(shí),甲方需向乙方支付合同余款,即人民¥21000元.(大寫:貳萬壹仟元整)。3、甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的時(shí)間和方式向乙方支付款項(xiàng)。4、甲方應(yīng)以現(xiàn)金、支票或電匯等方式按規(guī)定時(shí)間將款項(xiàng)支付至乙方指定賬戶,逾期按每日千分之五收取違約金。四、設(shè)計(jì)作品的時(shí)間及交付方式:1、乙方需在雙方約定的時(shí)間內(nèi)完成設(shè)計(jì)方案。因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí),可延期執(zhí)行,延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。2、乙方將設(shè)計(jì)正稿原文件的電子版以刻錄光盤的形式提交給甲方。五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定:1、甲方在未付清所有委托設(shè)計(jì)費(fèi)用之前,乙方設(shè)計(jì)的作品著作權(quán)歸乙方,甲方對(duì)該作品不享有任何權(quán)利。2、甲方將委托設(shè)計(jì)的所有費(fèi)用結(jié)算完畢后,甲方擁有作品的所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,乙方承受甲方的委托,就委六、雙方的權(quán)利義務(wù):甲方權(quán)利:1、甲方有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和思路,以便乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。2、甲方有權(quán)對(duì)乙方所設(shè)計(jì)的作品提出修改意見;3、甲方在付清所有設(shè)計(jì)費(fèi)用后享有設(shè)計(jì)作品的所有權(quán)、使用權(quán)和修改權(quán)。甲方義務(wù):1、甲方有義務(wù)按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用;2、甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方;乙方權(quán)利:1、乙方有權(quán)要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設(shè)計(jì)參考;2、乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng);3、乙方對(duì)設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán),有權(quán)要求甲方在未付清款項(xiàng)之前不得使用該設(shè)計(jì)作品。乙方義務(wù):1、乙方需按照甲方的要求進(jìn)展作品設(shè)計(jì)。2、乙方需按照合同約定按時(shí)交付設(shè)計(jì)作品。七、違約責(zé)任:1、甲方在設(shè)計(jì)作品初稿完成前終止合同,其預(yù)付的費(fèi)用無權(quán)要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應(yīng)當(dāng)支付全額的設(shè)計(jì)費(fèi)用。2、乙方如無正當(dāng)理由提早終止合同,所收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)全部退回給甲方。八、合同生效:本合同一式兩份,甲乙雙方各持對(duì)方簽字合同一份,具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):廣限公司甲方代表簽名:乙方代表簽名:20xx年12月xx日20xx年12月xx日平面設(shè)計(jì)合同(篇三)委托方〔甲方〕:__________________________法定代表人:__________________________工程聯(lián)絡(luò)人:__________________________聯(lián)絡(luò)方式:__________________________通訊地址:__________________________:__________________________:______________________________:__________________________受托方〔乙方〕:__________________________法定代表人:__________________________工程聯(lián)絡(luò)人:__________________________聯(lián)絡(luò)方式:__________________________通訊地址:__________________________:__________________________:______________________________:__________________________根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)著作權(quán)法及其他相關(guān)法律法規(guī),雙方就甲方委托乙方設(shè)計(jì)________________________作品事項(xiàng),在真實(shí)、充分表達(dá)各自意愿的根底上,經(jīng)過平等協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議〔簡(jiǎn)稱本合同〕,由雙方共同遵守。第一條[合同內(nèi)容]1.本合同委托作品的要求:〔1〕設(shè)計(jì)作品的內(nèi)容〔如填寫空格不夠,可另作附件〕:__________________________〔2〕設(shè)計(jì)作品的用處及使用范圍〔如填寫空格不夠,可另作附件〕:__________________________〔3〕設(shè)計(jì)作品的交付時(shí)間:__________________________2.在本合同履行過程中,如甲方提出新的設(shè)計(jì)要求,雙方可就設(shè)計(jì)費(fèi)的調(diào)整、設(shè)計(jì)成果的交付時(shí)間等相關(guān)事宜另行簽訂協(xié)議。3.乙方保證所交付的設(shè)計(jì)作品具有獨(dú)創(chuàng)性、不存在任何權(quán)利瑕疵,包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)瑕疵,否那么因此引起的任何法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);乙方為完本錢合同委托事項(xiàng)而需要使用別人作品的,應(yīng)保證得到該作品著作權(quán)人的有效受權(quán)。第二條[根底資料]1.甲方應(yīng)向乙方提供的根底資料及協(xié)作事項(xiàng)如下:__________________________〔1〕根底資料清單:__________________________〔2〕提供時(shí)間和方式:__________________________〔3〕其他協(xié)作事項(xiàng):__________________________〔4〕本合同履行完畢后,前述根底資料按以下方式處理:2.甲方保證所提供的根底資料不存在任何權(quán)利瑕疵,包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)瑕疵,否那么因此引起的任何法律責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。3.乙方在收到根底資料后應(yīng)立即檢查簽收。如乙方認(rèn)為根底資料不符合本條要求,應(yīng)向甲方說明理由,要求甲方盡快重新提供。4.在設(shè)計(jì)過程中,假如乙方發(fā)現(xiàn)根底資料存在錯(cuò)誤或前后不符的情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。如確屬根底資料存在錯(cuò)誤或前后不符而產(chǎn)生的延誤及損失由甲方負(fù)責(zé)。5.無論乙方是否書面通知甲方,告知根底資料存在錯(cuò)誤或前后不符的情況,均不免除甲方就其根底資料存在錯(cuò)誤或前后不符應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任。第三條[合同價(jià)款]共計(jì)人民幣¥__________________________________元整〔大寫〕即rmb:__________〔小寫〕;第四條[付款方式]1.本合同簽訂后,甲方支付合同總額的50%,即人民幣¥______________________________元整〔大寫〕即rmb:__________〔小寫〕;2.工程完畢后甲方向乙方支付合同余款,即人民幣¥______________________________元整〔大寫〕即rmb:__________〔小寫〕。第五條[設(shè)計(jì)建議]甲方有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議,以使乙方設(shè)計(jì)的委托作品更符合甲方要求。甲方提出的建議,假如構(gòu)成一個(gè)新的設(shè)計(jì)要求,雙方可就設(shè)計(jì)費(fèi)的調(diào)整、設(shè)計(jì)成果的交付時(shí)間等安排另行簽訂協(xié)議。第六條[工作轉(zhuǎn)讓]未經(jīng)甲方同意,乙方不得將本合同委托作品設(shè)計(jì)的主要工作轉(zhuǎn)讓第三人承當(dāng),但在緊急情況下乙方為維護(hù)甲方的利益需要轉(zhuǎn)委托的除外。第七條[成果轉(zhuǎn)讓]乙方不得在向甲方交付委托設(shè)計(jì)作品之前,自行將委托設(shè)計(jì)作品轉(zhuǎn)讓給第三人。雙方另有約定的除外。第八條[交付方式]乙方應(yīng)當(dāng)按以下方式向甲方交付委托作品:1.交付時(shí)間:______年___月___日前交付。2.交付地點(diǎn)為以下第__種:〔1〕甲方住所地當(dāng)面交付__________________________;〔2〕乙方住所地當(dāng)面交付__________________________;〔3〕其他__________________________。3.交付的載體選擇以下第__種形式:〔1〕紙質(zhì)版本__________________________;〔2〕電子版本______________________

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論