2023年裝修工程合同范本3500字模板

第頁共頁2023年裝修工程合同范本3500字模板工程裝修合同模板3500字系列如今社會許多公民都在增強自己的法律意識，合同已經(jīng)離不開我們的日常生活了。簽訂合同可以防止對方出現(xiàn)違約情況，可以防范可能存在的風險。你知道合同的格式是怎樣寫的嗎？合同范本網(wǎng)編輯特別為你搜集的“工程裝修合同模板”，供大家借鑒和使用，希望大家分享！工程裝修合同模板篇1簽訂地點：簽訂時間：甲方：____________________________________________乙方：____________________________________________按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律`法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠信的原那么，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，精裝修合同。一、工程概況裝飾工程施工地點：施工內(nèi)容：承包方式：合同總工期____天，自______年____月____日開工至______年____月____日開工。合同總價款〔金額大寫〕：___________________________二、雙方工作1．甲方工作1．1開工前，向乙方提供裝飾方案及做說明一份，并向一方進展現(xiàn)場交底。騰空房屋，去除影響施工的障礙物，合同范本《精裝修合同》。對只能局部騰空的房屋中所滯留的家具，陳設等采取保護措施，并經(jīng)乙方書面確認。1．2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。1．3向乙方提供施工需用的水、電氣等設備，并說明使用考前須知。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承當相應費用。2．乙方工作2．1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進展現(xiàn)場交底，交甲方進展書面認定。2．2乙方指派_________〔姓名〕為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。2．3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或屋業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑構造及各種設備管線。2．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工標準、平安操作規(guī)程、放火及環(huán)保規(guī)定。2．5工程開工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進展保護。三、工期工期延誤因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：〔1〕甲方不能按約定提供開工條件?！?〕設計變更和工程量變化?！?〕甲方同意工期相應順延及其它情況。工程裝修合同模板篇2委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為標準裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原那么，結合本工程的詳細情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：__________________________________。2.工程地點：__________________________________。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取以下第____________種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包局部輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取以下第____________種方式提供：(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)獲得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將工程委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前_______天，全部騰空或局部騰空房屋，去除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方可以順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水、電，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場、開工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要局部使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，根據(jù)規(guī)定交納應由其承當?shù)母鞣N稅費。四、乙方工作1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和方案交甲方審定確認。2.施工中嚴格執(zhí)行平安施工掃做標準、防火規(guī)定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物構造及各種設備管線。4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、開工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。7.工程開工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進展保護。五、驗收和標準1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍虼嗽斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表：付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內(nèi)40%開工驗收一個月后10%七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。2、由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重構造及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重構造或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承當責任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程開工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后，假設雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：代表人：代表人：日期：日期：地址：地址：：電話：：傳真：工程裝修合同模板篇3第一局部：協(xié)議書發(fā)包人：``````````承包人：``````````按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就本建立工程施工有關事項協(xié)商一致，訂立本合。一、工程概況工程名稱：`````工程`工程地點：`工程規(guī)模：`二、工程承包范圍承包范圍為：`承包人式為：包工包料。三、合同工期開工日期：`合同工期及開工開工日期：四、工程質量標準：國家施工標準合格標準必須符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》〔GB50300－20xx〕、《建筑裝飾工程質量驗收標準》〔GB50210－20xx〕，《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準》〔GB50325－20xx〕等現(xiàn)行標準驗收標準的要求及工程所在地相關職能部門的規(guī)定和要求及其他相配套的工程質量驗收標準。五、合同價款合同價款：暫定人民幣大寫：萬元。小寫：元。最終合同價款確實定：六、組成合同的文件組本錢合同的文件與本合同第二局部通用條款和第三局部專用條款的第2.1款賦予的規(guī)定一致。七、發(fā)包人承諾發(fā)包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。八、承包人承諾承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定施工、開工，并在質量保修期內(nèi)承當工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。九、合同生效本合同訂立時間：年月日本合同訂立地點：雙方約定本合同自雙方法定代表人或法定代表人委托人簽字并加蓋單位公章后生效。發(fā)包人：〔公章〕住所：法定代表人：委托代理人：：開戶銀行：帳號：郵政編碼：承包人：〔公章〕住所：法定代表人：委托代理人：：開戶銀行：帳號：郵政編碼：第二局部通用條款該通用條款為針對建立工程施工合同的通用條款，詳《湖北省建立工程施工合同(示范文本〕》(EF-20xx-0203)通用條款。第三局部專用條款1定義需要重新定義的詞語和新定義的的詞語：無。2同文件及解釋2.1文件及優(yōu)先順序組本錢合同其他文件及優(yōu)先解釋順序如下：(1)雙方簽訂的本合同協(xié)議書；(2)成交通知書；(3競爭性磋商文件；(4)專用條款；〔5〕明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議；(6)通用條款；(7)標準、標準及有關技術文件；〔8〕施工圖紙；(9)工程量清單；(10)合同履行中，發(fā)包人和承包人雙方認可的有關工程通知、文件、電傳等合同的附件組成局部。合同履行中，發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更、技術核定書面確認單等書面協(xié)議視為本合同的組成局部。假如在合同履行過程中另行簽訂的文件與前述文件關于同一內(nèi)容有不同的表述，那么應當以簽署時間較后的文件的相關內(nèi)容為準；但除非有特別的新規(guī)定，前述文件的其他內(nèi)容仍然完全有效。圖紙范圍外的增加變更工程施工內(nèi)容，經(jīng)監(jiān)理人審核并由發(fā)包人書面同意后承包人方可施工。3語言及適用的法律、標準與標準3.1約定適用的標準、標準的名稱：需要明示的法律、行政法規(guī)：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、《建立工程質量管理條例》、《建立工程平安消費管理條例》及現(xiàn)行的國家、湖北省、襄陽市的法律法規(guī)及規(guī)章。3.2適用標準、標準〔待與裝飾辦對接〕適用標準、標準的名稱：《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》〔GB50300-20xx〕，《建筑裝飾工程質量驗收標準》(GB50210-20xx)，《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準》〔GB50325－20xx〕、裝飾工程現(xiàn)行各類強迫性標準，各類設計、施工及驗收標準，以及工程所在地相關職能部門的規(guī)定要求、與工程相配套的工程質量驗收標準等現(xiàn)行國家、行業(yè)標準驗收標準。符合國家及地方現(xiàn)行相關設計標準。發(fā)包人提供標準、標準的時間：。國內(nèi)沒有相應標準、標準時的約定：雙方另行商定。4發(fā)包人4.1發(fā)包人完成以下工作的約定〔1〕施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：?！?〕將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供給要求：?！?〕施工所需證件、批件的名稱和完成時間：。〔4〕圖紙會審和設計交底時間：?！?〕協(xié)調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物〔含文物保護建筑〕、古樹名木的保護工作：?！?〕雙方約定發(fā)包人應做的其他工作：〔7〕發(fā)包人委托承包人辦理的工作：施工臨時設施、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)等與施工有關的相關手續(xù)由承包人辦理，發(fā)包人協(xié)助，所涉費用由發(fā)包人承當。如有其他需要，發(fā)包人將以書面形式另行委托。工程裝修合同模板篇4發(fā)包方〔甲方〕：法定代表人：承包方〔乙方〕：法定代表人：按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程〔以下簡稱工程〕的有關事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況一、工程地點：二、工程裝飾裝修面積：三、工程范圍：1、承包范圍：室內(nèi)各廳房的天、地、墻裝潢、門及門鎖等；約定的由乙方設計的室內(nèi)各種柜、臺面、潔具、燈具等。2、非承包范圍：2-1、電器類：全場空調、電視、電腦、音箱、點歌系統(tǒng)、控制面板、頻閃、花燈、臺燈、落地燈；2-2、家具類：沙發(fā)、軟包凳、KTV茶幾等可挪動家具類；2-3、裝飾類：全場裝飾畫、油畫、裝飾物、花草、紗幔、窗簾、擺件臺、裝飾柜、珠簾、雕像、字牌、臺牌、門牌、指示牌、消防指示牌等；2-4、弱電系統(tǒng)類：全場呼叫系統(tǒng)、錄像監(jiān)控系統(tǒng)、程控系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)等；2-5、現(xiàn)代消防系統(tǒng)及普消設施、清風系統(tǒng)、強排煙系統(tǒng)等；2-6、強弱電布線類：主電布線、中央空調電布線、強排煙布線、清風布線、呼叫系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、程控系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)布線；2-7、廚房設備設施及煙道；2-8、用品類：酒店用品及設施設備、酒具果盤、煙缸等；2-9、所有行政職能部門的報建、報檢及費用；2-10、施工期間的用水、用電及費用；2-11、其它約定工程：如防盜門、卷簾門、防護欄、防火門、電梯〔電梯根底設施〕。四、承包方式：乙方包工、包料。五、工程期限及保修期：1、開工日期______年_____月____日。開工日期_______年____月____日?？側諝v工期天數(shù)________天。2、甲方要求乙方提早開工的，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用，同時每提早一天支付乙方趕工費_______元。六、工程款和報價單工程價款：本合同工程造價為〔人民幣〕_________元。第二條工程監(jiān)理假設本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經(jīng)建立行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)絡方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。第三條雙方指派人員1、甲方指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進展監(jiān)視，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和甲方受權的其他事宜。2、乙方指派_____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，在乙方受權范圍內(nèi)處理本工程相關事宜。3、任何乙方更換指派代表，應當以書面方式通知對方。第四條甲方工作1、開工三日前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進展現(xiàn)場交底。2、開工三日前，要為乙方入場施工創(chuàng)造條件騰空房間，去除影響施工的障礙物，以不影響施工為原那么。對只能局部騰空房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施。3、向乙方提供施工期間的水、電、氣及電訊設備，說明考前須知并承當相應費用。4、辦理施工所涉及的消防、環(huán)保、建委、稅收等各種申請、批準等手續(xù)，并承當相關費用及稅費。5、遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定，負責處理因施工帶來的擾民問題及鄰里關系。6、負責保護好周圍的建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承當相應費用。7、不得有以下行為：〔1〕隨意改動房屋主體和承重構造，如確需折改原建筑構造、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)?！?〕在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，撤除連接陽臺門窗的墻體?！?〕在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載?！?〕破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施?！?〕強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。第五條工程變更1、在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為開工結算和順延工期的根據(jù)。2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，并應賠償乙方損失。第六條材料供給1、按照合同附表，由甲方提供的材料設備，應為符合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度方案及時供給到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供給材料的數(shù)量及外觀進展共同驗收合格后使用。2、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。3、材料驗收合格的標準：4、材料驗收質量異議：如一方對對方提供的材料持有異議需要進展復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用那么最終由對方承當。第七條工期延誤對以下原因造成開工的日期延誤，工期應當順延：〔1〕甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；〔2〕甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；〔3〕因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承當，工期順延?！?〕因甲方責任造成工期延誤的其他情況。第八條質量標準1、本工程執(zhí)行的質量標準：施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾公共場合施工及驗收標準》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制定的施工及驗收標準為質量評定驗收標準。2、在開工驗收時雙方對工程質量發(fā)生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)機構予以認定；認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承當。第九條工程驗收及質量保修期1、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和開工驗收三局部：〔1〕隱蔽工程和中間驗收：應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視為驗收合格?！?〕開工驗收：工程全部完畢后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方因故不能驗收，應在收到驗收通知后當日內(nèi)以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應成認開工日期，并承當乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。甲方另定的驗收時間不得超過開工后7個工作日，否那么視為成認工程產(chǎn)品開工驗收合格。2、雙方進展開工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部平安。3、雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住或經(jīng)營使用，如甲方擅自使用視同驗收合格，甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由回絕乙方后期工程款項的收取，否那么由此而造成的損失由甲方承當。第十條工程款支付方式1、合同簽字生效后，甲方按以下表中的約定向乙方支付工程款：〔1〕工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，甲方在收到資料三天內(nèi)審核完畢，如無異議視為同意并支付工程尾款。甲方應在審核完畢2日內(nèi)付清合同約定的款項，否那么乙方有權采取措施以甲方財產(chǎn)抵扣相應工程款?！?〕在工程價格〔合同總價〕中對應繳納的稅費，甲方從合同總價款中已扣除，由乙方委托甲方繳納稅費，〔由甲方代扣、代辦稅費〕乙方不再承當任何稅費，由此產(chǎn)生的稅費以及相關責任由甲方承當。第十一條違約責任1、一方當事人未按約定履行合同義務或違背國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承當責任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。2、甲方責任〔1〕因甲方原因造成乙方不能進場施工，乙方有權單方解除合同。甲方應在收到乙方解除合同通知書之日起3日內(nèi)，做出答復，并承當經(jīng)濟損失?！?〕因甲方未按規(guī)定的時間、要求提供材料、設備及安裝〔如空調預埋、消防管道預埋〕，造成延期開工或中途停工，甲方應賠償乙方停窩工損失。按照每日_____元計算?！?〕由于甲方提供的材料、設備質量的規(guī)格差異、安裝差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量或造成損失，其返工費用由甲方承當?！?〕甲方未按合同約定期限支付每期工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延局部工程款的違約金。假設因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失，由甲方承當責任?！?〕工程未經(jīng)歷收，甲方提早使用造成質量問題或損壞，由甲方承當責任。第十二條爭議解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，按以下第_____種方式解決爭議。1、提交_____仲裁委員會仲裁。2、向原告方住所地人民法院提起訴訟。第十三條其他1、本合同和補充合同具有同等法律效力。2、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原那么協(xié)商解決。3、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)______份。甲方：法定代表人：_____年____月____日乙方：法定代表人：_____年____月____日工程裝修合同模板篇5甲方(發(fā)包人)：__________________法定代表人：___________________地址：_________________________身份證號：_____________________聯(lián)絡：_____________________乙方(承包人)：__________________法定代表人：___________________地址：_________________________身份證號：_____________________聯(lián)絡：_____________________工程設計師：___________________身份證號：_____________________聯(lián)絡：_____________________施工負責人：___________________身份證號：_____________________聯(lián)絡：_____________________合同簽訂地址：_________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》(建立部第110號令)及其它有關法律、法規(guī)，結合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協(xié)商的根底上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：第一條工程概況1.1施工地點：________________。1.2工程裝飾裝修面積：________。1.3工程戶型(以房管局登記備案為準)：________________________。1.4施工內(nèi)容及做法(見附件1：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工工程確認表》、附件2：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。1.5工程承包方式，經(jīng)商定采取以下第____種方式：(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);(2)乙方(承包人)包工、包局部材料，甲方(發(fā)包人)提供其余局部材料(見附件3及附件5：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設備明細表》);(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。1.6工程期限：開工日期_____年____月____日;開工日期________年____月____日。1.7工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________(見附件6：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。假設變更施工內(nèi)容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發(fā)生另計。第二條工程質量標準2.1本工程質量執(zhí)行國家標準gb50096-1999《住宅設計標準》、gb50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工標準》、gb50210-XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》等相關國家和行業(yè)標準。2.2裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應嚴格執(zhí)行gb50325-XX《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準》等相關國家、行業(yè)和地方標準。2.3其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準)：(1)gb/t18883-XX《室內(nèi)空氣質量標準》□是□否執(zhí)行;(2)_________________________________________________。第三條甲方責任3.1本合同簽定后________日內(nèi)，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。假設甲方委托乙方購置材料，那么乙方購置材料對應的款項屬本工程款的一局部，應一同繳存于以上特約帳戶。假設變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但假設精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提早從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。本工程款項特約帳戶為：開戶名：________________開戶行：________________帳號：____________________________3.2開工前天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，并進展現(xiàn)場交底。全部騰空或局部騰空房屋，去除影響施工的障礙物。對只能局部騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。假設甲方自帶設計方案，在現(xiàn)場交底前還應向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。3.3向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用考前須知，水電費用由方承當。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應當由甲方支付的相關費用。3.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。3.5甲方不得有以下行為：(1)隨意改動房屋主體和承重構造。(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，撤除連接陽臺門窗的墻體。(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。3.6凡涉及3.5款所列內(nèi)容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的平安使用性進展審定并出具書面證明，再由房管部門批準。3.7施工期間甲方仍需局部使用該居室的，甲方那么應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。3.8指派為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質量、進度進展監(jiān)視檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜確實認。第四條乙方責任4.1根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度方案，交甲方審定。4.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜確實認。4.3嚴格執(zhí)行施工標準、質量標準、平安操作標準、防火平安標準和環(huán)境保護規(guī)定。4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合開工驗收，編制工程結算。平安、保質、按期完本錢合同約定的工程內(nèi)容。4.5嚴格執(zhí)行建立行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重構造，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管理設施。(2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間，不得擾民及污染環(huán)境;(3)因進展裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承當修理和損失賠償?shù)呢熑?(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;(5)保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業(yè)指定位置，并支付物業(yè)管理所收的相關費用。4.6自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的局部，其費用由乙方承當。4.7向甲方提供工程完善、清楚標準的報價文本，根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工工程不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過________%，超出局部由乙方承當。4.8甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。第五條工程變更5.1合同簽定后，在施工前或施工過程中假如甲方還需增加工程工程，在增加制作之前，乙方作預算造價;如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，參照同類工程價風格整相應費用，并告知丙方。5.2增加工程所需的費用，必須在增加工程施工前一次性交納至丙方指定的'本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監(jiān)視發(fā)放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。5.3合同簽定后，在施工前或施工過程中假如甲方需減少工程工程，三方協(xié)商一致后，調整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工工程所對應的費用(以工程預算為根底)，應劃撥%給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工工程，經(jīng)甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。第六條關于工期的約定在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是開工結算和順延工期的根據(jù)。6.1甲方要求比合同約定的工期提早開工時，應征得乙方同意并告知丙方。6.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承當。6.3因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承當。6.3因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承當。6.5因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承當該責任。第七條關于工程質量、驗收和保修約定7.1在施工過程中分以下階段對工程質量進展結合驗收：(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);(3)開工驗收(包括室內(nèi)環(huán)境質量驗收);(3)其他約定的工程驗收。7.2工程開工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起日內(nèi)組織工程驗收，日內(nèi)組織室內(nèi)環(huán)境質量檢測驗收(根據(jù)國家標準，室內(nèi)環(huán)境質量檢測驗收須于開工七天以后進展)，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應成認開工日期，并承當乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。當甲方承受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位時，丙方有義務催促相關工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位進展工程驗收，并協(xié)助驗收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位擔負延遲責任。甲方提早入住，視為驗收合格，甲方應自行承當工程有關的質量問題，但乙方仍應承當合同的保修責任(詳見附件8：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》)。7.3甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。假設甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承當復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承當;假設復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承當，責任由乙方承當，但工期也予以順延。7.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承當，工期順延。7.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承當，工期不順延。7.6本工程自驗收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。第八條關于工程款結算與支付的約定8.1款項往來均應出具收據(jù)，施工完畢乙方應開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。8.2本合同生效后，丙方根據(jù)甲方書面認可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發(fā)生任何工程質量問題時一次結清。批次撥款時間付款比例備注第一次開工前____天____%如提早完工，甲方丙方應相應提早劃撥相應工程款項。保修期滿，付清尾款。第二次工期過____%，工程進度過________%.8.3在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內(nèi)組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料。8.4除尾款外的工程款結清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件10：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程結算單》)。8.5本合同工程款在存放于特約帳戶時所產(chǎn)生的利息歸方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費用由____方支付。第九條關于材料供給的約定9.1本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產(chǎn)品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。9.2甲方負責采購供給的材料、設備應按時供給到現(xiàn)場，并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承當運輸費用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供給的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承當。甲方供給的材料，經(jīng)組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。9.3甲方采購供給的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定室內(nèi)裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違背此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。9.4乙方負責采購的材料、設備，經(jīng)組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質量要求或規(guī)格有差異，應制止使用。假設已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。第十條有關平安施工和防火的約定10.1甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計標準。10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程平安技術規(guī)程》、《建筑安裝工人平安操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、標準。10.3由于乙方在施工消費過程中違背有關平安操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生平安或火災事故，乙方應承當由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。第十一條違約責任及獎勵約定11.1一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承當賠償責任;因違背有關法律法規(guī)受到處分的，最終責任由責任方承當。11.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承當因合同解除而造成的損失。11.3甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延局部工程款千分之____的違約金。11.34由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。11.5丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延局部工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款，每延誤一日，應向甲方支付結余款千分之____的違約金。11.6開工后，甲方提出提早完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提早一天，甲方應獎勵乙方人民幣____元。第十二條爭議或糾紛處理12.1甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經(jīng)甲乙雙方同意，可由丙方進展調解，或提請其他個人或組織調解。12.2本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第____種解決方式：(1)提請__________仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院提起訴訟。第十三條其它約定13.1乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。13.2施工期間，假設甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違背合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節(jié)嚴重時，甲方有權終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或回絕按約定支付工程款項，經(jīng)乙方交涉無果時，乙方有權中止合同。13.3施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程開工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方。13.4工程開工經(jīng)丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質量的問題，乙方不再承當質量責任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修效勞。13.5其它補充約定：(1)________________________________________________。(2)________________________________________________。第十四條附那么14.1本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。14.2本合同簽定后工程不得轉包。14.3本合同附件為本合同的有效組成局部，經(jīng)三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。甲方(簽章)：____________________法定代表人：____________________乙方(簽章)：____________________法定代表人：____________________________年____月____日工程裝修合同模板篇6發(fā)包方〔簡稱甲方〕：__________________________________承包方〔簡稱乙方〕：__________________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建立部〔1997〕92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行方法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原那么，為保護雙方的合法權益，結合本工程的詳細情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、概況1．甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。2．裝飾施工地點：_________區(qū)___________路____弄〔村〕____號___樓____室。3．住房構造：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。4．裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。5．承包方式：__________________〔包工包料、清包工、局部承包〕。6．總價款：￥_________元，大寫〔人民幣〕：______________________________其中：材料費：________________________________，人工費：_____________________管理費：________________________________，設計費：_____________________垃圾清運費：____________________________，稅金〔3．41％〕：____________其他費用：___________________________經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更局部的工程款按實另計。7．工期：自_________年_______月______日開工，至________年_____月____日開工，工期________天。二、關于材料供給的約定：1．甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供給的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供給到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供給的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承當。甲方供給的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2．乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。3．乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違背此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。4．乙方供給的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應制止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。三、關于工程質量及驗收的約定：本工程執(zhí)行db。上述材料需為優(yōu)等品，建好后乙方搞好屋內(nèi)、四周衛(wèi)生，做好防火防盜。做到人走場地清。風險提示：工程質量未符合標準的歸責因發(fā)包人原因造成工程質量未到達合同約定標準的，由發(fā)包人承當由此增加的費用和〔或〕延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。因承包人原因造成工程質量未到達合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量到達合同約定的標準為止，并由承包人承當由此增加的費用和〔或〕延誤的工期。七、乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，要求翻工，造成的浪費由乙方自己負責，并負責翻工費用。八、乙方在施工期間一定要做好平安措施。由于自身平安措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成傷亡事故，由責任方承當有關費用；假設造成鄰居房屋損壞，由乙方負責。九、假設遭受城管干擾，影響乙方施工，當中損壞的建筑材料，按當時造價由甲方負責。另外，如需修改施工內(nèi)容，增加工程工程必須與甲方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完本錢次施工任務。十、乙方進場后，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。房子建好后水電安裝包括水電材料全部由甲方負責。十一、付款方式：完工后一周內(nèi)全部付清。十二、本合同書經(jīng)雙方確認后，即生效，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。十三、本合同共一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力，未盡事宜需經(jīng)雙方協(xié)商，意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后，本合同書自然終止無效。發(fā)包方：____年___月___日承包方：法定代表人：____年___月___日工程裝修合同模板篇7發(fā)包方：__________________〔以下簡稱“甲方”〕承包方：__________________〔以下簡稱“乙方”〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，為保證工程順利進展，結合本工程的詳細情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同〔包括本合同附件和所有補充合同〕，以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：.1.2工程地點：.1.3工程內(nèi)容及做法〔詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》〕。1.4工程承包方式：雙方商定采取以下第______種承包方式?！?〕乙方包工、包料?！?〕乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料〔詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》〕；〔3〕乙方包工、甲方包料〔詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》〕。1.5工程期限_____歷天，開工日期______年月日，開工日期_______年_____月_____日〔施工期以材料進場日第二天起計算〕。1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減工程的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該局部費用。第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取以下第_______種方式提供：〔1〕甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份〔詳見：裝飾裝修工程設計圖紙〕；〔2〕甲方托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份〔詳見：裝飾裝修工程設計圖紙〕，設計費__________元，由甲方支付〔此費用不在工程價款內(nèi)〕。第三條甲方義務3.1開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或將室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原那么；如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用3.3負責提供施工所需的水、電；3.4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系；3.5不拆動室內(nèi)承重構造，如需拆改原建筑的非承重構造或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；3.6施工期間甲方仍需局部使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作；3.7參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)視，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、開工驗收。3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。第四條乙方義務4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。4.2施工中嚴格執(zhí)行平安文明施工操作標準、防火平安規(guī)定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程；4.3嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按圖紙或說明進展平安文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通；4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。4.6工程開工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進展保護。第五條工程變更工程工程及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期〔見裝飾裝修工程增減工程單〕。第六條材料的提供6.1由甲方提供的材料、設備〔詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表〕，應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；乙方驗收后應負責妥善保管。6.2由乙方提供的材料、設備〔詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表〕，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并承受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應制止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。第七條工期延誤7.1對以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延；〔1〕工程量變化和設計變更；〔2〕不可抗力；〔3〕甲方同意工期順延的其他情況。7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承當，工期順延。7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承當，工期不順延。第八條工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額〔含工程款總額和增加工程金額〕的%，即元。第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額〔含工程款總額和增加工程金額〕的%，即元。第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額〔含工程款總額和增加工程金額〕的%，即元。第四次：工程完工及開工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額〔含工程款總額和增加工程金額〕的5%，即元。8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月第九條雙方責任和工期延誤處理9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：〔1〕不能提供水、電；〔2〕不能保證每天8小時以上工作時間〔含加班〕；〔3〕不能按期提供自購材料、設備；〔4〕不能按期支付工程款影響正常施工的；〔5〕因甲方原因變更設計、增加施工工程；〔6〕同意工期順延的其他情況。〔7〕逾期驗收或無故怠于驗收；〔8〕因甲方責任造成工期延誤的其他情況。9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：〔1〕因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；〔2〕因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承當，工期不順延?！?〕乙方施工過程中違平安操作標準造員傷害的，由乙方負責；〔4〕乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；〔5〕乙方違物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責?！?〕乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承當責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.4未辦理驗收手續(xù)，甲方提早使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。9.5因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。第十條關于設計和施工及驗收的約定10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進展施工。10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進展施工〔安裝〕。10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停頓施工或增減工程，應以書面形式通知乙方，列明停頓施工或增減工程的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復或協(xié)商解決。10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以成認。10.5工程開工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否那么視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應成認開工日期，并承當乙方的看管費用和相關費用。10.6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承當。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由東莞市裝飾協(xié)會調解；協(xié)商或調解不成的，可依法向人民提起訴訟。第十三條附那么13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原那么協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。13.2本合同簽訂后工程不得轉包。13.3本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加斧章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。13.4合同附件為本合同的組成局部，與本合同具有同等法律效力。甲方：____________〔簽字〕乙方：東莞×××裝飾工程〔蓋章〕法定代理人：__________________法定代理人：_____________托代理人：_____________托代理人：_____________地址：__________________地址：××市××鎮(zhèn)×××路×××：__________________：__________________工程裝修合同模板篇8發(fā)包方〔甲方〕：__________________承包方〔乙方〕：__________________按照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程〔以下簡稱工程〕的有關事宜，達成如下條款：第一條工程概況1、工程地點及面積：__________________.2、工程造價：￥______元，大寫〔人民幣〕：__________________.3、工程承包方式：雙方商定采取以下第______種承包方式?！?〕乙方包工、包全部材料?！?〕乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料；〔3〕乙方包工、甲方包全部材料。4、工程期限______天；開工日期______年______月______日開工日期______年______月______日第二條工程監(jiān)理假設本工程實行工程監(jiān)理，甲方〔或乙方〕與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)絡方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方〔或甲方〕。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取以下第______種方式提供：1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為______月______日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設計費由甲方支付〔此費用不在工程價款內(nèi)〕；3、施工圖紙雙方簽后生效。第四條甲方責任1、開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，去除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原那么。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；2、開工前將原有的設備撤除；提供施工期間的水、電，并說明使用考前須知；3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系；4、制止拆動室內(nèi)承重構造，如需拆、改建筑的承重、非承重構造或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；根據(jù)有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方挪動或改造暖氣、燃氣管線；5、參與對工程質量、施工進度的監(jiān)視及對材料進場、工程開工的驗收；6、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納〔出入證除外〕，乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。第五條乙方責任1、施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工標準》，保證工程質量，按期完成工程；2、在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重構造、暖氣及燃氣管線等，否那么應承攬相應責任；3、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；4、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；5、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場；6、因乙方在施工中違背物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承當；7、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關效勞。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的工程經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方工程經(jīng)理聯(lián)絡，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。第六條工程價款及結算1、為確保甲方工程質量、工期及保修效勞，合同簽訂后如有工程工程或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承當；2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。假設甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；假設甲方要求減少的施工工程已施工，甲方需支付乙方該工程的施工費、材料費、管理費及撤除費；3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加工程100%的工程款前方予以施工。第七條材料供給1、由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；假設甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承當；2、由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提早通知甲方，雙方共同驗收；假設乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權回絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定前方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費〔材料款的______%〕+材料運輸費〔根據(jù)實際情況確定〕；假設施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承當任；4、除合同注明外，五金〔門鎖、拉手、水龍頭等〕、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購置并按時運到現(xiàn)場；假設需要乙方代購，加收所購材料款______%的采購費及運輸費。第八條違約責任1、對以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：〔1〕工程量變化和設計變更；〔3〕甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；〔4〕甲方同意工期順延的其他情況。2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承當，工期順延；3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。第九條驗收表標準1、雙方約定本工程施工質量按______標準驗收：2、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：〔1〕可向______市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會投訴進展調解；〔2〕如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承當。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承當。第十條工程驗收和保修1、雙方約定在施工過程中分以下三個階段對工程質量進展驗收：〔1〕水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；〔2〕油漆、面層涂料施工前驗收；〔3〕開工驗收。乙方應提早二天通知甲方進展各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。假設甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承當；2、工程開工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。第十一條工程款支付方式1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：〔1〕合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：〔2〕支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次開工驗收合格后4日內(nèi)〔3〕其他支付方式：______2、工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應在工程結算單上簽，甲方并同時向乙方結清工程尾款。3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。假設因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。第十二條違約責任1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；假設因此造成損失的，違約方應予以賠償；2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；3、甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承當，工期不予順延。5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按以下第______種方式解決：〔1〕向___________委員會申請_____；〔2〕向人民法院起訴。第十四條幾項詳細規(guī)定1、工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；2、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用〔人民幣〕______元，〔此費用不在工程款內(nèi)〕；3、施工期間，甲方將外屋門鑰匙______把，交給乙方施工負責人______負責保管。工程開工移交后，甲方負責提供新鎖______把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；4、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。第十五條其他1、本合同簽訂后工程不得轉包；2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽〔蓋章〕后生效，甲、乙雙方各持一份；3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽〔蓋章〕后生效，三方各持一份；4、合同履行完后自動終止；5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。甲方：__________________乙方：________________________年______月______日工程裝修合同模板篇9發(fā)包人〔甲方〕：承包人〔乙方〕：按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就本建立工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。第一條工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程量：圖紙標注以及經(jīng)雙方協(xié)商通過的補充協(xié)議內(nèi)確定的工程量為準。發(fā)生工程量變更的以甲方簽字認證的實際工程量為準。4、承包方式按以下第項執(zhí)行〔1〕包工包料〔2〕包工不包料〔3〕包工；局部包料〔4〕包料；局部包工第二條甲方的權利和義務1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利；2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋嗬猓€有終止合同的權利。第三條乙方的權利和義務1.乙方有按時獲得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。2.乙方應做到平安文明施工，如有違法被罰那么與甲方無關由乙方自負；乙方的施工人員必須注意平安，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。3．愛惜甲方原材料，精打細算，如因成心或技術原因造成原材料的浪費、缺少由乙方負責賠償；4．精心施工，認真負責，打造工程，質量要求：第四條工期1、開工日期：年月日2、開工日期：年月日3、工程總用工時間：天〔工期順延的時間未計入〕第五條工程價款本工程總造價為：〔大寫〕〔人民幣〕￥：元注：此價款為工程結算根據(jù)，最終要按實際發(fā)生的工程量計算第六條工程質量本工程質量按以下第執(zhí)行〔1〕國家標準〔2〕地方標準〔3〕行業(yè)通用標準〔4〕甲方特殊標準第七條圖紙1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定，采用以下第項執(zhí)行〔1〕甲方委托乙方設計施工圖紙，但乙方需提供電子幅員紙資料以及負責提供政府部門驗收用的藍圖曬制工作；〔2〕甲方自行提供施工圖紙2、圖紙會審和設計交底時間：3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的，應在開工前天將圖紙交給乙方。第八條合同組成文件組本錢合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、標準、標準及有關技術文件3、圖紙4、工程報價單或預算書5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成局部。第九條工程變更1、其他變更合同履行中甲方要求變更工程質量標準及發(fā)生其他本質性變更，由雙方協(xié)商解決。2、確定變更價款乙方在工程變更確定后3天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)甲方確認后調整合同價款。變更合同價款按以下方法進展：(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)甲方確認后執(zhí)行。(4)甲方確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。(5)因乙方自身原因導致的工程變更，乙方無權要求追加合同價款。第十條雙方一般的權利和義務1、甲方的工作〔1〕開工前天，全部騰空或者局部騰空房屋，去除障礙物〔合同約定乙方包清理的除外〕，對未能全部騰空的房屋內(nèi)的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作；〔2〕辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方可以順利進場施工，費用由甲方承當。如因其他原因需由乙方辦理的，相關費用應當由甲方償付給乙方，并且工期相應順延；〔3〕提供符合施工要求的水、電，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系；〔4〕參與工程質量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場、開工驗收確認工作；〔5〕施工期間仍然需要局部使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件；〔6〕按照合同約定的期限支付工程款，根據(jù)規(guī)定交納應由其承當?shù)母鞣N稅費。2、乙方的工作〔1〕參加有關施工圖紙或者作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和方案交由甲方審定確認；〔2〕施工中嚴格執(zhí)行平安施工標準、防火規(guī)定，按期按質完成施工；〔3〕未經(jīng)甲方同意或者有關部門批準，不得隨意試試拆改原建筑物主構造及各設備管線；〔4〕對于施工過程中的在關事項〔如材料的進場、隱蔽工程的驗收、開工驗收等〕需要甲方確