工程建設合同14篇

第工程建設合同14篇工程建設合同篇1

建設單位:(以下簡稱甲方)

承包商:(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，結合本項目具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:

一、項目概述

1、項目名稱:臨清郝漢商貿城一期10KV配電工程施工

2、項目地點:新華路與魏拔路交叉口西北角

二、承包方式和范圍

承包方式:包設計、包勞務、包所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收備案及送電、包售后維修。合同范圍:

1、電源系統(tǒng)設計。

2、所有安裝設備材料的采購、運輸和儲存；高壓分接箱和組合箱式變壓器的制造、組裝和出廠檢驗；

3、供電系統(tǒng)施工:龍山路150處頂管100米；所有設備和材料從10KV1013南華線9號桿T端子夾通過甲方高壓電纜分支箱運輸、安裝、檢查和調試至末端三個630KVA箱變；掛表送電。其中，臨清郝漢商貿城一期23號樓北側一臺630KVA箱式變壓器及電纜的施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試及送電。

4、整理工程施工驗收資料

5、協(xié)調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續(xù)。

三、建設期

20xx年7月15日至20xx年8月15日。

四、項目成本和支付方式

項目實行總價:總造價68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。詳見乙方投標預算。

總成本是包括設計、人工、所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收備案及送電、售后維護、稅費(建設稅)等在內的綜合成本。

付款方式:

1、合同簽訂后2天內，甲方應向乙方支付合同總費用的30%作為預付款；

2、甲方應在乙方通過項目全部施工并具備輸電條件后，向乙方支付項目總造價的65%(乙方支付該款項時必須出具項目全部施工安裝發(fā)票)；乙方必須在收到工程款后2小時內成功向甲方送電。

3、剩下的5%作為質量保證基金。如果乙方能在送電之日起兩年內及時修復工程，甲方將在送電之日起兩年后15天內無息支付質量保證金給乙方。

五、箱式變壓器的技術要求

1、歐式景觀風格。設備配置以圖紙為依據(jù)，高壓部分具有高壓測量、計量、防雷功能(包括模擬屏)等設備，須經(jīng)驗收；

2、所有高低壓柜都包含銅排及其輔助附件等。所有柜子必須內外都有標志；

3、每組箱變內部低壓出口為6個400A+2個250A，低壓柜由母線連接；

4、變壓器采用S11-630KVA-10、5(22、5%)/0、4KV變壓器兩套(產品為銅芯，塔奇)

5、高壓柜外殼采用鋁鋅板，低壓柜采用低壓GGD；(厚度應符合國家行業(yè)標準)；

6、母線要求銅母線和國標T2銅母線，質量標準是指國家標準和規(guī)范的要求；

7、電器開關等元器件的品牌是正泰或者質量不低于這個品牌。

六、安裝質量標準

1、甲乙雙方約定本工程的施工質量標準:按照國家、地方及行業(yè)相關標準執(zhí)行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的電氣工程規(guī)范、規(guī)范和標準進行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督。

2、乙方提供的材料和設備的質量標準:執(zhí)行最新的.國家和行業(yè)標準以及國家和地方管理部門的有關規(guī)定。因質量不合格給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

3、其他要求可參照相關國家標準、國家機械部門和企業(yè)標準執(zhí)行。

4、乙方提供的主要原材料、設備、構配件和半成品必須按有關規(guī)定提供質量證明，或經(jīng)檢驗合格后方可在工程中使用；

5、如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工中偷工減料，除責令其恢復圖紙或合同約定的標準外，甲方有權要求乙方支付工程總價10%的違約金。

七、雙方的責任

甲方的責任:

1、提供工程施工機械設備臨時用地。

2、施工現(xiàn)場必須符合施工條件，否則由此造成的工期延誤，乙方概不負責。

3、及時支付工程款。

乙方的責任:

1、合同簽訂后3天內，向甲方提供高壓系統(tǒng)設計圖紙、箱式變壓器和高壓分接箱基礎施工圖各兩份，以便甲方安排土建施工；

2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、原始設備資料、備品備件、專用工具及設備帶來的竣工圖；

3、乙方負責按規(guī)定程序向臨清供電公司相關部門申報項目驗收。

4、乙方應嚴格按照合同完成工程施工，并嚴格遵守電力行業(yè)的安全和施工相關規(guī)章制度，確保施工安全和質量。如因乙方施工技術問題驗收不合格，乙方有責任根據(jù)電力部門的要求及時整改。工期延誤的，每延誤一天，按合同總費用的3%賠償甲方損失。

5、若乙方后期在臨清市其他項目中擁有630KVA配電建設項目，則乙方應協(xié)助甲方以市場價出售配有一臺630KVA箱式變壓器的高壓計量裝置和高壓開關。

八、保修期

箱式變壓器和高壓分接箱的保修期為20年，其他保修期為2年。保修期內，乙方必須在24小時內無條件免費修復或更換工程質量問題。給甲方造成損失的，甲方應給予相應的賠償。

九、合同生效

合同生效時間:20xx年7月15日。

本合同經(jīng)雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。保修期滿，合同自動終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日工程建設合同篇2

借款方：________________________________________________

法定代表人：____________________職務：____________________

地址：____________________郵碼：________電話：________

貸款方：________________________________________________

法定代表人：____________________職務：____________________

地址：____________________郵碼：________電話：________

根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條借款用途：________________________________________

第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款為一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條代款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的'經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。

第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定辦理。

第九條本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方：____________（蓋章）貸款方：____________（蓋章）

代表人：____________代表人：____________

____年____月____日____年____月____日工程建設合同篇3

(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力

1、分公司簽訂的合同

《合同法》第二條規(guī)定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議?！焙贤▽τ诤螢槠渌M織沒有明確的規(guī)定，但依我國民事訴訟法的相關規(guī)定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業(yè)執(zhí)照的私營獨資企業(yè)、合伙組織;(2)依法登記領取營業(yè)執(zhí)照的合伙型聯(lián)營企業(yè);(3)依法登記領取我國營業(yè)執(zhí)照的中外合作經(jīng)營企業(yè)、外資企業(yè);(4)經(jīng)民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業(yè)銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經(jīng)核準登記領取營業(yè)執(zhí)照的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村辦企業(yè);(9)符合本條規(guī)定條件的其他組織。

根據(jù)上述規(guī)定，依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據(jù)《公司法》第十三條的規(guī)定，“分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔。”

這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。

2、項目部簽訂的合同

施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規(guī)定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。

但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規(guī)定的表見代理而認定為有效。《合同法》第四十九條規(guī)定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的'，該代理行為有效。”據(jù)此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。

3、項目經(jīng)理/實際施工人簽訂的合同

在這類合同中還有一種情形，是由項目經(jīng)理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經(jīng)理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經(jīng)理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經(jīng)理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。

江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規(guī)定，“承包人的項目部或項目經(jīng)理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據(jù)證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經(jīng)理沒有代理權限的除外?！?/p>

對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。

(二)未辦理相關手續(xù)而簽訂的建設工程施工合同的效力

建筑項目應當經(jīng)過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證以及施工許可證，如果上述手續(xù)不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規(guī)定。

1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規(guī)劃許可證和建設工程規(guī)劃許可證，應認定合同無效。

2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規(guī)定，“發(fā)包人未取得建設用地規(guī)劃許可證或建設工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規(guī)劃許可證和建設工程規(guī)劃許可證或者經(jīng)主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發(fā)包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力。”

3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規(guī)定，“發(fā)包人未取得建設工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規(guī)劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規(guī)劃許可證規(guī)定超規(guī)模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續(xù)的，應認定合同有效?！?/p>

4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規(guī)定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規(guī)劃許可、建設工程規(guī)劃許可主張合同無效的，在開庭前發(fā)包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經(jīng)取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效?！?/p>

5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規(guī)定，“有關施工許可證的規(guī)范屬于管理性規(guī)范，不是影響合同效力性的規(guī)范，是否取得施工許可證不影響合同的效力?！?/p>

6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規(guī)定，“發(fā)包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規(guī)劃許可證、無辦理報建手續(xù)的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續(xù)的，應確認合同有效。”第十一條規(guī)定，“發(fā)包人經(jīng)審查被批準用地,并已取得《建設用地規(guī)劃許可證》，只是用地手續(xù)尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發(fā)包人的用地手續(xù)在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效?！钡谑l規(guī)定，“違反《建設工程規(guī)劃許可證》的規(guī)定，超規(guī)模建設所簽訂的建設工程合同經(jīng)批準可補辦手續(xù)，且無違反其他法律規(guī)定的，應確認合同有效。”工程建設合同篇4

1.根據(jù)《建設工程項目管理規(guī)范》(GB/T50326-20xx)，施工方項目經(jīng)理的管理權限包括()等。

A.主持項目的投標工作B.組建工程項目經(jīng)理部

C.制訂項目經(jīng)理部內部計酬辦法D.選擇具有相應資質的分包人

2.下列防范土方開挖過程中塌方風險而采取的措施，屬于風險轉移對策的是()。

A.投保建筑工程一切險B.設置警示牌

C.進行專題安全教育D.設置邊坡護壁

3.《建設工程安全生產管理條例》第十四條規(guī)定，工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師對建設工程安全生產承擔()。

A.領導責任B.經(jīng)濟責任

C.監(jiān)理責任D.刑事責任

4.監(jiān)理公司在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)施工單位的施工過程中存在安全事故隱患，則應當()。

A.向當?shù)亟ㄔO局報告B.向項目業(yè)主報告

C.要求施工單位整改D.要求業(yè)主終止與施工單位的承包合同

5.監(jiān)理公司在該項目的監(jiān)理機構中現(xiàn)場旁站監(jiān)理員發(fā)現(xiàn)施工單位在主體結構施工中有違反工程強制性標準的行為，則該旁站監(jiān)理員()。

A.向當?shù)亟ㄔO局報告B.要求施工單位全面停工

C.有權責令施工單位立即整改D.終止施工單位的承包合同

6.按照《建筑安裝工程費用項目組成》(建標[20xx]206號)，建筑安裝工程費用的組成為()。

A.直接工程費+間接費+規(guī)費+利潤+稅金

B.直接工程費+企業(yè)管理費+措施費+利潤+稅金

C.直接費+間接費+規(guī)費+利潤+稅金

D.直接工程費+措施費+企業(yè)管理費十規(guī)費+利潤+稅金

7.下列建筑安裝工程費用，屬于材料費的是()。

A.對建筑構件進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用

B.混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費

C.搭建臨時設施所耗材料費

D.跳板、腳手架等的攤銷費

8.在下列費用中，屬于建筑安裝工程間接費的是()。

A.施工單位搭設的臨時設施B.危險作業(yè)意外傷害保險費

C.生產工人勞動保護費D.已完工程和設備保護費

9.根據(jù)《建筑安裝工程費用項目組成》(建標[20xx]206號)，施工中使用的鋼筋混凝土模板的支、拆、運輸費用或租賃費應計入建筑安裝工程()。

A.直接工程費中的人工費B.措施費

C.規(guī)費D.企業(yè)管理費

10在取費計算時，關于計費基數(shù)的.說法正確的是()。

A.企業(yè)管理費的計算基數(shù)分別是“直接工程費”、“人工費”、“人工費+機械費”

B.規(guī)費的計算基數(shù)分別是“直接費”、“人工費”、“人工費+機械費”

C.利潤的計算基數(shù)分別是“直接費”、“人工費”、“人工費+機械費”

D.稅金的計算基數(shù)分別是“直接費+間接費”、“人工費”、“人工費+機械費”

答案：1C2A3C4C5C6D7A8B9B10B工程建設合同篇5

發(fā)包人（全稱）（甲方）

承包人（全稱）（乙方）

依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿，公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：盱眙縣機動車保姆城

工程地點：盱眙縣龍泉轉盤西南側

工程內容：框架結構；局部4—15層；建筑面積77851。99平方米

工程立項批準文號：資金來源：自籌。

二、工程承包范圍

承包范圍：圖紙設計范圍內土建及水電安裝工程

三、合同工期

開工日期：以經(jīng)審批的開工報告為準

竣工日期：從開工日期順延至合同工期合同工期總日歷天數(shù)：540日歷天。

四、質量標準工程質量標準：

符合國家驗收標準，備案合格

五、合同價款

金額（大寫）：暫定價人民幣（大寫）柒仟柒佰捌拾伍萬壹仟元（￥7785。10萬元）按20_________《江蘇省建筑與裝璜工程計價表》、《江蘇省安裝工程計價表》及現(xiàn)行的相關定額、文件等結算并經(jīng)有資質部門審核后的總價下浮10%作為最終結算價（其中最終結算時鋼材、商品混凝土價格須經(jīng)甲方相關人員簽證認可后按實計算，不參加下浮，人工費按淮安市有關文件執(zhí)行不下浮。無框玻璃門、窗不在本合同價款內，如承包方施工另行商定）。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書

2、本合同專用條款

3、明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議

4、本合同通用條款

5、投標書、招標文件和中標通知書

6、施工圖紙

7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求

8、工程預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、

本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、

承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、

發(fā)包人向承包人承諾按照合同的.約定的期限和方式付合同價款及其他應當支付的款項。

十、

合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

甲方（公章）：_________？乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________？法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日？_________年____月____日工程建設合同篇6

建設方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方）

承建方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

甲方委托乙方承建＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程設計及全部主體工程建設，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

工程建設范圍：本工程以包工包料包設計的方式進行總承包

一、設計方面：

乙方負責工程建設的建筑圖及施工圖設計，乙方須依據(jù)工程所處條件嚴格按照《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-20xx）、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-20xx）、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-20xx）、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-20xx）進行設計，由設計因素造成的`結構破壞，乙方應負有修補或賠償甲方經(jīng)濟損失的責任。

二、施工方面：

1.工程總體質量符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-20xx）合格標準。

2.乙方必須嚴格按照設計圖紙、國家建筑標準設計圖集11G101-1、11G101-2、11G101-3進行施工。

3.甲方提供“三通一平”及協(xié)助處理與本樓引起的社會糾紛，如發(fā)生土地手續(xù)糾紛產生的損失由甲方負責。

4.乙方在施工過程中負責做好各項安全措施，對工程施工安全負全部責任，若有發(fā)生任何安全事故、與班組或工人的經(jīng)濟糾紛均由乙方自行承擔，與甲方無關。

5.分部、分項工程質量經(jīng)檢查不合格，乙方承擔返工費用，如出現(xiàn)較大的工程質量問題或出現(xiàn)結構質量問題經(jīng)甲方多處通知后尚不整改或不進行補救措施，甲方可依據(jù)情節(jié)嚴重情況進行處罰并令乙方及時整改。

6.工程所用材料必須達到合格標準。

序號材料名稱規(guī)格選用品牌、材料使用說明

1鋼筋線材、螺紋鋼三鋼、三寶，全部采用三級鋼

2砂粗、中、細均為淡水河砂、泥塊量氯離子、堿質檢測合格《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ52-20xx標準；嚴禁使用海砂

3砌體墻體厚度按圖紙要求要求磚間灰縫控制在8-12mm；窗臺及門洞應設置過梁；墻體頂磚應在下部完成7d后方可砌筑；磚墻應設置間距不小于500mm的雙根拉結筋

4水泥42.5春馳水泥，過程中不得使用其他水泥品牌使用防潮性能好不易破損的復膜編織袋裝水泥；正規(guī)廠家出產水泥應含有以下內容：注冊商標、產地、生產許可證編號、執(zhí)行標準、包裝日期、袋裝凈重、出廠編號、水泥品種等。

5模板嚴禁使用脫層起皮的模板；造成混凝土粘模應進行清理

注：對乙方使用材料非甲方選用的品牌及規(guī)格，甲方有權責令乙方無條件返工和退場處理，未整改時甲方有權依情節(jié)嚴重情況提出處罰。

三、驗收情況：

1、隱蔽工程驗收：混凝土澆筑前，乙方應組織甲方人員進行隱蔽前鋼筋及模板驗收，驗收合格后方可澆筑混凝土;

2、砌體驗收：砌體前拉結筋驗收，砌體頂磚前需組織驗收；

3、結構驗收：甲方在項目完工后15d內組織驗收，逾期當做自動驗收合格。

4、造成混凝土缺陷（蜂窩麻面、空洞）乙方必須鑿打到混凝土密實處后進行修補（嚴禁用砂漿修補）。

四、工程造價：

以施工圖為依據(jù)，實際施工主體結構工程（含砌磚）板面投影面積每平方米人民幣＿＿＿＿元（￥＿＿＿＿元/m2）計算?；A＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，砼地梁以每立方米人民幣＿＿＿＿元（￥＿＿＿＿元/m3），單價依據(jù)工程計價清單而定，工程計價及工程量由雙方協(xié)商后簽訂（見附件1）。

五、付款辦法：

在合同簽證之日先付鋼筋預付款＿＿＿。在施工期間以施工進度的＿＿＿付款，工程施工到封頂板時付至總工程款的＿＿＿，余下＿＿＿工程款在完工＿＿＿內付款。

未盡事宜甲、乙雙方協(xié)商解決

本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

年月日年月日工程建設合同篇7

合同編號：_________建設項目：_________貸款方（甲方）：_________借款方（乙方）：_________根據(jù)國家規(guī)定，乙方為進行基本建設所需貸款，經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。第一條

乙方根據(jù)批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。第二條

借款用途：購置設備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。第三條

貸款利息，按年息_________％計收；乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________；挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數(shù)計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據(jù)政策相應調整。第四條

甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規(guī)定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協(xié)商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。第五條

貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規(guī)定在建設項目投產后用下列資金清償：

1．基本建設收入；

2．新增固定資產的基本折舊基金；

3．固定資產稅；

4．利潤。

乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規(guī)定辦理。第六條

乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協(xié)議作為合同附件。第七條

貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。第八條

乙方在本合同規(guī)定的貸款總額內，根據(jù)批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規(guī)定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收乙方的罰息計算相同。第九條

甲方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解乙方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統(tǒng)計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規(guī)定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。乙方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。第十條

聲明及保證

甲方：

1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條

保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的.原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條

不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條

通知

1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：_________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第十四條

爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

1．提交_________仲裁委員會仲裁；

2．依法向人民法院起訴。第十五條

解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條

補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條

合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法人代表（簽字）：_________

法人代表（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________工程建設合同篇8

甲方（全稱）：

乙方（全稱）：

甲方施工需要，現(xiàn)將工程進行投資建設，為明確雙方責任、權利及義務，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。

第一條工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

第二條工期、進度及工程量

（一）工期：

開工日期：，竣工日期。以甲方書面的開工通知為準；

工期：天；

具體工期視施工情況，根據(jù)甲方要求進行調整。其間遇到不可抗力因素影響，工期另行約定。

（二）進度要求：施工進度必須滿足甲方與業(yè)主簽訂的合同工期要求，在合同工期內完成分包范圍各分項工程項目。

（三）工程量：

1、工程量見附表工程量清單。

1、工程量測算方法：最終結算工程量以甲方乙雙方確認的并經(jīng)審計后的最終有效計費工程量為準。

（四）施工設備要求：以滿足施工進度要求為準。

（五）技術參數(shù)與材料要求：滿足設計技術規(guī)格書及設計施工圖的要求。

（六）施工內容：按設計施工圖紙施工，以實際施工進度為準。

第三條工程質量

（一）工程質量標準：符合市政道路及管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范。

（二）工程質量應達到合格等級。

（三）工程質量應當達到本合同約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。

（四）工程質量達不到約定標準的部分，甲方要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

第四條工程款支付及計費方式

（一）本工程合同價款為：

人民幣￥元（人民幣大寫：）。

具體費用組成見附件分項工程量清單，除了屬于業(yè)主原因發(fā)生的設計變更或總包合同專用條款約定的其他可以調整因素外，本合同價款不予調整。本工程采用固定綜合單價計費方法，合同價款包括乙方完成本合同工程所需的一切費用，合同單價按甲乙雙方議定價格確定。

（二）工程款支付方式：

１、工程預付款的支付：無。

２、工程款（進度款）支付：工程交工驗收之日起日歷天內，發(fā)包人支付全部工程款（扣除５％工程保修金）。

第五條工程竣工驗收和結算

（一）驗收標準：

工程質量和驗收按市政道路及管網(wǎng)工程施工及驗收標準進行驗收。

（二）驗收方式及辦法：

工程具備階段驗收條件或竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工有關規(guī)定，向甲方代表提供完整階段驗收資料或竣工資料及驗收報告。

甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后１０天內無正當理由不組織驗收，或驗收后５天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續(xù)。

竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

甲方不能按協(xié)議條款約＊＊期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用。

（三）竣工結算：

竣工報告批準后，乙方應按國家有關規(guī)定和協(xié)議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后應及時給予批準或提出修改意見，在協(xié)議條款約定時間內將撥款通知送經(jīng)辦的銀行，并將副本送乙方。由政府承認的審計部門審核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后１５天內將竣工工程交付甲方。

甲方無正當理由收到竣工報告后３０天內不辦理結算，從第３１天起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款的利息，并承擔違約責任。

第六條甲方責任

1、辦理土地征用，青苗樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題；

2、將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至協(xié)議條款約定地點，并保證施工期間的需要；

3、開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及協(xié)議條款約定的施工場地內的主要交通干道，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通；

4、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準確；

5、辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及鐵路專用線的申報批準手續(xù)（證明乙方自身資質的證件除外）；

6、將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗；

7、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

8、協(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。

甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經(jīng)濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

第七條乙方責任

1、在其設計資格證書允許的.范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經(jīng)甲方代表批準后使用。

2、向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表和工程事故報告。

３。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用。

4、按協(xié)議條款約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。

5、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方同意后辦理有關手續(xù)，甲方承擔由此發(fā)生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。

6、已竣工程未交付甲方之前，乙方按協(xié)議條款約定負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應經(jīng)濟支出，在協(xié)議條款內約定。甲方提前使用后發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。

7、按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

8、保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場到達合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款（合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外）。

乙方不履行上述各項義務，造成工期延誤和工期損失，應對甲方的損失給予賠償。

第八條保修

乙方按國家有關規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修支付保修金。

保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。

保修期間，乙方應在接到修理通知之日后１０天內派人修理，否則，甲方可委托其它單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的經(jīng)濟支出，由甲方承擔。

采取按合同價款一定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保險期滿后２０天內結算，將剩余保修金和按協(xié)議條款約定利率計算的利息一起退還乙方，不足部分由乙方交付。

第九條爭議、違約和索賠

（一）爭議：

甲乙雙方因合同發(fā)生爭議，可以向有管轄權的合同仲裁機關申請仲裁。

發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好完工工程：

1、合同確已無法履行；

2、雙方協(xié)議停止施工；

3、調解要求停止施工，且為雙方接受；

4、仲裁機關要求停止施工；

5、法院要求停止施工。

（二）違約：

甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計的規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前１０天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

（三）索賠：

甲方未能按合同約定支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下向甲方索賠：

1、有正當索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有關證據(jù)；

2、索賠事件發(fā)生后２０天內，向甲方發(fā)出要求索賠的通知；

3、甲方在接到索賠通知后１０天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)，甲方在１０天內未予答復，應視為該項索賠已經(jīng)批準。

第十條其它

（一）安全施工：

乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。

乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。

在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關的經(jīng)濟支出。

（二）專利技術、特殊工藝和合理化建議：

甲方要求采用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。

乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設計和施工組織設計的更改及對原定材料、設備的換用，必須經(jīng)甲方代表批準。

以上發(fā)生的費用和獲得的收益，雙方按協(xié)議分攤或分享。

（三）工程分包。

乙方可按投標書和協(xié)議條款約定分包部分工程。

乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。

分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

除協(xié)議條款另有約定，分包工程價款由乙方與分包單位結算。

（四）不可抗力：

不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在２４小時內向甲方代表通報受害情況，按協(xié)議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔１０天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。

因災害發(fā)生的費用由雙方分別承擔：

1、工程本身的損害由甲方承擔；

2、人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用；

３。造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔；

4、所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協(xié)議約定。

（五）保險（如有時）。

甲方按協(xié)議條款約定，辦理建筑工程和在施工場地甲方人員及第三方人員生命財產的保險，并支付一應費用，費用在工程造價中列出。

乙方辦理自己在施工場地人員生命財產和機械設備的保險，并支付一應費用。

投保后發(fā)生事故，乙方應在１５天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１５天后每１０天報告一次，直到損害結束。

（六）工程停建或緩建：

由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟支出，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

（七）合同的生效與終止：

本合同自協(xié)議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

（八）合同份數(shù)：

合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本四份，由甲乙雙方分送有關部門。

甲方：乙方：

簽約時間：簽約時間：工程建設合同篇9

發(fā)包人(全稱)(甲方)

承包人(全稱)(乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿，公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：盱眙縣機動車保姆城

工程地點：盱眙縣龍泉轉盤西南側

工程內容：框架結構;局部4-15層;建筑面積77851.99平方米

工程立項批準文號：資金來源：自籌。

二、工程承包范圍

承包范圍：圖紙設計范圍內土建及水電安裝工程

三、合同工期

開工日期：以經(jīng)審批的開工報告為準

竣工日期：從開工日期順延至合同工期合同工期總日歷天數(shù)：540日歷天。

四、質量標準工程質量標準：符合國家驗收標準，備案合格

五、合同價款

金額(大寫)：暫定價人民幣(大寫)柒仟柒佰捌拾伍萬壹仟元(￥7785.10萬元)按20xx《江蘇省建筑與裝璜工程計價表》、《江蘇省安裝工程計價表》及現(xiàn)行的`相關定額、文件等結算并經(jīng)有資質部門審核后的總價下浮10%作為最終結算價(其中最終結算時鋼材、商品混凝土價格須經(jīng)甲方相關人員簽證認可后按實計算，不參加下浮，人工費按淮安市有關文件執(zhí)行不下浮。無框玻璃門、窗不在本合同價款內，如承包方施工另行商定)。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書

2、本合同專用條款

3、明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議

4、本合同通用條款

5、投標書、招標文件和中標通知書

6、施工圖紙

7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求

8、工程預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同的約定的期限和方式付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日工程建設合同篇10

甲方：

乙方：

為明確甲、乙雙方權利、責任關系，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

____________改造工程。

二、工程地點：

____________________。

三、承包內容：

1、乙方負責拆除甲方現(xiàn)有________兩棟共計______平方住宅樓及地上所有建筑物。所拆除的一切物品全部由乙方自行處理(包括鋼材、樹木料、磚瓦、預制板、電線電纜、機械設備等)變現(xiàn)后收入全部給乙方作為拆除工資費用、另外甲方按每平方補給乙方_______元的渣土外運費。工期為_____天。

2、乙方承包甲方_________運圍墻內全部基礎大型土石方工程。

四、承包單價：

地坪以下，4米以內土方__元/㎡，地坪以下4~8米土方為__元/立方，地坪以下8~12米土方為__元/立方，風化石__元/立方，巖石__元/立方(如果遇地下水及地下建筑物另計)

五、付款方式：

設備進場五天內甲方支付__萬元給乙方作為進場費，以后根據(jù)進度每周支付一次進度款給乙方，工程全部完工一周內付清全部工程款。

六、土石方工程期限：

從甲方通知進場之日起60個工作日完成，但人力不可抗拒的原因以及甲方原因造成不能施工除外(如因甲方拆遷安置等原因而引起的阻工，不按時支付工程款、地下巖石方比例過大，遇地下水等)。雙方協(xié)商順延工期，滲水量過大，排水機械臺班按實簽證。

七、工程質量及技術要求：

本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

1、整個土方開挖順序應遵循分層開挖，防止超挖的原則進行;

2、土石方工程完工后的`驗收標高與設計標高的誤差不大于±20㎝，垂直面無偏坡。

3、進場施工前，必須提前5天向甲方分別提交：土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

4、對接近基底部份應統(tǒng)一預留50㎝左右土方，挖至平均標高采用機械與人工相結合挖土，對于機械降效的費用乙方不得加價。

5、邊坡應達到甲方設計要求，如出現(xiàn)基底深淺不一時，乙方應配合甲方進行二次開挖。

八、安全文明施工：

乙方應嚴格按照有關安全文明施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施。

1、渣土運出現(xiàn)場時應按要求建立洗車設施，并有專人進行管理，嚴禁在運輸過程中出現(xiàn)跑、滴、漏、撒現(xiàn)象。

2、機械開挖時按批準的施工順序進行施工，嚴禁野蠻施工，施工機械需備專人指揮。

3、所有人員進入施工場地都必須自覺配戴安全帽。

九、保證金交付與返還

雙方簽訂施工合同時，乙方應向甲方交納保證金__萬元，乙方進場施工一個月甲方退還全部保證金。

十、違約責任

1、本合同工程不允許轉包，若甲方核實乙方有轉包行為，甲方有權單方終止合同，要求乙方無條件退場。

2、由于乙方原因不能按期完成工程任務，甲方有權對乙方實行違約處理。每延誤一天，處200元違約金。若乙方提前完成，每天獎200元。

3、如甲方收到乙方保證金四十五天后，仍未開工必須無條件退還乙方的保證金。并向乙方支付1萬元違約金。

4、由于甲方原因造成乙方中途停工兩天以上，三十天以內，除順延工期外，按銀行利息三倍給乙方支付保證金利息。停工三十天以上，按上述第3條處理。

本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章，甲方收到乙方保證金后生效。工程結束乙方收到全部工程款后自然終止。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議明確，補充協(xié)議具有同等法律效力。

發(fā)包單位：

法定代表人：

承包單位：

法定代表人：

委托代理人：

聯(lián)系電話：

_________年____月____日工程建設合同篇11

甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。

第一條：工程名稱：

第三條：工程范圍：見附件.

第四條：工程總價：

人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。

第五條：

5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日

5.2合同總工期：元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。

第六條：本工程質量標準

按設計文件及相關規(guī)范規(guī)定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

第七條：代表

甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

第八條：工地管理

8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。

8.2嚴格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

8.3乙方進入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴重移交司法部門處理。

第九條：設備、材料、通行及配套

9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

9.2本工程使用的材料：見附件。

9.3乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

第十條：工程保險

10.1乙方應對其員工購買保險

10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續(xù)保費用。

第十一條：變更設計

11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。

11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

第十二條：工程延期

12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

第十三條：驗收

13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經(jīng)監(jiān)理工程師認可后，由甲方驗收。

13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的.已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。

13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發(fā)生轉移。

第十四條：違約及損害賠償責任

14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。

14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產或財務發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

第十五條：糾紛處理

甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應平等協(xié)商，協(xié)商不成，由人民法院管轄。

第十六條：其它

16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日工程建設合同篇12

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：

裝飾工程施工責任合同書

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

委托代理人：（姓名）聯(lián)系電話：承包方（以下簡稱乙方）：

承包負責人：（姓名）聯(lián)系電話：經(jīng)考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確

雙方在施工過程中的.權利、責任和義務，經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂如下條例：

一、工程地址：商丘XX

二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚

20元，具體數(shù)量以現(xiàn)場項目經(jīng)理審核為準。

四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10

215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊

全有效。

六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元?？⒐ず?/p>

格后支付全款。

七、工程驗收與保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

1、材料進場后的材料驗收；

2、基層驗收；

3、飾面驗收；

4、細節(jié)驗收及修補

八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據(jù)合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。

甲方簽字：乙方簽字：

代表：責任人：________年____月日________年____月____日工程建設合同篇13

甲方：___________

乙方：___________

由甲方承建的合水縣廣場路（林馨苑）20xx年限價房，生活適用房1#樓工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方負責建筑物內配套工程的施工。為進一步明確雙方的責任，權利和義務，保障甲乙雙方的利益，保證工程順利進行，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，簽訂水暖預留、消防工程施工合同（以下簡稱本合同）。

第一條承包范圍：

包含施工圖及設計變更范圍內的以下工作內容：

（1）排水系統(tǒng)預留；

（2）暖氣預留；

（3）消防水系統(tǒng)預留及安裝；

（4）自動報警及安裝；

（5）自動噴淋及安裝。

承包方式：按合同承包范圍包人工、包工期、包質量、包安全和文明施工、包驗收。

第二條結款方式：

（1）人工費總額11。5萬元，按工程進度的65%付款，按月付，整體工程驗收完畢后，以10%的人工費總額為后期保修金，保修期為一年，保修期滿后若無質量問題，一月內付清保修金，如果有質量問題，乙方無條件修復，費用自付，若乙方未修復，則甲方另派人予以維修，產生的費用從質量保證金中扣除