圍欄施工合同（5份范本）

圍欄施工合同（5份范本）名目第1篇圍欄砌筑施工合同第2篇保定市圍欄砌筑施工合同第3篇2023年圍欄施工合同書第4篇圍墻圍欄承包施工合同第5篇網(wǎng)圍欄施工合同

【第1篇】圍欄砌筑施工合同

2023圍欄砌筑施工的發(fā)包方：____________

承包方：____________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條工程概況

工程名稱：

工程地點：

其次條承包方式

包工包料。

第三條工程承包范圍

1、甲方供應(yīng)圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎(chǔ))、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預(yù)算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設(shè)計要求;特別要求按甲方書面通知。

3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與四周業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調(diào)整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或削減工程量的，在經(jīng)甲方確認后按實結(jié)算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。

第四條合同工期

接甲方指令后開工，在年月日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認可適當順延工期。

由于乙方的緣由導致工程延期，承包人應(yīng)擔當1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

第五條質(zhì)量要求

符合國家相關(guān)規(guī)定及達到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達到合格標準。

第六條工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調(diào)整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

3、經(jīng)甲方確認的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時應(yīng)扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi)，付至合同總價款的50%;結(jié)算完畢付至結(jié)算價的95%;剩余5%結(jié)算價作為質(zhì)保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。

乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能準時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行擔當，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條甲方職責

現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括幫助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條乙方職責

1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。聽從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必需仔細貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險，擔當一切安全措施費用;施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方擔當。

2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行擔當一切責任;如因乙方緣由導致甲方和第三方人身、財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)準時予以賠償。必要時甲方可將乙方應(yīng)擔當?shù)纳鲜鲑r償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必需文明施工，保持現(xiàn)場施工干凈，做到現(xiàn)場施工干凈，如乙方不聽從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責任由乙方擔當;在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未準時清理，甲方有權(quán)另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能準時進行修理的，甲方有權(quán)另行支配其他施工隊伍修理，所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的.，甲方有權(quán)向乙方追償。

5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必需到達相關(guān)標準要求，且材質(zhì)必需得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應(yīng)擔當相關(guān)責任及損失(包括工期延誤責任)。

6、乙方應(yīng)負責已完成工程的愛護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥當做好看護工作。

第九條違約責任

1、本工程應(yīng)達到甲方要求的質(zhì)量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行擔當因此給發(fā)包人造成的全部損失。

2、乙方應(yīng)根據(jù)合同商定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不聽從甲方支配，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方全部人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。

4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方擔當一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責任及損失均由乙方擔當。

第十條廉潔條款

承包人被發(fā)覺以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“款待”、“消遣”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種狀況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)全部應(yīng)付款項，如情節(jié)嚴峻或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。

第十一條其它商定

1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結(jié)清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

【第2篇】保定市圍欄砌筑施工合同

2023保定市圍欄砌筑施工發(fā)包方：____________

承包方：____________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條工程概況

工程名稱：

工程地點：

其次條承包方式

包工包料。

第三條工程承包范圍

1、甲方供應(yīng)圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎(chǔ))、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預(yù)算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設(shè)計要求;特別要求按甲方書面通知。

3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與四周業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調(diào)整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或削減工程量的，在經(jīng)甲方確認后按實結(jié)算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。

第四條合同工期

接甲方指令后開工，在年月日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認可適當順延工期。

由于乙方的緣由導致工程延期，承包人應(yīng)擔當1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

第五條質(zhì)量要求

符合國家相關(guān)規(guī)定及達到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達到合格標準。

第六條工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外損害保險、突發(fā)大事?lián)岆U費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工協(xié)作及水電費等一切直接和間接費用。全部政策性文件調(diào)整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

3、經(jīng)甲方確認的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時應(yīng)扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi)，付至合同總價款的50%;結(jié)算完畢付至結(jié)算價的95%;剩余5%結(jié)算價作為質(zhì)保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。

乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能準時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行擔當，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條甲方職責

現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括幫助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條乙方職責

1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。聽從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必需仔細貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險，擔當一切安全措施費用;施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方擔當。

2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行擔當一切責任;如因乙方緣由導致甲方和第三方人身、財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)準時予以賠償。必要時甲方可將乙方應(yīng)擔當?shù)纳鲜鲑r償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必需文明施工，保持現(xiàn)場施工干凈，做到現(xiàn)場施工干凈，如乙方不聽從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責任由乙方擔當;在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未準時清理，甲方有權(quán)另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能準時進行修理的，甲方有權(quán)另行支配其他施工隊伍修理，所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的.，甲方有權(quán)向乙方追償。

5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必需到達相關(guān)標準要求，且材質(zhì)必需得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應(yīng)擔當相關(guān)責任及損失(包括工期延誤責任)。

6、乙方應(yīng)負責已完成工程的愛護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥當做好看護工作。

第九條違約責任

1、本工程應(yīng)達到甲方要求的質(zhì)量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行擔當因此給發(fā)包人造成的全部損失。

2、乙方應(yīng)根據(jù)合同商定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不聽從甲方支配，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方全部人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。

4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方擔當一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責任及損失均由乙方擔當。

第十條廉潔條款

承包人被發(fā)覺以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“款待”、“消遣”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種狀況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)全部應(yīng)付款項，如情節(jié)嚴峻或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。

第十一條其它商定

1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結(jié)清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

【第3篇】2023年圍欄施工合同書

2023年圍欄施工合同書范本完整版

發(fā)包方(甲方)：__________

承包方(乙方)：__________

依照《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，結(jié)合本工程詳細狀況，雙方協(xié)商達成以下合同：

第一條：工程概況

1、工程名稱：__________;

2、工程地點：__________;

3、工程范圍：__________;

4、工程用料：__________;

5、工程內(nèi)容：__________;

6、承包方式：__________。

其次條：施工工期

1、本工程工期自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工，工期______天。因甲方緣由或不行抗因素，導致工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期順延。

2、遇下例狀況工期可順延：

(1)連續(xù)停水停電達4小時以上的;

(2)消失書面停工要求的`;

(3)消失人力不行抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);

(4)非乙方緣由造成的停工;

(5)因甲方未按時支付工程進度款影響施工;

(6)由于甲方其它緣由造成的停工(如場地整理未好影響施工等)。

基于以上緣由造成的停工，可按實際影響施工天數(shù)順延。

第三條：工程變更

任何工程變更，均須甲方下達書面《工程變更通知》，由此引起的工程變更，按實際發(fā)生的工程量結(jié)算。甲方必需在《工程變更通知》下達三日內(nèi)，為每一項工程變更簽定《工程變更結(jié)算單》，作為結(jié)算依據(jù)之一。第1頁圍欄施工合同書范本完整版

第四條：工程造價及結(jié)算方式

1、本工程造價預(yù)算(含稅)為______元，大寫____________。按______元/米計算，結(jié)算時以完工驗收實測數(shù)據(jù)為準。

2、付款方式：該項目全部施工完畢后，經(jīng)甲方驗收合格后付95%，另5%作為工程質(zhì)量保證金，保修期為一年，保修期滿付清余款。

3、乙方需供應(yīng)發(fā)票。

第五條：甲方責任

1、無條件供應(yīng)乙方在施工時的用水用電。

2、負責協(xié)調(diào)施工中乙方與其他方的關(guān)系。

3、按時拔付工程款，擔當因延期付款而導致的一切經(jīng)濟損失。

4、若施工過程中城管等有關(guān)方面禁止施工，則甲方必需按已完工程量成品計價，準時支付工程款給乙方。

第六條：乙方責任

1、指定專人為乙方駐工地代表，協(xié)調(diào)解決乙方責任范圍內(nèi)的各項事宜;負責按有關(guān)要求組織施工，按期、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。

2、聽從甲方統(tǒng)一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。

3、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定和環(huán)境愛護規(guī)定，嚴格根據(jù)圖紙施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。

第七條：質(zhì)保期

質(zhì)保期一年，在質(zhì)保期內(nèi)乙方對工程消失的任何質(zhì)量問題負責，甲方通知后2天內(nèi)乙方派專人到達現(xiàn)場修理施工，對于人為損壞及使用不當造成的破壞不擔當保修責任。

第八條：安全責任

乙方在施工過程中發(fā)生的非甲方緣由造成的安全事故，由乙方自行負責，甲方不擔當任何責任。

第九條：違約責任

合同簽定后，雙方應(yīng)嚴格遵守各項商定條款。若有一方違約，則違約方除賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失外，還須向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的10%違約金。

【第4篇】圍墻圍欄承包施工合同

2023圍墻圍欄承包施工甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方托付乙方進行港口中學?；@球場等工程施工，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商全都，簽訂本合同：_________________

一、工程內(nèi)容：_________________

1、圍墻：_________________100米

2、籃球操場(1個)513.24平方米

3、新食堂前水泥地面：_________________248平方米

4、臺價：_________________113.7平方米

5、暗溝：_________________350米。

6、明溝：_________________100米

7、傳達室：_________________17.28平方米

8、校門：_________________1個。

9、擋土墻：_________________20米，花池圍欄：_________________80米

10、升旗臺：_________________1個

11、檢查井：_________________6個。

12、辦公樓與教學樓地面水泥：_________________1098平方米。

13、該籃球場、圍墻等內(nèi)容詳細做法見乙方供應(yīng)的施工圖。

3、由于本地塊地質(zhì)緣由，乙方必需對圍墻基礎(chǔ)進行處理并擔當一切費用，以保證圍墻的安全建設(shè)和使用。

4、該圍墻的驗收標準以實地測