承攬加工合同樣書范文（3篇）

第14頁共14頁承攬加工合?同樣書范文?承攬方：?_____?定作方：?_____?定作方委?托承攬方加?工____?_，經(jīng)雙方?充分協(xié)商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條加工?成品：__?___第?二條加工成?品質量要求?：(加工定?作物品，需?要封存樣品?的，應當由?雙方代表當?面封簽，并?妥為保存，?作為驗收的?依據(jù))第?三條原材料?的提供辦法?及規(guī)格，數(shù)?量，質量：?1，用承?攬方原料完?成工作的，?承攬方必須?依照合同規(guī)?定原材料，?并接受定作?方檢驗。承?攬方隱瞞原?材料的缺陷?或者使用不?符合合同規(guī)?定的原材料?而影響定作?物的質量時?，定作方有?權要求重作?，修理，減?少價款或退?貨。2，?用定作方原?材料完成工?作的，合同?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間，數(shù)量?，質量，規(guī)?格提供原材?料。承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對修理?的物品不得?偷換零部件?。3，原?材料等物品?交(提)日?期計算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條技術?資料，圖紙?提供辦法：?1，承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間，發(fā)現(xiàn)提?供的圖紙或?技術要求不?合理，應當?及時通知定?作方;定作?方應當在規(guī)?定的時間內?回復，提出?修改意見。?承攬方在規(guī)?定的時間內?未得到答復?，有權停止?工作，并及?時通知定作?方，因此造?成的損失，?由定作方賠?償。2，?承攬方對于?承攬的工作?，如果定作?方要求保密?，應當嚴格?遵守，未經(jīng)?定作方許可?不得留存技?術資料和復?制品。3?，定作方應?當按規(guī)定日?期提供技術?資料，圖紙?等。第五?條價款或酬?金：價款或?酬金，按照?國家或主管?部門的規(guī)定?執(zhí)行，沒有?規(guī)定的由當?事人雙方商?定。第六?條驗收標準?和方法：?1，按照合?同規(guī)定的質?量要求，圖?紙和樣品作?為驗收標準?。2，定?作方應當按?合同規(guī)定的?期限驗收承?攬方所完成?的工作。驗?收前承攬方?應當向定作?方提交必需?的技術資料?和有關質量?證明。對短?期檢驗難以?發(fā)現(xiàn)質量缺?陷的定作物?或項目的，?應當由雙方?協(xié)商，在合?同中規(guī)定保?證期限。保?證期限內發(fā)?生問題，除?定作方使用?或保管不當?等原因而造?成質量問題?的以外，由?承攬方負責?修復或退換?。3，當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發(fā)生爭議時?，可由法定?質量監(jiān)督檢?驗機構提供?檢驗證明。?)第七條?交(提)貨?的時間和地?點：1，?交(提)定?作物期限應?當按照合同?規(guī)定履行。?任何一方要?求提前或延?期交(提)?定作物，應?當在事先與?對方達成協(xié)?議，并按協(xié)?議執(zhí)行。?2，交(提?)定作物日?期的計算：?承攬方自備?運輸工具送?交定作物的?，以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸?shù)模?以發(fā)運定作?物時承運部?門簽發(fā)戳記?日期為準;?自提定作物?的，以承攬?方通知的提?取日期為準?，但承攬方?在發(fā)出提取?定作物的通?知中，必須?留給定作方?以必要的途?中時間;雙?方另有約定?的，按約定?的方法計算?。)第八?條包裝要求?及費用負擔?：____?_第九條?運輸辦法及?費用負擔：?_____?第十條結?算方式及期?限：___?__第十?一條其他：?1，根據(jù)?國家有關規(guī)?定，定作方?可向承攬方?交付定金。?定金數(shù)額由?雙方協(xié)商確?定。定作方?不履行合同?的，無權請?求返還定金?。承攬方不?履行合同的?，應當雙倍?返還定金。?2，根據(jù)?國家有關規(guī)?定，經(jīng)當事?人雙方約定?，定作方可?向承攬方給?付預付款。?承攬方不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數(shù)返還?預付款。定?作方不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?。等等。)?第十二條?承攬方的違?約責任：?一，未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價;不同?意利用的，?應當負責修?整或調換，?并承擔逾期?交付的責任?;經(jīng)過修整?或調換后，?仍不符合合?同規(guī)定的，?定作方有權?拒收，由此?造成的損失?由承攬方賠?償。二，?交付定作物?或完成工作?的數(shù)量少于?合同規(guī)定，?定作方仍然?需要的，應?當照數(shù)補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;少交?部分定作方?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由承攬方賠?償。三，?未按合同規(guī)?定包裝定作?物，需返修?或重新包裝?的，應當負?責返修或重?新包裝，并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的，承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規(guī)定造成定?作物毀損，?滅失的，由?承攬方賠償?損失。四?，逾期交付?定作物，應?當向定作方?償付違約金?_____?元;(合同?中無具體規(guī)?定的，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定，按逾?期交付部分?的價款總額?計算，向定?作方償付違?約金)以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?未經(jīng)定作方?同意，提前?交付定作物?，定作方有?權拒收。?五，不能交?付定作物或?不能完成工?作的，應當?償付不能交?付定作物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?___%(?10%--?30%幅度?)或酬金總?額的___?__%(2?0%--6?0%幅度)?違約金。?六，異地交?付的定作物?不符合合同?規(guī)定，暫由?定作方代保?管時，應當?償付定作方?實際支付的?保管，保養(yǎng)?費。七，?實行代運或?送貨的定作?物，錯發(fā)到?達地點或接?收單位(人?)，除按合?同規(guī)定負責?運到指定地?點或接收單?位(人)外?，并承擔因?此多付的運?雜費和逾期?交付定作物?的責任。?八，由于保?管不善致使?定作方提供?的原材料、?設備、包裝?物及其它物?品毀損、滅?失的、應當?償付定作方?因此造成的?損失。九?，未按合同?規(guī)定的辦法?和期限對定?作方提供的?原材料進行?檢驗，或經(jīng)?檢驗發(fā)現(xiàn)原?材料不符合?要求而未按?合同規(guī)定的?期限通知定?作方調換，?補齊的，由?承攬方對工?作質量，數(shù)?量承擔責任?。十，擅?自調換定作?方提供的原?材料或修理?物的零部件?，定作方有?權拒收，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條定作方?的違約責任?：一，中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?二，中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方的未履行?部分價款總?值的___?__%(1?0%--3?0%幅度)?的違約金;?不屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方以未履?行部分酬金?總額的__?___%(?20%--?-60%的?幅度)違約?金。三，?未按合同規(guī)?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?方有權解除?合同，定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失;承攬方?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作方應當償?付承攬方停?工待料的損?失。四，?超過合同規(guī)?定期限領取?定作物的，?除按本條第?五款規(guī)定償?付違約金外?，還應當承?擔承攬方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。定作方超?過領取期限?六個月不領?取定作物的?，承攬方有?權將定作物?變賣，所得?價款在扣除?報酬、保管?、保養(yǎng)費后?，退還給定?作方;變賣?定作物所得?少于報酬、?保管、保養(yǎng)?費時，定作?方還應補償?不足部分;?如定作物不?能變賣，應?當賠償承攬?方的損失。?五，超過?合同規(guī)定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定向承?攬方償付違?約金;以酬?金計算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的千分之?一償付違約?金。六，?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失及?運輸部門的?罰款。七?，變更交付?定作物地點?或接收單位?(人)，承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條不可抗力?：在合同規(guī)?定的履行期?限內，由于?不可抗力致?使定作物或?原材料毀損?、滅失的，?承攬方在取?得合法證明?后，可免予?承擔違約責?任，但應當?采取積極措?施，盡量減?少損失，如?在合同規(guī)定?的履行期限?以外發(fā)生的?，不得免除?責任;在定?作方遲延接?受或無故拒?收期間發(fā)生?的，定作方?應當承擔責?任，并賠償?承攬方由此?造成的損失?。第十五?條糾紛的處?理：加工承?攬合同發(fā)生?糾紛時，當?事人雙方應?協(xié)商解決;?協(xié)商不成時?任何一方可?向合同管理?機關申請調?解，___?__，也可?以直接向人?民法院起訴?。本合同?自____?_年___?__月__?___日起?生效，合同?履行完畢即?失效。本合?同執(zhí)行期間?，雙方不得?隨意變更和?解除合同，?合同如有未?盡事宜，應?由雙方共同?協(xié)商，作出?補充規(guī)定，?補充規(guī)定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定作方和?承攬方各執(zhí)?一份;合同?副本一式_?____份?，交___?__(如經(jīng)?簽證或公證?，則應送簽?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定作方：?_____?(蓋章)?代表人：_?____(?蓋章)地?址：___?__電話?：____?_開戶銀?行：___?__帳號?：____?_承攬方?：____?_(蓋章)?代表人：?_____?(蓋章)?地址：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___帳?號：___?____?___年_?____月?_____?日訂承攬?加工合同樣?書范文（二?）委托方?：____?_(以下簡?稱甲方)?加工方：_?____(?以下簡稱乙?方)依據(jù)?《____?_》的有關?規(guī)定，甲乙?雙方就甲方?委托乙方進?行鋼結構加?工制作事宜?，經(jīng)友好協(xié)?商，達成一?致并訂立本?合同，共同?遵守。一?、加工方式?甲方提供?鋼結構工程?施工圖紙，?乙方包工包?料加工。?二、加工內?容本合同?所涉之加工?內容為甲方?提供的錦繡?物流倉儲樓?工程的施工?圖紙中的鋼?結構的加工?制作(含拋?丸除銹，刷?紅丹防銹底?漆一遍)。?三、加工?工期從乙?方收到甲方?的第一筆預?付款(或定?金)之日起?開始計算工?期。四、?加工量、單?價及總金額?1、以上?價格均為《?稅工程施工?質量驗收規(guī)?范》(GB?-5020?5-___?__)。甲?方提供施工?圖紙一套，?并簽字蓋章?，乙方須嚴?格按圖紙要?求加工制作?。2、上?表所列之加?工量為暫定?加工量，結?算時按加工?廠分解圖、?下料單、理?論重量加量?0%損耗計?算。本合同?從生效之日?起，合同單?價不因市場?價格變化而?變更。3?、上表所列?之“金額”?的“合計”?項為暫定總?價。4、?本合同采用?的定價方式?結算。五?、運輸方式?：需方自提?，運費自負?。六、結?算、付款及?付款方式?1、本合同?簽訂后萬元?為定金，_?____萬?元為預付款?。乙方收到?甲方支付的?足額定金和?預付款后開?始組織生產?。如本合同?簽訂后3天?內，乙方未?收到甲方支?付的足額定?金和預付款?，本合同自?動終止，甲?方已支付的?定金不退還?。2、乙?方生產、制?作鋼結構過?程中，甲方?付款提貨，?且甲方累計?所提貨物的?價款不得超?過甲方實際?已支付的貨?款數(shù)額(定?金除外)。?甲方最后一?次提貨前，?雙方辦理結?算，貨款應?全額付清，?乙方財務收?到甲方支付?的全額貨款?并確認后，?安排發(fā)貨。?3、如甲?方在現(xiàn)場安?裝時發(fā)現(xiàn)有?質量問題，?應及時通知?乙方，乙方?必須在12?小時內到現(xiàn)?場處理問題?。七、雙?方責任甲方?責任1、?甲方應于合?同簽訂時提?供給乙方完?整、詳細的?工程施工圖?紙壹套。?2、甲方負?責按本合同?規(guī)定的時間?、方式提貨?、驗貨，支?付貨款、辦?理結算。?3、本合同?所涉及工程?如中途有設?計變更，甲?方應以書面?方式在變更?實施前2天?書面通知乙?方，因變更?導致的材料?增減按實結?算。甲方書?面通知前產?生的半成品?由甲方承擔?，按照合同?約定價格支?付乙方價款?。4、甲?方提供的施?工圖紙需交?乙方審核，?對乙方提出?的圖紙錯誤?，甲方必須?在乙方提出?后12小時?內解決。由?此造成的工?期延誤由甲?方承擔相應?責任。_?___月日?為甲方最后?提貨期限。?因甲方原因?造成在期限?內未提完所?訂的全部貨?物，甲方應?在最后提貨?期限屆滿后?7天內付清?全部貨款。?否則甲方提?貨時，市場?價格上漲的?，按照漲價?后價格結算?;市場價格?下跌的，按?照下乙方?責任1、?乙方承擔本?合同范圍內?鋼結構構件?的材料采購?和加工制作?。乙方應嚴?格按照甲方?提供的施工?圖紙?zhí)岢龅?技術要求、?質量、數(shù)量?、包裝等具?體要求進行?生產加工，?并做好自檢?工作，確保?質量、進度?。加工完后?，保存甲方?提供的施工?圖紙。2?、乙方負責?成品構件的?捆扎、裝車?等工作。?3、乙方在?鋼構件出廠?時，需提供?所采購鋼材?的材質證明?，產品的檢?驗報告，合?格證明等技?術資料一式?四份(注：?不含帶MA?章的探傷報?告及第三方?材料復檢費?)。4、?日開始供應?第一批構件?，供貨要求?詳見甲方書?面需貨計劃?，____?_年___?__月__?___日前?將全部鋼構?件供完。?八、質量驗?收1、甲?方在鋼構件?出廠前進行?質量復檢。?復檢合格后?，由于運輸?的原因產生?的產品質量?問題由甲方?負責，乙方?加工的產品?質量問題由?乙方負責，?并在48小?時內解決。?2、質量?異議期限：?甲方收到產?品后如發(fā)現(xiàn)?存在質量問?題，應立即?停止使用，?并在48小?時內向乙方?提出書面異?議。乙方接?到甲方書面?異議后派員?到現(xiàn)場查驗?并與甲方協(xié)?商解決。如?甲方未在以?上期限內提?出書面異議?，或甲方收?到貨物后1?個月內未提?出書面異議?的，視為乙?方提供的貨?物質量全部?合格，甲方?不得再以貨?物質量問題?為由要求乙?方承擔任何?責任。3?、甲乙雙方?約定，如果?乙方提供的?貨物質量存?在缺陷，乙?方僅對質量?缺陷產品本?身的價款損?失承擔責任?，乙方不承?擔由于產品?質量缺陷而?造成其他直?接或間接損?失。九、?違約責任?2、因甲方?原因造成乙?方停工、窩?工、返工及?原材料、構?件報廢的，?由甲方負責?賠償乙方因?此發(fā)生的直?接損失。?3、乙方無?故延遲交貨?的，應負責?賠償因此給?甲方造成的?實際損失。?4、本合?同生效后履?行完畢前，?任何一方不?得毀約，不?得擅自解除?本合同。?十、保密責?任任何一?方在簽訂及?履行本合同?的過程中知?悉對方的商?業(yè)秘密，必?須承擔保密?義務，不得?以任何方式?泄露給第三?人。保密期?限自知道或?應當知道該?商業(yè)秘密之?日起，至對?方將該商業(yè)?秘密公開之?日止。十?一、其他約?定1、本?合同所涉之?法定代表人?、經(jīng)辦人對?本合同項下?的債權債務?承擔連帶擔?保責任。?2、本合同?未盡事宜，?由雙方協(xié)商?解決并簽訂?補充協(xié)議，?補充協(xié)議與?本合同具有?同等法律效?力。3、?雙方就本合?同發(fā)生爭議?時應協(xié)商解?決，協(xié)商不?成時，可向?乙方所在地?人民法院提?起訴訟。?4、本合同?經(jīng)雙方簽字?蓋章并在乙?方收到甲方?定金后生效?，至構件交?付完畢貨款?付清后自然?終止。5?、本合同一?式四份，雙?方各執(zhí)兩份?，具有同等?法律效力。?(以下無正?文)甲方?：____?_???????????(蓋章?)乙方：_?____?_____?年____?_月___?__日承?攬加工合同?樣書范文（?三）甲方?:____?_(委托方?)乙方:?_____?(承攬方)?經(jīng)甲乙雙?方協(xié)議，就?有關承攬加?工事宜，擬?結本合同，?以茲雙方信?守。一、?產品名稱及?加工數(shù)量。?1、名稱?：不銹鋼水?泥焊接軌道?板。2、?數(shù)量：附加?工圖紙36?份，按圖紙?數(shù)量要求加?工。以上?產品由甲方?委托乙方才?承攬加工。?二、相關?事宜:1?、由甲方提?供相應產品?的原材料至?乙方指定加?工場所。?2、乙方按?產品圖紙規(guī)?定要求進行?加工，其產?品質量必須?符合技術文?件規(guī)定要求?。3、甲?方委派質檢?代表跟蹤乙?方加工過程?及時解決質?疑問題。?4、乙方加?工過程的切?削余料由甲?方回收。?5、產品出?廠的運輸費?用由乙方承?擔，(甲方?提供適當?shù)?運輸___?__及司機?，乙方承擔?油料耗費及?搬運事宜)?6、產品?出廠前由甲?方委派代表?按圖紙規(guī)定?要求全面驗?收，其不合?格損失由乙?