加工承攬合同詳細版樣例

第10頁共10頁加工承攬合同詳細版樣例甲方：（定作方）_____制品廠乙方：（承攬方）_____有限公司經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。1、印件名稱一：_____，規(guī)格：_____，數(shù)量：_____，色數(shù)：_____，單價：_____，總價：_____；2、印件名稱二：_____，規(guī)格：_____，數(shù)量：_____，色數(shù)：_____，單價：_____，總價：_____；3、印件名稱三：_____，規(guī)格：_____，數(shù)量：_____，色數(shù)：_____，單價：_____，總價：_____；4、印件名稱四：_____，規(guī)格：_____，數(shù)量：_____，色數(shù)：_____，單價：_____，總價：_____；總金額合計：人民幣_____元整（小寫_____元。）2、由甲方將紙箱印制品材料于_____年_____月_____日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。第二條：交貨時間甲方于_____年_____月_____日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。第三條：交貨方式地點交貨方式：交貨地點：第四條：付款結算方式及時間本合同總金額為_____元，甲方支付乙方合同總金額的_____%，即_____元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到_____有限公司對公帳戶，開戶行_____，賬號：_____。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。第五條：雙方的權利和義務1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時間。2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。第六條：違約責任1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定_____人民法院管轄。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。甲方（蓋章）：代理人（簽字）：_____年_____月_____日乙方（蓋章）：代理人（簽字）：_____年_____月_____日加工承攬合同詳細版樣例（二）委托方：(以下簡稱甲方)加工方：(以下簡稱乙方)依據(jù)《_____》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。一、加工方式甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。二、加工內容本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。三、加工工期從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。四、加工量、單價及總金額1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-20_____)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。4、本合同采用的定價方式結算。五、運輸方式：需方自提，運費自負。六、結算、付款及付款方式1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。七、雙方責任甲方責任1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。____月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下乙方責任1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20_____年9月15日前將全部鋼構件供完。八、質量驗收1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。2、質量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。九、違約責任2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。十、保密責任任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。十一、其他約定1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)甲方：(蓋章)乙方：_____年_____月_____日：加工承攬合同詳細版樣例（三）定作方：_____（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____承攬方：_____（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質量、包裝、加工方法：_____二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：_____三、履行的期限、地點和方式：_____四、驗收標準和方法：_____五、結算方式：_____六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____％或酬金總額_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：_____八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院