買賣合同集錦十篇

1、買賣合同集錦十篇買賣合同 篇1甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就乙方購買甲方辦公室有關事宜達成協(xié)議如下：一、乙方購買甲方投資開發(fā)的兩當縣種子公司舊址新建辦公樓靠泰山路二、三層一部分（約448）作為辦公室。二、房屋座落：位于兩當縣城關東街縣種子公司舊址，泰山北路。三、面積 ，另建車庫一間，面積約 .四、房屋結構：磚混結構。五、房屋建筑標準：以現(xiàn)已建成的房屋現(xiàn)狀為標準。六、房款及支付方式：1、房款：單價為 元/ ，總房款為 元/ = 元，最終結算面積以房產證為準。2、付款方式：乙方已向甲方付款 萬元，剩余房款約 元及修樓梯費用 元，待甲方產權證辦理好交于乙方后1個月內全部結清。3、產權證辦理：房屋交付

2、使用后甲方負責為乙方辦理產權證，所產生費用由甲方承擔。七、附屋設施及室內設施：1、院子屬于共有部分，乙方有共同使用和共同管理權力。2、二樓陽臺歸乙方使用。3、甲方負責安裝室內水、門窗設施，并負責接通水、電。4、室內墻面為防瓷涂料，費用由甲方承擔。5、室內地板磚由乙方自己負責。6、已做樓梯所花費用 元全部由乙方承擔，并于最后結算房款時一并付給甲方，此樓梯由乙方拆除，乙方在此處另建車庫，費用由乙方自己承擔。八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。九、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。甲方（簽字蓋章） 乙方（簽字蓋章）甲方法人代表： 乙方法人代表：簽訂日期： 簽訂日期：買賣合同 篇2出售方： （簡稱甲

3、方） 購買方： （簡稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法及相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：一、合同簽訂地：二、塔吊說明：本塔吊由山東省文登市建筑機械廠生產，型號為QTZ400，制造許可證編號：TS2410393-20 xx，出廠編號20060362，塔身高度為28米，標準節(jié)數(shù)12節(jié)及其他零配件。三、出售價格：甲乙雙方確認出售價格為人民幣：113000元（大寫：壹拾壹萬叁仟元整）四、產權說明：甲乙雙方簽字確認本合同并在甲方收到全部價款后，塔吊產權歸乙方所有。五、甲乙雙方責任：甲方保證塔吊設備在出售前能正常使用，并提供塔吊出廠說明書及相關資料給乙方。塔吊裝運及運輸過

4、程中發(fā)生的一切費用和責任由乙方承擔。六、塔吊出售后的責任：1本合同簽字生效后，塔吊在日后的使用過程中，發(fā)生的一切安全及質量問題，甲方不承擔任何責任。特此聲明！本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。經(jīng)雙方簽字蓋章之日生效。甲方：年 月乙方： 2 年 月日 日買賣合同 篇3訂立合同雙方：購貨單位：_（以下簡稱甲方）供貨單位：_（以下簡稱乙方）第一條 其產品名稱、規(guī)格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：材料名稱及花色規(guī)格（毫米）及型號質量標準或技術指標計量單位單價（元）合計（元）第二條 產品包裝規(guī)格及費用_第三條 驗收方法_第四條 貨款及費用等付款及結算辦法_第五條 交貨規(guī)定1.交貨方式：_2

5、.交貨地點：_3.交貨日期：_4.運輸費：_第六條 經(jīng)濟責任1.乙方應負的經(jīng)濟責任（1）產品花色、品種、規(guī)格、質量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。（2）乙方未按本合同規(guī)定的產品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_的罰金。（3）產品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包

6、裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值_的罰金付給甲方。（4）產品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之_的罰金。（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。2.甲方應負的經(jīng)濟責任（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x的罰金。（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。（3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包

7、裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之_的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之_的罰金。（5）甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之_計算付給乙方，作為延期罰金。（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。第七條 產品價格如須調整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_作為罰金付給甲方。第八條 甲、乙任何

8、一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額_的補償金。第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前_天與甲方協(xié)商。第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承

9、擔違約責任。第十二條 本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。第十四條 本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。第十五條 本合同一式_份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_份。訂立合同人：甲方：_（蓋章） 乙方：_（蓋章）代理人：_（蓋章） 代理人：_（蓋章）負責人：_（蓋章） 負責人：_（蓋章）地址：_ 地址：_電話：_ 電話：_開戶

10、銀行、帳號_ 開戶銀行、帳號_年_月_日買賣合同 篇4乙方： 身份證號：經(jīng)甲乙雙方本著平等、自愿、誠實守信的原則，按照中華人民共和國合同法就養(yǎng)殖場轉讓事宜達成如下協(xié)議：1、養(yǎng)殖場位于面積靠；西靠；南靠；北靠。2、養(yǎng)殖場內有圈舍幢，（規(guī)格長寬m），其中：舍 幢（規(guī)格長寬m ），舍 幢（規(guī)格長寬m ）。3、養(yǎng)殖場內轉讓價格圈舍建造費、水電路管線的費用及場地內其它設備費用），轉讓總價為人民幣：元，大寫： 元。4、由乙方一次性付清所有款項。5、由于政策及時間限制，該養(yǎng)殖場的土地使用證未頒發(fā)，以后政府確認土地使用權時，甲方無條件配合乙方完善該養(yǎng)殖場土地手續(xù)。6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字

11、后生效。甲方：乙方：年 月 日買賣合同 篇5甲方：_身份證號碼：_ 地址：_ 乙方： _身份證號碼：_ 地址：_ 甲方位于 的桉樹，經(jīng)甲乙雙方充分、友好協(xié)商，甲方同意將上述桉樹賣給乙方砍伐。為明確甲、乙雙方的權利和責任，特訂立如下買賣合同，以供雙方共同遵守：一、 買賣桉樹的位置。甲方所賣桉樹林位于 ，山名，面積約 畝。甲方有責任保證界址內的桉樹無爭議，無糾紛。如有爭議糾紛，甲方有責任予以解決，砍伐安全責任由乙方負責。二、 成交的價格和付款方式。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，甲方同意以人民幣350000元的價格轉讓上述桉樹林給乙方砍伐。本合同簽訂確認后，乙方于2天內付人民幣貳萬元（￥20000元）誠信金

12、給甲方，如2天內不到款，此合同自動作廢，以確保乙方進場運作并能順利出木。如乙方中途退場，所交誠信金甲方不予以退回，如甲主中途違約，甲方無條件雙倍退回誠信金。待批砍手續(xù)完善，乙方進場開工砍伐三天內付15萬給甲方；桉樹砍伐到50%時，付18萬元轉讓款給甲方。三、 其它有關事項的約定。1、 甲方必須要為乙方的報批提供必要的協(xié)助，如提供山林權屬證、身份證、各種合同和資料，如資料不完善甲方必須實齊，并以甲方的名義報批，報批所需費用由乙方負責。2、 甲方必須負責原有運輸?shù)缆窌惩?，以方便乙方運輸通行，如有爭議糾紛，由甲方協(xié)調和處理，所有費用由甲方負責，三日內甲方必須處理好，如三日內處理不好。沿途道路平整費用

13、由乙方自行解決。乙方砍伐時樹墩不準超過5厘米。3、 乙方所交的批砍手續(xù)費用，如林業(yè)部門有部分返回，返回的此筆費用歸乙方所有。4、 承包期間，乙方應注意教育員工砍伐運輸安全，若發(fā)生一切人員的安全事故及法律或經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔，一切與甲方無關。5、 乙方必須切實做好護林防火工作，消除火災隱患，一旦發(fā)生火災一切責任由乙方承擔及賠償。6、 本合同砍伐期為出證后3個月完成（雨天除外），砍伐完成后將山地交到甲方使用，山上所有林木歸甲方所有；乙方砍伐完成離場時，必須保證道路平整，如有損壞，乙方必須予以解決，所產生費用由乙方自行承擔。7、 合同執(zhí)行期間，任何一方不得隨意變更或者解除合同，合同的履行不因雙方

14、代表人的變更而改變，任何一方違約均要負經(jīng)濟和法律責任，希雙方共同遵守。8、 本合同在履行過程中，若發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成交由人民法院處理。9、 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方簽名：乙方簽名：身份證： 身份證：簽訂日期：買賣合同 篇6甲方:姓名:住址:乙方:姓名:住址:鑒于:1、 甲方通過集資建設樓房， 在吉埠新村返遷地擁有住房一棟。2、 甲方愿意把其通過乙方現(xiàn)金方式集資建房取得的房屋第四層左邊一套(面積為壹佰伍拾平方米，包括樓梯間)所有 權歸于乙方。3、 甲方確定乙方取得的本處集資房第六層右邊一套(601)房 產權完全屬于乙方所有。4、 自簽

15、訂本合同之日起到房屋產權乙方名下期間，乙方為此房屋的實際產權人，擁有對該房屋的所有權益。為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、 自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方取得位于吉埠新村(自建 房 5 棟)的房屋產權特簽訂以下合同:第一條、 集資房的基本情況及產權實際人約定 身份證號碼: 聯(lián)系電話: 身份證號碼 聯(lián)系電話: 1、 甲方集資房屋坐落于吉埠新村返遷地一梯 2 戶九層。2、 自本合同簽訂之日起，乙方即為上述鑒于第二條約定房屋的實際產權人。3、 整棟樓梯間為甲乙雙方共同通道。 第二條、集資房交付、產權的辦理與取得 (一) 房屋交付 自本合同簽訂之日起，甲方將該房屋直接交付予乙方。乙方即可

16、行使實際產權人權力對該房屋的所有權益。(二) 產權證的辦理和取得 1、 甲方應在取得該房屋產權證書后，在可以過戶之日起 3 個 月內，將自建房 5 棟第六層右邊全套(601)壹佰伍拾平方 米的房屋產權證、土地使用權證協(xié)助乙方過戶至乙方名下 (過戶所需費用由乙方給付) 。2、 無論出于何種原因，至該房屋權暫時或永久無法辦理至乙方名義下，乙方為實際產權人享有對該房屋的所有權益， 甲方不得就此主張任何異議和糾紛。第三條、 除集資款的費用承擔 本合同履行中，甲方除收取本套集資房的房款和報酬 _外。不再向乙方收取任何額外的費 用。第四條、違約責任 甲方:乙方:證明人:甲方不履行或不完全履行本合同， 除應

17、全部退還乙方付給 甲方的集資款外，還應向乙方承擔違約當時房屋市場價值數(shù)額相等的違約金。 第五條、聲明及保證 鑒于本合同履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙 方權益影響重大，甲方承諾簽署本合同時，對此合同的簽署 取得了其家庭甩有成員，共同權人的同意，甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利于合同履行的主張和權利。第六條、該合同簽訂，代表甲方簽訂人及其家庭所有成員、 共同權人的意愿。簽訂后，無論發(fā)生任何情況，甲方家庭所有成員、共同權人不能損害乙方的權益。第七條、附加條件 如果乙方要轉讓，在同等條件下，優(yōu)先甲方。第八條、合同效力 1、 本合同自雙方簽字之日起生效。2、 本合同共 3 頁，一式兩份，甲、乙雙

18、方各一份，具 有同等法律效力。甲方:乙方:證明人:買賣合同 篇7上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人：某某，職務：董事長被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮(zhèn)中心村，系某革某縣某某建筑模板廠業(yè)主。上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。上訴請求：1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書。2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區(qū)人民法院審理。3、裁令被上訴人承擔上訴費用。事實和理由：被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某

19、某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。首先，根據(jù)法律規(guī)定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬于程序審查，不進行實體審理，未經(jīng)雙方質證的證據(jù)不得作為認定事實的依據(jù)。而一審法院依據(jù)被上訴人提供的“發(fā)貨銷售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經(jīng)上訴人質證的證據(jù)進行了審理，違反了程序審查的規(guī)定，認定的事實依據(jù)不足。其次，上訴人與被

20、上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現(xiàn)場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發(fā)現(xiàn)模板有脫膠、起殼等質量問題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時協(xié)商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發(fā)貨物憑證的發(fā)貨銷售單僅僅是證明了客戶已經(jīng)收到價值多少人民幣的貨物的收據(jù)，且貨到現(xiàn)場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質量的權利，并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。再次，一審法院依據(jù)“發(fā)貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據(jù)的此格式條款的內容“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛，協(xié)商

21、解決，協(xié)商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發(fā)貨物時被上訴人未對此款內容向上訴人進行合理的提示和說明。因此依據(jù)合同法的相關規(guī)定，該格式條款無效。第四，在上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同中第七條約定“本合同若發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，交某某市某某區(qū)人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區(qū)人民法院。綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區(qū)人民法院審理。此致某某市中級人民法院上訴人：某某建設集團有限公司年 月 日買賣合同 篇8出售方(甲方)：

22、購買方(乙方)：身份證號：身份證號：家庭住址：家庭住址：根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國城市房地產管理法、擔保法及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上友好協(xié)商，就房產買賣相關事宜達成一致，特訂立以下條款，以資共同遵守。第一條甲方同意將座落于的房產，用途，出售給乙方。建筑面積平方米(附屬用房平方米)，購房合同號。該房產【已】【尚未】竣工交付使用，乙方對甲方所出售房產已充分了解，愿意購買上述房產。第二條甲乙雙方同意，上述房產以套計價，成交總價為人民幣(大寫)元整。本協(xié)議簽訂之日，乙方應支付甲方購房定金人民幣(大寫)元整。并按以下第種方式支付給甲方：1、乙方于本協(xié)議簽訂之日

23、直接支付給甲方;2、乙方支付給甲方的購房定金先交由丙方保存，待甲乙雙方到公證處辦理公證或到房管局交易送件當日，再由丙方將該定金轉交給甲方。第三條甲乙雙方應遵守國家房地產法律法規(guī)政策，并按規(guī)定繳納辦理上述房產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，所有交易相關稅費由承擔。第四條辦理甲方名下產權一手出去費用由承擔。第五條甲乙雙方同意，乙方將上述購房款分次支付給甲方，已支付的購房定金可沖抵首期購房款。具體付款日期及金額如下：1、乙方于元整(含定金);2、乙方于元整;3、乙方于向甲方支付人民幣(大寫)元整;4、乙方于戶到乙方名下期間，乙方必須每月足額按時支付甲方銀行余款;5、補充第六條甲方應于將房產交付給

24、乙方使用。甲方交付房產時應保證室內整潔，無結構性損壞，門窗及配套水、電、煤氣、管道等應當完好。交付前，該房產所產生的各項費用由甲方負責激清，房產交付后該房產產生的各項費用由乙方自行承擔，在該房產的水、電、煤氣、有線(數(shù)字)電視，物業(yè)管理費等，甲乙雙方應積極配合，產生過戶手續(xù)費由乙方承擔。第七條乙方購買甲方上述房產即實際面積大于甲方合同購買面積，乙方補差額款(按甲方購買價)交于開發(fā)商，實際面積小于購買面積時，則所退差額歸乙方所有。第八條上述房產轉讓時，房屋所占用范圍內的土地使用權及維修基金隨之轉移給乙方。第九條甲方保證上述房屋權屬清楚，無債權債務糾紛;如存在其他共有人則共有人均已同意出售;如為已

25、購公有住房、經(jīng)濟適用房的，則同住成年人已同意出售。自本協(xié)議生效之日起，若發(fā)生與甲方有關的房屋權屬或債權債務糾紛等，概由甲方負責清理，并承擔相應的法律責任，由此給乙方造成的損失，甲方應負責賠償。第十條甲方在轉讓上述房產時，若該房產處于出租狀態(tài)，甲方保證已將該房產出租情況告知乙方。第十一條甲乙雙方簽訂本協(xié)議時，應向丙方支付中介費人民幣(大寫)元整，其中甲方支付(大寫)元，乙方支付(大寫)元;同時甲乙雙方應向丙方支付代辦過戶手續(xù)費，甲方支付人民幣(大寫)元，乙方支付人民幣(大寫)元。若延遲向丙方支付相關費用的，每逾期一日，按中介費總額的0.05%支付違約金，并支付丙方因此事所產生的全部訴訟費律師費及

26、相關調查取證費。第十二條甲乙雙方除須本人親自辦理的手續(xù)外，其他一切手續(xù)均由丙方代辦。第十三條甲乙雙方簽訂本協(xié)議后，雙方不得中途悔約。若甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起三日內退還乙方定金并支付同等定金的違約金給乙方;若乙方中途悔約，甲方已收取的定金不予退還。乙方已付購房款后，雙方除遇到不可抗拒因素外，否則不得中途悔約。若甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起三日內退還乙方所支付購房款，同時向乙方支付該房產總價款的百分之作為違約金;若乙方已在該房裝修，甲方要全額支付乙方在該房裝修上所產生的全部費用;若乙方中途悔約，甲方應退還乙方所支付的購房款，但乙方須向甲方支付該房產總價款的百分

27、之作為違約金。在此條件下，向丙方支付的全部中介費均由違約一方承擔，并且違約方應承擔該協(xié)議所產生的訴訟費和律師費及相關調查取證費。第十四條若乙方不能按時向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房產，沒逾期一日，由違約方向對方支付上述購房款的0.05%作為違約金。第十五條甲乙雙方保證于到公證處辦理全權委托公證，所產生的公證費用由方承擔，并約定于簽訂房管局提供的廈門市房地產買賣合同;并前往房管局辦理交易登記手續(xù)，否則視為一方違約，沒逾期一日，由違約方向另一方支付上述購房款的0.05%作為違約金。任何一方違約逾期日以上仍未覆約的，視為悔約，另一方有權解除協(xié)議，同時要求違約方承擔相應的違約責任。第十六條

28、乙方應在簽訂廈門市房地產買賣合同后日內備齊銀行按揭所需的資信證明材料并經(jīng)銀行確認，在乙方取得產權證時立即辦理抵押手續(xù)，于日內辦妥銀行按揭借款手續(xù)。第十七條針對上述所有條款，甲方已征得產權人及所有產權共有人的同意，否則自愿承擔一切法律責任。第十八條本協(xié)議經(jīng)叁方簽名蓋章后生效，若有未盡事宜，甲乙雙方日后可再行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商所簽訂的補充協(xié)議與本協(xié)議具同等效力。第十九條甲乙雙方在覆行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方可向房屋所在地有管轄權的人民法院起訴。第二十條該協(xié)議中的定金支付或未支付，本協(xié)議均成立與生效。第二十一條本協(xié)議壹式叁份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，協(xié)議在

29、三方簽字、丙方蓋章后生效。第二十二條雙方約定的其他事項：甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：丙方(蓋章)：委托人：委托人：經(jīng)辦人：電話：電話：電話：簽訂日期：年月日買賣合同 篇9出賣人：_(以下簡稱甲方)身份證號：買受人：_(以下簡稱乙方)身份證號：甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本協(xié)議條款如下，以資共同遵守。一、甲方自愿將其單位房坐落于_太原_市_路_區(qū)_號房屋_間，建筑面積_平方米以人民幣_千_百_拾_萬_千_百_拾_元整(￥_ 元)的價款出售給乙方。(含地下室)。二、甲方出售給乙方的房屋東至_，南至_，西至_，北至_(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛(wèi)生間、

30、灶間及其他設備。三、乙方支付甲方協(xié)議保證定金壹萬元，如甲方反悔本協(xié)議，雙倍賠償；如乙方反悔本協(xié)議，定金不退。四、房屋價款乙方分 _期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣_萬元；第_期在交付房屋之日，付人民幣_萬元。五、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。甲方不包辦理房產證。但有關建房許可證、規(guī)劃證、

31、土地使用證及其他相關證件歸甲方辦理，所需所有費用均有甲方負責承擔。六、違約責任1、甲方應當于20 xx年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_五_個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_ _元。2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_五_個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_作為甲方的損失賠償金。3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方

32、承擔，并應賠償乙方的損失。4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定，各自承擔。本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。八、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項