2022年保溫系統(tǒng)施工合同范本

1、2022年保溫系統(tǒng)施工合同范本承建單位(甲方)：承包單位(乙方)：按照中華人民共和國(guó)合同法和建筑裝飾裝修合同示范文本的規(guī)范，結(jié)合工程具體情況，雙方本著平等誠(chéng)信、互惠互利的原則達(dá)成如下協(xié)議：第一條 工程概況1、工程名稱：2、建筑面積：2、工程地點(diǎn)：3、結(jié)構(gòu)類型：第二條 施工方式及范圍4、施工方式：5、施工范圍：第三條 合同工期6、合同工期：自_年_月_日起進(jìn)廠做施工準(zhǔn)備工作，從_年_月_日開(kāi)工至_年_月_日止竣工，共計(jì)天。工程竣工按主體施工單位的施工計(jì)劃進(jìn)行，但不得影響主體施工單位的工程進(jìn)度。設(shè)計(jì)變更引起的工期按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。具體每棟樓的開(kāi)工日期按工程部出具開(kāi)工令為準(zhǔn)。第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)8、工程質(zhì)

2、量：按照主體施工單位工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。9、結(jié)算方式：按保溫面積估算，最終以實(shí)際保溫面積展開(kāi)結(jié)算。10、合同施工價(jià)款：本外墻保溫以單價(jià)元(不含稅金)計(jì)算。外墻真實(shí)漆以單價(jià)元(不含稅金)計(jì)算。11、本工程包工包料。雙方如對(duì)工程量存在爭(zhēng)議，以審計(jì)為準(zhǔn)。(按后期實(shí)測(cè)實(shí)量的面積計(jì)算)。第五條 甲方工作1、開(kāi)工前五天，向乙方提供經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖紙及做法說(shuō)明一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。主體交接，需修整另行計(jì)算，為乙方無(wú)償提供臨時(shí)設(shè)施、施工中所需的水、電及材料堆放簡(jiǎn)易場(chǎng)地。施工用腳手架由方承擔(dān)。2、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、簽證手續(xù)(變更必

3、須經(jīng)公司蓋章生效)和其他事宜。第六條 乙方工作1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按照要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。3、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，確保施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等工作，處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題與周圍單位(住戶)的關(guān)系。4、施工中未經(jīng)甲方書(shū)面同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。需要變更的部分及圖紙以外的簽證必須經(jīng)甲方認(rèn)可蓋章，否則無(wú)效。5、工程竣工未移交甲方之前，乙方負(fù)責(zé)對(duì)所完成的工程成品進(jìn)行

4、保護(hù)(乙方竣工后甲方應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，原則上從竣工之日起不超過(guò)10天)。6、乙方服從甲方和監(jiān)理監(jiān)督，施工質(zhì)量應(yīng)符合甲方設(shè)計(jì)要求。第七條 關(guān)于工期變更及逾期竣工的約定1、如因甲方未按約定完成前期工作，影響工期，工期順延。2、如因乙方責(zé)任，不能按工期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。3、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致連續(xù)停工12小時(shí)以上工期相應(yīng)順延。4、因大風(fēng)、下雨不良天氣影響施工質(zhì)量的情況下，不能施工;室外溫度低于5的時(shí)間段不允許施工，工期相應(yīng)順延。第八條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定1、乙方承諾確保用于工程的所有材料符合國(guó)家及當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，承

5、諾聚苯板厚度不小于cm，單位容重不小于kg/m3.(按工程設(shè)計(jì)要求)。2、甲方應(yīng)向乙方提供符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范的墻體。3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照建設(shè)部建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、河南省建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程(JG144_)以及國(guó)家現(xiàn)行、相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行施工。4、工程竣工后，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知_日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，工期予以順延。5、施工人員、施工設(shè)備和材料進(jìn)場(chǎng)后，乙方抓緊時(shí)間進(jìn)行施工，工程進(jìn)度款依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃及乙方實(shí)際完成工程量支付，甲方如不能及時(shí)付款，工期順

6、延，并支付乙方的損失。第九條 工程承包款結(jié)算的約定工程進(jìn)度款支付辦法：工人、材料進(jìn)場(chǎng)，甲方支付總工程款的_%，約元人民幣，按工程進(jìn)度支付。每月_日書(shū)面報(bào)當(dāng)月完成的工程量，下月_日支付以完成工程量%工程款。第十條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定1、乙方不得將不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的產(chǎn)品用于本合同工程;2、所有材料進(jìn)場(chǎng)后，須經(jīng)監(jiān)理人員及甲方代表抽樣檢驗(yàn)，符合約定標(biāo)準(zhǔn)后方可使用。第十一條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定1、甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明，應(yīng)符合中華人民共和國(guó)消防條例和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑安裝工人安全操作規(guī)程、中華人民共和國(guó)消防條例和其它相關(guān)的法

7、規(guī)、規(guī)范，并遵守甲方的規(guī)章制度，確保安全施工。施工中如有發(fā)生工傷事故或?qū)追?、第三人人身?cái)產(chǎn)造成損害，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。第十二條 違約責(zé)任1、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的工程成品，如造成損失，照價(jià)賠償。2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)賠償。3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)工，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。4、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。第十三條 爭(zhēng)議或糾紛處理1、本合同在履行期間，因協(xié)議未盡事宜，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可

8、采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。2、當(dāng)事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，雙方均可向人民法院起訴。第十四條 附則1、本協(xié)議未盡之處，雙方另行協(xié)商解決。2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，合同一式_份，甲、乙雙方各執(zhí)份。甲方(蓋章)：_ 乙方(蓋章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_授權(quán)代理人：_ 授權(quán)代理人：_年_月_日 _年_月_日2022年保溫系統(tǒng)施工合同范本（二）根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。一、保管物二、保管場(chǎng)所_.三、保管方法_.四、保管期限自_年_月_日至_年_月_日止。五、保管費(fèi)用及付款辦法1.在保管物交付保管

9、時(shí)，寄存人應(yīng)先行交付保管費(fèi)用的_%；2.在保管期滿，寄存人提取保管物時(shí)，應(yīng)交付其余保管費(fèi)用；3.保管費(fèi)總額為_(kāi)；4.保管費(fèi)用一律以_（方式）支付。六、保管物的交付保管物在交付保管時(shí)，保管人應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收，確認(rèn)有無(wú)損壞，并當(dāng)面記錄。寄存人在提取保管物品時(shí)，應(yīng)該當(dāng)面檢查，是否符合原樣。七、寄存人（是/否）允許保管人將保管物轉(zhuǎn)交他人保管。八、寄存人未向保管人支付保管費(fèi)的，保管人（是/否）可以留置保管物。九、保管期限屆滿，保管人應(yīng)當(dāng)將保管物及孳息歸還寄存人。十、保管責(zé)任1.保管物在保管期間發(fā)生的損壞，由保管人負(fù)賠償責(zé)任；2.寄存人隱瞞保管物自身的缺陷，導(dǎo)致保管期間發(fā)生損壞，由寄存人承擔(dān)責(zé)任。十一、聲明及保證

10、（一）保管人：1.保管人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.保管人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)保管人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.保管人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是保管人的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。（二）寄存人：1.寄存人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.寄存人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院

11、、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)寄存人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.寄存人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是寄存人的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。十二、保密雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。十三、不可抗力本合同所稱不可抗力是

12、指不能預(yù)見(jiàn)，不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。十四、通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_.3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。十五、爭(zhēng)議的處理（一）本合同受_國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。（二）本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決：1.提交_仲裁委員會(huì)仲裁；2.依法向人民法院起訴。十六、解釋本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。十七、補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附