照明工程合同

1、照明工程合同照明工程合同范文一 發(fā)包方： （ 以下簡稱甲方 ） 承包 方： （ 以下簡稱乙方 ）依照中華人民共和國合同法 、中華人民共和國建筑 法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和 誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合 同。合同內容工程名稱：工程地點：工程范圍：施工工期開始工作日期： 年 月 日結束工作日期： 年 月 日總日歷工作天數為 ： 天承包方式本工程為包工包料 （ 不包含燈具采購 ） 的承包方式。合同價款及付款方式合同總價款 （ 暫定） 人民幣： 元，大寫：合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次 設計費。合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計

2、取付款方式施工進場兩天內支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的 95%。質保期滿后一個月內一次性支付 5%的質保 金。合同價款計算：依據施工單位二次設計的施工圖、 設計變更、簽證，執(zhí)行全國統一安裝工程預算定額陜西省 價目表 20 xx 、陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額 20 xx 及配套文件工程類別依據三類工程取費，不計取養(yǎng)老 保險統籌和安全、文明施工定額補貼費（ 計取趕工費，費用額甲乙雙方協商 ） 。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。4.2.7 合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。雙方責任甲方責任：甲方在乙方施工前，向乙方提供張

3、家堡廣場原來 地下管網圖、照明工程電氣施工圖 （ 招標文件中提供的圖紙 ） 電子版。向乙方提供必要的場地及施工用水、 用電（ 費用由 乙方承擔 ） 。按合同約定向乙方支付合同價款。由于工期太緊， 甲方必須在收到乙方文件 （ 包括圖 紙、變更、與工程進度有關的文件 ）2 小時內予以確認，否則 視為甲方已確認。甲方負責協調施工現場中發(fā)生的非施工單位引起 的各種問題。甲方按計劃采購燈具，保證燈具到場時間不影響 整個工程工期。甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后 48 小時內 組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結 算。乙方責任：乙方應向甲方提供竣工圖四套。調試驗收合格后，需免費對甲方操作

4、人員進行技 術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，如在 施工期間發(fā)生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證 施工現場清潔符合有關規(guī)定，按文明工地標準組織施工，做 到工完、料凈、場地清。隱蔽工程，隱蔽前應提前 8 小時通知甲方驗收， 經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度， 遵守甲方有關施工現場管理的有關規(guī)定，承擔在安裝、施工 過程中的放火、防盜等安全責任 ; 對現場所有其他建筑及建 筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。6。暫停施工當碰到重大質量事故，安全事故或其他甲方代表認 為確有必要暫停施工時，應當以書

5、面形式要求乙方暫停施 工，并在提出要求后 12 小時內提出書面處理意見。乙方應 當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲 方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業(yè) 主代表應當在 2 小時內給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間 內提出處理意見， 或收到乙方復工要求后 2 小時內未予答復， 分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所 發(fā)生的追加合同價款， 賠償乙方由此造成的損失， 工期順延。 因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予 順延。非甲乙雙方的原因， 切是不可抗拒的原因 （ 天氣、人 為因數 ） 可進行暫時停工。工程延誤 對以下原因造成竣工日期推遲

6、的延誤，經甲方代表確認 后，工期相應順延 ;甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答 復等，致使施工不能正常進行 ;經甲方認可的設計變更和工程量增加 ;一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過 8 小時;因甲方采購的燈具不能按時到施工現場，或其它甲 方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工 期順延。不可抗力張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、 雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費 用和工期。非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響 造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。變更 施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前 3 天，向乙 方發(fā)出書面

7、變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的 費用整甲按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順 延。驗收安裝工程開始前， 乙方應提供主材的相關資料及材 料報驗單，報給甲方，甲方要在 2 小時內對材料的質量進行 檢查。隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。燈具安裝調試完畢后， 經甲方驗收合格， 作為本工 程的最終質量驗收。工程質保期本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。 保修期 內如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的 12 小時內派 人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修 所發(fā)生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙 方負責免費維修。保修期滿后，乙方應建立 24 小時

8、電話熱線跟蹤服 務，若工程發(fā)生故障，乙方應在接到通知后 24 小時內趕赴 現場維修，以最優(yōu)惠的成本價維修更換。違約責任本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款， 否則，違約方須承擔違約責任。若乙方未能按本合同工期完工， 每延誤一天， 支付 合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工 程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤 由甲方負責。爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議， 合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一 方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。其它由于開挖路面原因移動部分苗木時，

9、乙方請甲方代 表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植 工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復 工作。本合同如有未盡事宜， 經雙方友好協商， 另簽補充 協議。本合同一式六份，甲乙雙方各三份。發(fā)包方（蓋章） ：承包方 （蓋章）：年月日：照明工程合同范文二 甲方：乙方：按照中華人民共和國合同法的規(guī)定，結合本項目工 程的具體情況，甲乙雙方協商達成一致，并訂立本合同以雙 方共同遵守：第一條 工程概況工程名稱：鄭州市白沙園區(qū)廣惠街道路照明工程工程地點：鄭州市白沙園區(qū)廣惠街道路施工范圍：廣惠街照明施工圖紙內的所有內容。包 括但不限于 160KVA 箱變安

10、裝、鄭州市白沙園區(qū)廣惠街路燈 的安裝，電纜的鋪設，箱變與路燈電纜線的對接、敷設及安 裝調試。承包方式：包工包料工程質量：滿足設計要求，符合國家行業(yè)驗收標準 本合同按照電氣裝置安裝工程 10KV 電力電纜埋地鋪設 施工及驗收規(guī)范 (GB50173-92) 及電力部門有關規(guī)定施工。工程造價：經雙方協商本工程為包干價，一次性包 死，除設計變更外不再做任何調整。本工程固定包干價為 1260000.00 元人民幣，大寫： 壹佰貳拾陸萬元整 。工程工期：從 甲 方 通 知 乙 方 進 場施工之日 起計算，工期為 暫定 30 天。第二條 甲方責任甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創(chuàng)造有利條件， 保證施工段內

11、的場地、通道平整暢通 ;第三條 乙方責任按照國家電力工程質量驗評標準，擔負施工任務。負責協調電業(yè)局，辦理施工許可、竣工驗收，相關 資料轉移及手續(xù)的辦理。在施工前，由乙方申報開工報告，報告經甲方同意 后，方可進行工程施工。工程竣工后，乙方負責協調電業(yè)局 做好工程竣工驗收工作。第四條 施工條件做好施工前的線路測量定位，并進行復測 ;基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度 的 80%及以上。第五條 關于工程的約定甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應征 得乙方的同意。因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響 工期的，工期不順延。第六條 關于工

12、程質量及驗收的約定本工程質量應達到國家質量評定合格標準，將按照 城市電力規(guī)劃規(guī)范中的有關規(guī)定驗收。甲方要求部分或 全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向慚方支付由此增加的費 用。甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與 驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復檢時，乙方應予辦理復檢。若復檢合格，甲方承擔復檢費用，由此造成的停工，工 期順延 ; 復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期 不順延。由于乙方原因造成任何質量事故，其返工費用及因 質量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。工程竣工后，乙方通知甲方驗收。驗收合格后，由 乙方協調電業(yè)局及相關

13、部門辦理驗收、移交手續(xù)。第七條 保修期的約定 工程竣工投運后，保修期一年。在保修期內出現由乙方 原因引起的質量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成 的一切責任事故，由使用方負責。第八條 關于工程價款及結算的約定工程款的 60%。工程竣工驗收合格在建設單位付款 后 30 個工作日內付至工程款的 95%。下余 5%做為工程的質 保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年后，一月內付清質 保金。質保金在質保期滿后，如不發(fā)生維修情況，由甲方 返還乙方。第九條 有關安全生產和防火的約定乙方提供的施工圖紙或做法說明， 應符合 10KV 電力 電纜埋地方式鋪設施工及驗收規(guī)范 (GB50173-92) 及電力部

14、門的有關規(guī)定。由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經濟損失。第十條 爭議或糾紛處理本合同在履行期間， 雙方發(fā)生爭議時， 在不影響工 程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調 解。當事人不愿通過協商、 調解解決或者協商、 調解不 成時，雙方同意由工程所在城人民法院裁判。第十一條 附則本合同未盡事宜，雙方另行協商約定。本合同正本二份，雙方各執(zhí)一份。 甲方（簽章） ： 乙方（簽章）： 經辦人： 年月日照明工程合同范文三 發(fā)包方： （ 以下簡稱甲方 ） 承包 方：（ 以下簡稱乙方 ）依照中華人民共和國合同法 、中華人民共和國建筑 法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平

15、和 誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。合同內容工程名稱：工程地點：工程范圍： 施工工期開始工作日期： 年 月 日結束工作日期： 年 月 日總日歷工作天數為 ： 天承包方式本工程為包工包料 （ 包含燈具采購 ） 的承包方式。合同價款及付款方式合同總價款 （ 暫定）人民幣：合同總價款包括照明燈具、工程施工費。付款方式施工進場兩天內支付暫定工程款的70%，竣工驗收后支付至總工程款的 100%。合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。燈具技術參數要求光通量：顯色指數：色溫：配光曲線：整燈光效：壽命：工作溫度：燈具和電源防護等級為 IP65;4.9工作電壓：AC185V265V頻率為50HZ

16、+-10HZ光通維持率：道路平均照度和均勻度要求：未作要求部分，須滿足國家及省市相關規(guī)范要求。質量要求 依據城市道路照明設計標準 （CJJ45-20 xx） 、圖紙設 計標準及相關驗收標準 ; 光衰 5%/年。雙方責任甲方責任：甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網 圖、照明工程電氣施工圖 （招標文件中提供的圖紙 ） 電子版。向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。按合同約定向乙方支付合同價款。由于工期太緊， 甲方必須在收到乙方文件 （ 包括圖 紙、變更、與工程進度有關的文件 ）2 小時內予以確認，否則 視為甲方已確認。甲方負責協調施工現場中發(fā)生的非施工單位引起 的各種問題。甲方在收到乙方提

17、交的工程驗收申請后 48 小時內 組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結 算。乙方責任：乙方應向甲方提供竣工圖四套。調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技 術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，如在 施工期間發(fā)生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證 施工現場清潔符合有關規(guī)定，按文明工地標準組織施工，做到工完、料凈、場地清。隱蔽工程，隱蔽前應提前 8 小時通知甲方驗收， 經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度， 遵守甲方有關施工現場管理的有關規(guī)定，承擔在安裝、施工 過程中的放火、防盜等安全

18、責任 ; 對現場所有其他建筑及建 筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。暫停施工當碰到重大質量事故、安全事故或其他甲方代表認 為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施 工，并在提出要求后 12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施 工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意 見后，可以書面形式提出復工要求，業(yè)主代表應當在 2 小時 內給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見，或 收到乙方復工要求后 2 小時內未予答復， 承包方可自行復工。 因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發(fā)生的追加合同價 款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成 停工的，由乙方

19、承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。非甲乙雙方的原因， 切是不可抗拒的原因 （ 天氣、人 為因數 ） 可進行暫時停工。工程延誤 對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認 后，工期相應順延 ;甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行 ;經甲方認可的設計變更和工程量增加 ;一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過 8 小時;因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩 工費，同時工期順延。不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣 下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可 索賠費用和工期。非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響 造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。變更施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前 3 天，向乙 方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的 費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。驗收安裝工程開始前， 乙方應提供主材的相關資料及材 料報驗單，報給甲方，甲方要在 2 小時內對材料的質量進行 檢查。隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。燈具安裝調試完畢后， 經甲方驗收合格， 作為本工 程的最終質量驗收。工程質保期本工程質保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的 12