土石方工程合同(共15頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上“英倫國際”項目土石方工程施工合同書發(fā)包人：遵義恒志房地產開發(fā)有限責任公司承包人：四川長和建筑工程有限公司簽訂日期： 二一四年五月 專心-專注-專業(yè)“英倫國際”項目土石方工程施工合同發(fā)包人（全稱） 遵義恒志房地產開發(fā)有限責任公司 （以下簡稱甲方）承包人（全稱） 四川長和建筑工程有限公司 （以下簡稱乙方） 依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就 “英倫國際”土石方工程施工 事宜經協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱： “英倫國際”土石方工程 工程地點： 南關鎮(zhèn)后溪河 工程規(guī)模: 土石方約60萬

2、m³ 二、合同工期2.1、工期：一階段（即6、7、8、9#樓區(qū)域）工期為30個日歷天；二階段（即1、2、3、4、5、10#樓區(qū)域）工期為50個日歷天，工期自甲方通知的開工之日起算?！景ǎ喝抗?jié)假日，星期六、星期天，暴風雪、嚴寒、高溫等惡劣天氣影響（不可抗力除外），一切因停水、停電導致的誤工時間，機械進退場時間，向政府有關部門申請、審批、驗收及整改的時間,協(xié)調場地內外相關單位及個人關系的時間?！?.2、因乙方原因在施工關鍵線路（按乙方提交，并經甲方確認的工程總進度計劃及分項工程進度計劃中關鍵線路）造成工期延誤，須由乙方向甲方提出書面申請，甲方以書面形式批復工期是否順延及順延天數(shù)。 因

3、政府行為（非乙方原因）引起工期延誤的，則工期相應順延，但由此所產生的一切費用及損失均由乙方承擔。2.3、乙方自開工之日起未經甲方書面同意不得無故停工，若未經甲方同意停工的，則乙方向甲方交納罰款2000元/天（不足一天的按一天計）；若乙方連續(xù)無故停工超過3天的，則甲方有權要終止合同，乙方須在甲方規(guī)定時間內退場，履約保證金不予退還，且乙方須承擔因此給甲方造成的直接和間接損失。三、承包范圍及方式 3.1承包范圍：“英倫國際”項目土石方開挖、人工撿底、運輸、場地回填、基坑回填、場地內地下構筑物拆除、場地平整、植被清理等施工。 3.2承包方式：單價包干。四、合同金額及計價原則 4.1、本工程采用固定包干

4、單價的方式確定合同價，暫定合同總價為人民幣： 4407.45萬元（大寫：人民幣肆仟肆佰零柒萬肆仟伍佰元整）；固定包干單價在合同執(zhí)行過程中及辦理結算時不得調整（合同約定可調整因素除外），包括但不限于完成相應項目清單全部工作內容的以下費用：人工費、材料費、機械費、安全文明施工費、各項技術措施費（包括但不限于深基坑施工方案設計費、專家論證費、深基坑施工技術措施費、機械設備進出場費及安拆費、臨時用水用電費用、施工降排水費用、二次搬運費、夜間施工費、趕工措施費、高壓電線隔離與防護等）、臨時進出場道路、馬道、與爆破及深基坑施工相關的報建報批及其他相關手續(xù)與費用、建渣清理及外運相關費用、維護現(xiàn)場施工秩序所產

5、生的費用、為保證該合同內容正常實施應向相關部門交納的費用、合理利潤、管理費、規(guī)費、稅費、保險、材料及人工的漲價風險與政策性調整、因協(xié)調場地內外相關單位（城管、市政、公安、環(huán)保、交管、質監(jiān)、安監(jiān)等）和住戶及個人所發(fā)生的相關費用等其它不可預見費用； 4.2、變更與簽證的計價原則： 4.2.1、投標文件中已有適用于變更工程價格的，按已有的價格確定。 4.2.2、投標文件有類似于變更工程價格的，可參照類似價格確定。 4.2.3、投標文件沒有適用或類似于變更工程價格的，在按貴州省建筑工程計價定額（2004版）及其配套文件計算的基礎上下浮8%作為最終結算價（其中甲方認質認價材料費不再下?。渲校海?）

6、人工費按黔建建通【2011】564號文調整；（2） 安全文明施工費按黔建施通2007285號文計取，不得再計取其他任何措施費（模板安拆除外）；（3） 材料價格執(zhí)行施工當期貴州省建設工程造價信息中遵義市區(qū)主要建筑安裝材料市場綜合參考價；（4） 規(guī)費按乙方經相關部門核定的取費證計??；（5） 稅金按3.48%計算；五、質量標準5.1、質量標準： 達到現(xiàn)行有關國家、行業(yè)設計及施工標準、規(guī)范及合同條款約定的工程質量合格標準并滿足甲方及邊坡支護設計要求；乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙、合同和驗收標準執(zhí)行。5.2、乙方須有完善的交接檢驗制度且簽認手續(xù)齊全，每個分部分

7、項工程施工前應有明確的技術質量交底且簽認手續(xù)齊全，否則，每次甲方有權要求乙方支付人民幣伍仟元的違約金。5.3、在合同執(zhí)行過程中，乙方不得因國家、行業(yè)、地方有關工程施工、工程管理、質量標準、施工規(guī)范、檢驗驗收等方面的調整，以任何形式或任何理由向甲方提出任何費用的補償。6、 進度款支付6.1、本工程無預付款。6.2、自工程開工滿60天且現(xiàn)場土石方挖運量累計不低于30萬m³，并經甲方、監(jiān)理單位驗收確認后自第61天起15個工作日內，甲方按當期已完工程量的60%向乙方支付進度款；6.3、完成全部土石方挖、運、場地回填、平整、撿底、邊坡修整，并經甲方、監(jiān)理單位驗收確認后15個工作日內，甲方向乙方

8、支付至已完工程量價格的70%；6.4、基坑回填完畢并經甲方確認后20個工作日內，甲方按基坑實際回填量的70%向乙方支付進度款；6.5、竣工結算經甲方聘請的咨詢單位審核完畢并經甲方確認且乙方向甲方提供100%結算金額的工程所在地稅務機關出具的相應金額的有效建安工程稅務發(fā)票后，甲方支付至審定竣工結算金額的97%；6.6、剩余結算總價的3%作為質保金，質保期一年（自該工程合同內容全部完成并經甲方及其他相關部門驗收合格之日起算）。6.7、甲方按第6.2-6.4條向乙方支付工程款項前，乙方均須向甲方提交工程所在地稅務機關出具的相應金額的有效建安稅務發(fā)票。七、甲方責任7.1、甲方委派 高長富 為駐工地現(xiàn)場

9、總代表，在工地進行技術、質量監(jiān)督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續(xù)等，解決應由甲方解決的問題；7.2、向乙方提供施工總平面圖及測量控制點；7.3、協(xié)調施工場地內各交叉作業(yè)施工單位之間的關系，使乙方能順利組織施工；7.4、甲方負責圖紙及方案的認定、設計圖紙問題的處理、發(fā)出工程變更指令、設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工結算等；7.5、如乙方不按圖紙、甲方及監(jiān)理單位書面指令施工，甲方有權下達整改通知和對乙方進行處罰，由此造成的損失及工期延誤由乙方全權承擔；7.6、為乙方辦理相關審批、驗收等手續(xù)提供配合、協(xié)助，但其費用由乙方自行承擔。8、 乙方責任8.1本工程乙方駐工地管理人員：項目經理：

10、熊 剛 ；技術負責人： 王 海 ；安全工程師： 田 翔 ；測量工程師： 王 東 ；其他人員乙方在開工前報送；8.2、乙方應嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定等，否則造成的一切損失及工期延誤由乙方全權承擔；8.3、乙方必須自行辦理自身施工所需相關證件并承擔相關費用，在施工中如相關部門檢查驗收不達標或不合格造成的停工、罰款、吊銷資質等，由乙方自行負責，并承擔由此給甲方造成的損失；8.4、乙方必須按消防要求配備合格消防器材，并經甲方及相關部門驗收合格；8.5、乙方必須按圖施工或按甲方及監(jiān)理單位書面指令施工，按要求編制施工方案和進度計劃并交由甲方及監(jiān)理單位審批后照此實施，其中施

11、工方案和進度中的所有技術及經濟措施只是作為乙方組織施工的依據(jù)，不作為固定包干單價及總價計算或調整的依據(jù)，并不能辦理經濟簽證；8.6、乙方嚴格遵循相關施工交通及噪聲的管理規(guī)定，乙方承擔因自身原因違反規(guī)定造成的損失和罰款；8.7、乙方必須維護好施工現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生及現(xiàn)場管理，如乙方隨地亂堆碼材料或設備甲方將視情節(jié)對乙方進行處罰；8.8、乙方須按遵義市有關施工現(xiàn)場文明施工規(guī)定進行施工，乙方必須加強現(xiàn)場管理、安全管理、質量管理、堅持持證上崗，乙方發(fā)生的一切質量及安全事故概由乙方負責，甲方不承擔任何責任或連帶責任；8.9、現(xiàn)場辦公室及工人臨時住宿、辦公、材料堆放等均由乙方自行解決；8.10、如施工圖細部構

12、造不明確，乙方應嚴格按相關工藝要求及規(guī)范要求施工，產生的費用視為已包含在相應項目的固定包干單價中；8.11、乙方應按時足額支付農民工的工資以及乙供材料供應商的材料款，若乙方發(fā)生因拖欠款情況，導致民工、供應商上訪或訴訟及其它惡性事件，甲方有權根據(jù)法院送達的協(xié)助執(zhí)行通知書或政府主管部門的指令性通知，對乙方的違約行為可同時作如下處理，并保留進一步追索的權利：8.11.1、從上述事件及其它惡性事件發(fā)生當月起，暫扣當月甲方應付乙方工程款的50%，在處理好拖欠農民工工資問題，并取得政府處理意見后，再支付暫扣工程款。當月沒有處理完的，下次付款繼續(xù)按照50%比例暫扣工程款；8.11.2、甲方按照政府主管部門的

13、指令性通知文件或根據(jù)法院送達的協(xié)助通知書，可直接向農民工、法院或政府主管部門支付乙方欠付的工資或材料款等各項欠款，且甲方有權從應付乙方的任何一筆工程款中扣除相應的金額。另外，乙方須支付相關欠款的20%的違約金。8.12、乙方負責施工區(qū)域內的安全保護，制定相應的施工安全措施，承擔由于自身安全保護措施不力造成的經濟損失和責任。乙方必須嚴格按照施工安全操作規(guī)程進行施工，按規(guī)定設立警示牌；乙方自身人員安全由其自行負責，乙方對行人、過往車輛及周圍群眾造成人身傷亡、財產損失的全部由乙方負責處理并承擔相應責任和費用。由乙方引起的第三方人身傷害由乙方自行承擔。8.13、對于施工現(xiàn)場地下管線、臨近建筑物、公共公

14、用、園林綠化設施，乙方應采取有效措施加以保護，如造成損壞的，乙方應及時修復、賠償。如乙方不及時修復、賠償?shù)?，甲方將按照對方要求給予修復或賠償，其費用全額從乙方工程款中扣除；8.14、遵守地方政府和有關部門對施工中的公共交通安全、環(huán)保管理和安全生產規(guī)定，按規(guī)定辦理有關手續(xù)，并承擔由此發(fā)生的費用；8.15、乙方須無條件配合拆遷工作，未經甲方同意，乙方不得以任何原因停工，否則由此造成的工期延誤、機械閑置、窩工及甲方全部損失均由乙方承擔。為保證施工進度，乙方須向甲方提供專項措施或方案，方案中應考慮各類可能影響施工進度的風險以及影響程度，并針對各種風險制定專門的處理辦法。在施工過程中涉及到與當?shù)厝罕娪嘘P

15、的事項由乙方自行負責協(xié)調，并承擔由其發(fā)生的一切費用；8.16、乙方全體施工人員必須嚴格遵守施工所在地的有關規(guī)定，并制定相應的內部管理措施，由于違反規(guī)定而發(fā)生的一切后果乙方自負；8.17、乙方須做到文明施工、保證施工現(xiàn)場清潔整齊，施工期間必須服從市容市政管理。交工之前清理完與現(xiàn)場無關的任何剩余物品及其他垃圾等，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款；8.18、進行爆破作業(yè)時乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和爆破工程相關的法律法規(guī)，保證在安全的前提下完成爆破相關的工作，執(zhí)行爆破作業(yè)的工作人員必須具有爆破作業(yè)人員許可證；8.18.1、乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施，

16、確保周圍建筑物安全及人身安全；8.18.2、乙方須提前做好爆破施工前的各項準備工作；8.19.3、乙方須做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理；8.18.4、乙方須采取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全。如出現(xiàn)違規(guī)操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，包括工期延誤的損失；8.18.5、每次爆破后，渣石必須及時清運，以免影響后續(xù)爆破施工；如安排不當造成影響后續(xù)爆破施工，由此而造成工期延誤，由乙方負責；8.19、基底須預留至少300mm進行人工撿底，乙方需按甲方通知的撿底開工日期和完工日期施工。施工完畢后，

17、乙方移交給總承包單位和甲方，若經總承包單位、監(jiān)理和甲方共同驗收，發(fā)現(xiàn)有超挖、撿底整平不達規(guī)范及甲方要求的情況，則乙方須向甲方申報修復方案，經監(jiān)理、設計和甲方共同確認同意后，乙方嚴格按該方案執(zhí)行修復工作。若發(fā)現(xiàn)有欠挖的情況，則欠挖部分由乙方負責挖至約定標高。因一切非甲方原因導致的超挖、欠挖及其修復產生的一切直接費用和間接損失均由乙方承擔，造成工期延誤的，乙方須按本合同第2.3條約定承擔工期延誤責任。8.20、基坑壁修理整平后，乙方移交給邊坡施工單位和甲方，若經邊坡施工單位、監(jiān)理和甲方共同驗收，發(fā)現(xiàn)有不符合現(xiàn)行相關規(guī)范及甲方要求的，乙方負責申報修復方案，經監(jiān)理、設計和甲方共同確認同意后，乙方嚴格按

18、該方案執(zhí)行修復工作，由此產生的費用由乙方承擔，若因此項修復造成工期延誤的，乙方須按本合同第2.3條約定承擔工期延誤責任。8.21、乙方須無條件配合總承包單位的各種管線管井的預埋預設、水景等施工工作，包括但不限于及時提供工作面、及時提供標高尺寸等技術資料、提供機械使用方便（費用由總承包單位和乙方協(xié)商）、對總承包方的成品半成品等進行成品保護、必要的技術溝通與協(xié)調、資料收集整理并移交等。8.22、乙方須為乙方進場工作人員及管理人員按照國家相關規(guī)定購買保險。8.23、乙方須維護好工地現(xiàn)場的施工秩序，確保自身及其他施工單位能夠順利開展施工作業(yè)。9、 竣工驗收及結算9.1、工程具備竣工驗收條件時，乙方按國

19、家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，甲方按相關規(guī)定組織驗收，乙方不得以任何理由拒交竣工資料及竣工圖，否則甲方視其違約；9.2、乙方應在完工驗收前5日內向甲方提供竣工資料及竣工圖各肆套，否則甲方不予組織驗收并不得辦理竣工結算；甲方在乙方提交齊備相關竣工資料后五個工作日內組織驗收；若乙方未通知甲方進行驗收的，則在該部分工程量不予結算。9.3、施工過程中有工程簽證變更的，簽證變更工作必須在簽證發(fā)生后30個日歷天內辦理完結算，且此項簽證變更費用不納入當月進度款支付范圍，在工程竣工結算金額確認后支付。若因乙方原因導致簽證變更發(fā)生后逾期未辦理完結算的，則該簽證變更工程不予結算。9.

20、4、乙方在工程竣工驗收合格、竣工資料完善，并經甲方確認后，向甲方遞交結算報告及完整的竣工資料，甲方在收到完整的結算及竣工資料后90個工作日內按本合同的相關規(guī)定辦理結算。9.5、結算時工程量根據(jù)合同約定計量規(guī)則計算。結算工程量時如有現(xiàn)場收方的，由施工單位與甲方共同進行現(xiàn)場實測實量。9.6、乙方須嚴格按甲方要求及設計圖施工并如實提供竣工資料，若發(fā)現(xiàn)施工圖、竣工資料、實際施工工作量不一致時，結算時按以上三者工程量的最低者結算，若發(fā)現(xiàn)竣工資料與實際現(xiàn)場不符達到15%及其以上時，甲方將拒絕辦理結算。9.7、乙方必須如實編制結算并報甲方審核，若經甲方最終確認的竣工結算審定金額與施工單位最初報審金額相比，審

21、減率超過5%者（含5%），將由乙方承擔全部審計費用（實際審計費用根據(jù)甲方與第三方咨詢機構簽訂的咨詢合同計算）。十、履約保證金10.1、乙方須在投標截止日期前以銀行轉帳方式向甲方提供人民幣.00元（大寫:伍佰萬元整）的履約保證金。10.2、土石方工程竣工驗收合格且乙方向甲方提交全部有效竣工資料，甲方向乙方頒發(fā)交工證書后30天內，甲方向乙方退還履約保證金.00元（大寫：貳佰萬元整）。 10.3、工程竣工結算辦理完畢并經甲方確認后30天內，甲方向乙方退還履約保證金.00元（大寫：叁佰萬元整）。十一、其他責任11.1、甲方不按本合同約定條款履約視其為違約，并承擔由此給乙方造成的直接或間接損失。11.2

22、、因下列情況之一均視乙方違約，乙方違約時甲方有權按暫定合同價款的10%處以乙方罰金，乙方同時承擔由于違約給甲方造成的直接或間接損失，同時甲方還將保留追究法律責任的權利及終止合同的權利：11.2.1、施工期間發(fā)生重大質量和安全事故并對工程及工期造成嚴重影響；11.2.2、乙方發(fā)生其他使合同無法履行的行為；11.2.3、乙方嚴重不按施工及驗收規(guī)范施工，工程施工質量差，現(xiàn)場管理混亂，工程工期嚴重拖后，且嚴重不服從甲方的協(xié)調、管理，或乙方嚴重不按有關安全文明施工的要求和規(guī)定施工等；11.2.4、乙方不按照甲方要求及合同約定的開挖方式作業(yè)。11.3、乙方不按相關部門的規(guī)定進行現(xiàn)場管理，造成的罰款及停工由

23、乙方全權承擔，造成工期延誤的，乙方還須按合同約定承擔延期違約金。11.4、乙方工程質量達不到國家相關規(guī)范要求及設計效果，乙方應及時返工并承擔相關費用，造成工期延誤的，乙方還須按合同約定承擔延期違約金。11.5、乙方若未經甲方同意更換投標時的項目班子主要成員（項目經理、項目技術負責人、測量工程師）或以執(zhí)行項目經理等替代投標文件中的項目經理均視為嚴重違約。11.6、乙方在投標文件中所報的項目經理、技術負責人必須常駐現(xiàn)場進行本工程的施工組織管理工作，工作期間未經甲方批準不得離開施工現(xiàn)場。11.7、若甲方認為乙方委派的項目班子成員不稱職，有權要求更換。十二、合同文件組成及其優(yōu)先解釋順序1、本合同簽訂后

24、雙方約定的其它協(xié)議文件；2、本合同協(xié)議書；3、中標通知書及往來函件；4、本合同條款及附件；5、現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他有關技術文件；6、設計文件、圖紙、資料及其審查文件、紀要；7、招標文件、招標會議記錄、招標答疑等；8、乙方的投標書、承諾函件；9、組成合同的工程量清單。上述文件應互為補充和解釋，如有不清或相互矛盾之處，以上面所列順序在前及日期較后者為準，且甲方有最終解釋權。十四、合同生效合同訂立地點： 遵義恒志房地產開發(fā)有限責任公司 本合同在雙方代表簽字蓋章之后即生效。本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份。附件1：安全生產合同附件2：工程量清單及合同價計價表附件3：零星工程量清單及合同價計價

25、表附件4：招標約談記錄表（分項工程的價格及計價方式以“附件2、3”為準）發(fā)包人（蓋章）：遵義恒志房地產開發(fā)有限 承包人（蓋章）：四川長和建筑工程有 責任公司 限公司 法人代表 法人代表或委托代理人： 或委托代理人：聯(lián)系電話：0852- 聯(lián)系電話：地址：遵義市海爾大道富華國際15棟6樓 地址：開戶銀行： 開戶銀行：華夏銀行成都分行營業(yè)部帳號： 帳號：1135 0000 0002 61140簽訂日期： 簽訂日期：附件1 安全生產合同為在 “英倫國際”土石方工程施工 合同段的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實搞好本項目的安全管理工作，本項目發(fā)包人 遵義恒志房地產開發(fā)有限責任公司 (以下簡稱“發(fā)

26、包人”)與承包人 四川長和建筑工程有限公司 (以下簡稱“承包人”)特此簽訂安全生產合同； 一、發(fā)包人職責1. 嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規(guī)，認真執(zhí)行工程承包合同中的有關安全要求。2. 按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。3. 重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。4. 定期召開安全生產調度會，及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。5. 組織對承包人施工現(xiàn)場安全生產檢查，監(jiān)督承包人及時處理發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患。二、承包人職責1. 嚴格遵守國

27、家有關安全生產的法律法規(guī)有關安全生產的規(guī)定，認真執(zhí)行工程承包合同中的有關安全要求。2. 堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規(guī)定，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。3. 建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時雇請的民工)的安全生產管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏；各職能部門、人員的安全生產責任制做

28、到橫向到邊，人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人?，F(xiàn)場設置的安全機構，應按施工人員的13配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預防事故的發(fā)生。安全機構人員，有權按有關規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護性措施防止事故發(fā)生。4. 承包人在任何時候都應采取各種合理的預防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。5. 承包人必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產證書，參加施工的人員，必須接受安全技術教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規(guī)程，定期進行安全技術考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船艇駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗

29、等特殊工種的人員，經過專業(yè)培訓，獲得安全操作合格證后，方準持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時，項目經理必須承擔管理責任。6. 對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外，還應配備有足夠的消防設施，所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法；承包人不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為。7. 操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護用品。施工注冊建造師和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護用品的人員不得上崗。8. 所有施工機具設備和高空作業(yè)的設備均應定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態(tài)；不合格的機具、設備

30、和勞動保護用品嚴禁使用。9. 施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的安全技術措施，施工現(xiàn)場必須具有相關的安全標志牌。10. 承包人必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案；如果發(fā)生安全事故，應按照國務院關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定以及其它有關規(guī)定，及時上報有關部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。三、違約責任如因發(fā)包人或承包人違約造成安全事故，將依法追究責任。四、其他 本工程安全生產合同，作為施工合同附件，全部工程竣工驗收后失效。發(fā)包人（蓋章）：遵義恒志房地產開發(fā)有限 承包人（蓋章）：四川長和建筑工程有 責任公司 限公司 簽

31、訂時間： 簽訂時間：附件2工程量清單及合同價計價表工程名稱：英倫國際土石方工程 第1頁，共2頁序號項目名稱主要項目特征及結算方式單位暫估工程量固定包干單價（元）合價（元）備注1土石方挖運（含槽坑內土石方）1. 土石類別：綜合,包括但不限于土方、石方、場地內原堆積的建碴及垃圾、淤泥、場地內需拆除的（道路、房屋基礎、化糞池、擋墻、水井、涵洞、排水溝、其他構筑物)等。 2. 土石比例：土：石預估不小于2：8，實際比例由投標人自行綜合考慮，現(xiàn)場無論實際土石比例是多少，均不得調整此項固定包干單價； 3. 開挖方式：投標人自行綜合考慮；4. 開挖深度：投標人自行綜合考慮，無論現(xiàn)場實測深度是多少，均不調整固定包干單價； 5. 裝車及場內運輸:投標人自行綜合考慮； 6. 排降地下及地表水、滲水及積水、支擋土板、地表灌木草皮清理、臨時進出場道路、馬道、平整場地、基底攤座