裝飾工程承攬合同

1、裝飾工程項(xiàng)目承攬合同發(fā)包方 (甲方 :承攬方 (乙方 :身份證號:依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝 飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家 庭居室裝飾裝修工程 (以下簡稱工程 的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:第一條、工程概況1.1工程名稱:;1.2工程地點(diǎn):;1.2工程內(nèi)容及做法 (詳見附表 1:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表 (附 表 2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表 ;1.3工程承攬方式:雙方商定采取下列 種方式承攬項(xiàng)目,A 清包承攬方式,承攬人包工,發(fā)包人提供材料;B 半包承攬方式,承攬人包工包輔材,發(fā)包人提供主材;C

2、全包承攬方式,承攬人包工包料。(注明:甲方提供材料的,乙方應(yīng)在甲方指定品牌的材料供應(yīng)店采購材料;如 乙方私自調(diào)換材料品牌或材料等級將承擔(dān)違約責(zé)任。 1.4工程期限 _天,開工日期 _年 _月 _日,竣工日期 _年 _月 _日;1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為 (大寫 :_元 (詳見附表 3:家 庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單 ;第二條、工程監(jiān)理2.1甲方指派 為駐工地代表;2.2甲方駐工地代表負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理,負(fù)責(zé)工程進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān) 督工作;2.3負(fù)責(zé)與政府各部門、業(yè)主的協(xié)調(diào)工作;2.4負(fù)責(zé)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等聯(lián)系確認(rèn)工作;2.5負(fù)責(zé)工程質(zhì)檢、報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收等工作。第三條、甲方義務(wù)3.

3、1分項(xiàng)工程開始施工前,甲方負(fù)責(zé)組織圖紙技術(shù)交底,審查乙方的裝修分 項(xiàng)工程施工方案。3.2提供施工期間的水源、電源。3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。3.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé) 到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。3.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。第四條、乙方義務(wù)4.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn), 按期保質(zhì)完成工程 ;4.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境 ;4.3要加強(qiáng)質(zhì)量意識,強(qiáng)化質(zhì)量管理,嚴(yán)格按照國家規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施 工。凡達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的返工費(fèi)用,全部由乙方自行承擔(dān);4.

4、4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;4.5負(fù)責(zé)工程的成品保護(hù)工作,如有損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù);4.6負(fù)責(zé)甲方提供材料的裝卸、施工現(xiàn)場的搬運(yùn)等工作;4.7負(fù)責(zé)根據(jù)施工現(xiàn)場情況,有效、有序的調(diào)配勞動力,如出現(xiàn)勞動力短缺 和窩工現(xiàn)象,責(zé)任由乙方承擔(dān);第五條、工程變更工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時(shí)調(diào) 整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。第六條、材料的提供6.1由甲方提供的材料、設(shè)備 (甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表 ,甲方應(yīng)在材 料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);6.2乙方供應(yīng)材料時(shí),應(yīng)保證材料符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求,并提供進(jìn)場材料的合 格證明與甲方駐工地代

5、表檢驗(yàn)。第七條、工期延誤7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1工程量變化和設(shè)計(jì)變更 ;(2不可抗力 ;(3甲方同意工期順延的其他情況。7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的, 工期順延 ; 因甲方提 供的材料、 設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的, 返工費(fèi)用由甲方承擔(dān), 工期順延; 7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延 ; 因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。第八條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):; 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由 _部門對工程

6、質(zhì)量予以認(rèn) 證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承 擔(dān) ; 經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn), 認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。 第九條、工程驗(yàn)收和保修9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:(1_;(2_;(3_。乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。 9.2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組 織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)家庭居室裝飾裝修工 程結(jié)算單9.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為 _月。驗(yàn)收合格簽字后, 填寫工程保修單。第十條、工程款支付方式10.

7、1雙方約定按以下方式支付工程款:合同生效后,甲方按以下約定直接向乙人支付工程款:第一次在開工前 日支付 元;第二次在工程進(jìn)度過半時(shí)支付 元;第三次在雙方驗(yàn)收合格 日支付 元;工程進(jìn)度過半指:。10.2工程驗(yàn)收合格后, 乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算, 并將有關(guān)資料送交甲方。 甲方接到資料后 _日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽 字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款;10.3工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)在甲方工程款結(jié)算財(cái)務(wù)表上簽字確認(rèn)。 第十一條、違約責(zé)任11.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、 法規(guī) 及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任

8、,并賠償給 對方造成的經(jīng)濟(jì)損失;11.2未辦理驗(yàn)收手續(xù), 甲方提前使用或擅自使用工程成品而造成損失的, 由 甲方負(fù)責(zé);11.3因一方原因, 造成合同無法繼續(xù)履行時(shí), 該方應(yīng)及時(shí)通知另一方, 辦理 合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;11.4甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付違約金 _元; 11.5由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理, 工期不予順延;11.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付違約金 _元。 第十二條、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門 調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 _種方式解決:(一 提交 _仲裁委員會仲裁;(二 依法向原告所在地的人民法院提起訴訟。第十三條、其他約定 13.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾， 由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場， 并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn) 到指定的地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用_元(此費(fèi)用已包含在工程價(jià) 款內(nèi)； 13.2 施工期間，甲方將外屋鑰匙_把交給乙方保管。工程竣工驗(yàn)收后，乙 方將鑰匙_把退還甲方； 13.3 施工期間，乙方施工人員每天的工作時(shí)間為：上午_點(diǎn)_分至_ 點(diǎn)_分；下午_點(diǎn)_分至_點(diǎn)_分。 第十四條、附則 14.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章后生效，合同履行完畢后終止； 14.2 本合