建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識分類模擬36

1、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識分類模擬 36（ 總分： 100.00 ，做題時間： 90 分鐘 ）一、不定項選擇題 （總題數(shù)： 56，分數(shù)： 100.00）1. 根據(jù)合同法應(yīng)當采用書面形式的合同有 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 建設(shè)工程勘察合同 B. 委托合同C. 建設(shè)工程施工合同D. 承攬合同E. 建設(shè)工程設(shè)計合同 解析：2. 關(guān)于合同形式的說法，正確的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 書面形式合同是指紙質(zhì)合同B. 當事人的行為可以構(gòu)成默示合同 C. 書面形式是主要的合同形式D. 未依法采用書面形式訂立合同的，合同無效解析： 解析 選項 A，書面形式包括合同書、信件，也包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)

2、交換和電子郵件 等數(shù)據(jù)電文形式，它們都可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容，都屬于書面形式。選項C，生活中大部分交易都是口頭的。選項 B，其他形式合同，可以根據(jù)當事人的行為或者特定情形推定合同的成立，也可以稱之為默示 合同。3. 根據(jù)合同法，應(yīng)當采用書面形式的合同是 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 設(shè)備租賃合同B. 建設(shè)工程合同 C. 承攬合同D. 貨物買賣合同 解析：4. 依據(jù)合同法規(guī)定，施工合同的一般條款包括 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 工程應(yīng)達到的質(zhì)量標準 B. 工程款的支付與結(jié)算 C. 合同工期 D. 工程保險的投保責任E. 解決合同糾紛的方式 解析：5. 下列不屬于發(fā)包人義務(wù)的情形是 。（分數(shù)：

3、1.50 ）A. 提供必要施工條件B. 及時組織工程竣工驗收C. 向有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案D. 就審查合格的施工圖設(shè)計文件向施工企業(yè)進行詳細說明解析：6. 因發(fā)包人原因引起的暫停施工，發(fā)包人應(yīng) 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 承擔所發(fā)生的追加合同價款B. 賠償承包人由此造成的損失C. 相應(yīng)順延工期 D. 應(yīng)支付承包人相應(yīng)的違約金E. 工期不予順延解析：7. 施工中因 造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期相應(yīng)順延。（分數(shù)： 1.50 ）A. 發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件 B. 發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款C. 工程師未按合同約定提供所需指令、批準D. 設(shè)計變更和工程量增

4、加 E. 不可抗力 解析：8. 建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 提交驗收報告之日B. 建設(shè)工程完工之日C. 轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日 D. 竣工驗收合格之日解析：9. 合同生效后，當事人就質(zhì)量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關(guān)內(nèi)容方式有：按照交易 習慣確定；簽訂補充協(xié)議；按合同法其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三種方式的先后順序是 。（分數(shù)： 1.50 ）A. B. C. D. 解析：10. 材料供應(yīng)合同中對鋼材的價款約定不明確。雙方不能協(xié)商一致，且依合同有關(guān)條款等仍不能推定。 則該價款按 履行。（分數(shù)： 1.50 ）A. 訂立時履行地市場價格

5、 B. 履行時訂立地市場價格C. 履行時履行地市場價格D. 政府指導(dǎo)價格解析：11. 乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的補充協(xié)議?？⒐そY(jié)算時，甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價 5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院起訴， 要求按中標價結(jié)算。 下列說法正確的是 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 應(yīng)以備案合同作為結(jié)算工程價款依據(jù) B. 該補充協(xié)議屬于可撤銷合同C. 應(yīng)以補充協(xié)議作為結(jié)算工程價款依據(jù)D. 乙方行為構(gòu)成合同違約解析：12. 關(guān)于發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認可竣

6、工結(jié)算文件的說法，正確的是分數(shù)： 1.50 ）A. 必須在合同中有此約定，才可作為結(jié)算依據(jù)B. 這是法定的視為認可竣工結(jié)算文件的情形C. 即使合同通用條款有此約定，也不能作為結(jié)算依據(jù)D. 此約定即使寫入合同，也屬無效合同條款解析：13. 建設(shè)規(guī)模較小、技術(shù)難度較低、工期較短的建筑工程，發(fā)承包雙方可以采用 確定合同價款。（分數(shù)： 1.50 ）A. 總價方式 B. 單價方式C. 成本加酬金方式D. 雙方約定的合同方式解析：14. 發(fā)承包雙方應(yīng)當在合同中約定，發(fā)生下列 情形時合同價款的調(diào)整方法。（分數(shù)： 1.50 ）A. 法律、法規(guī)、規(guī)章變化造成合同價款增加的 B. 工程造價管理機構(gòu)發(fā)布價格調(diào)整信息

7、造成合同價款減少的 C. 經(jīng)批準變更設(shè)計造成費用增加的D. 發(fā)包方更改經(jīng)審定批準的施工組織設(shè)計造成費用減少的E. 國家有關(guān)政策變化造成合同價款減少的 解析：15. 建設(shè)工程施工合同對付款時間沒有約定或約定不明，則應(yīng)付款時間為 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 建設(shè)工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日B. 工程價款確定之日C. 建設(shè)工程未交付的，為竣工結(jié)算完成之日D. 建設(shè)工程未支付，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日解析：16. 施工合同訴訟當事人對工程款付款時間沒有約定或約定不明確， 建設(shè)工程尚未交付， 已提交竣工結(jié)算文 件，則應(yīng)付工程款時間為 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 竣工驗收合格之日B

8、. 當事人起訴之日C. 提交竣工結(jié)算文件之日D. 判決生效之日解析：17. 某建設(shè)工程合同約定，“工程通過竣工驗收后 2個月內(nèi)，結(jié)清全部工程款”。 2005年 10月1日工程通 過竣工驗收， 10月 10日承包人提交竣工結(jié)算文件， 10 月20日承包人將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未 支付工程余款。 2006 年 5月 1日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息 起算日應(yīng)為 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 2005 年 10 月 10 日B. 2005 年 10 月 20 日C. 2005 年 12 月 1 日 D. 2006 年 5 月 1 日解析：18. 某建筑公司

9、與某開發(fā)公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同約定由建筑公司預(yù)先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程款支付發(fā)生爭議，建筑公司訴至人民法院，要求開發(fā)公司支 付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng) 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 對該訴訟請求全部予以支持B. 對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持 C. 對該訴訟請求全部不予支持D. 對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持 解析：19. 關(guān)于墊資的說法，正確的是 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 墊資的法律性質(zhì)是工程欠款B. 法律、行政法規(guī)明確禁止墊資行為C. 當事人對墊資利息未作約定的，法院不予支持利息D.

10、 當事人約定墊資利息的，其利率最高為同期銀行貸款利率的4 倍解析： 解析 選項 A，當事人對墊資有約定，發(fā)包人按照約定返還墊資；沒有約定的，按照工程欠款處理 （應(yīng)返還）。選項 B，墊資雖然違反建設(shè)部禁止性規(guī)定，但并不違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定，因此墊資 行為合法有效。選項 D，墊資利息超過貸款利率的部分不支持。20. 發(fā)包人將在建工程抵押給銀行貸款， 后因發(fā)包人經(jīng)營狀況不佳而無力還貸及支付工程款， 則下列關(guān)于承 包人權(quán)利的說法中，正確的是 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 承包人可申請人民法院將該工程拍賣 B. 承包人無權(quán)就該工程的拍賣款優(yōu)先于銀行受償C. 承包人申請拍賣該工程，應(yīng)按照訴訟時效的

11、規(guī)定，在工程竣工之日提出D. 承包人可不申請拍賣，而直接與發(fā)包人協(xié)商將工程折價E. 承包人因發(fā)包人違約所造成的損失，可在工程拍賣所得中扣除 解析： 解析 承包人行使優(yōu)先權(quán)，自竣工之日或合同約定的竣工之日起6個月內(nèi)提出。因此 C選項表述錯誤。21. 某商品房開發(fā)工程因故停建， 承包人及時起訴要求結(jié)算工程款并勝訴。 法院在對該項目進行拍賣執(zhí)行中， 有許多債權(quán)人主張權(quán)利。各債權(quán)人的清償順序依法應(yīng)為 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 承包人、抵押權(quán)人、普通債權(quán)人、全款購房人B. 抵押債權(quán)人、普通債權(quán)人、全款購房人、承包人C. 普通債權(quán)人、全款購房人、承包人、抵押債權(quán)人D. 全款購房人、承包人、抵押債權(quán)人、

12、普通債權(quán)人解析：22. 建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的范圍是 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 施工工作人員的報酬 B. 實際支付的建筑構(gòu)配件價款 C. 欠付工程價款的利息D. 實際支付的材料款E. 當事人未約定的墊資利息 解析：23. 某建設(shè)工程施工合同約定工程開工、 竣工日期分別為 2013 年 3 月 1 日和 2014 年 10月 1日，2014 年 10 月 20 日工程實際竣工。 由于發(fā)包人未按約定支付工程款， 承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權(quán)， 其最遲必須 在前行使。（分數(shù)： 1.50 ）A. 2013 年 9 月 1 日B. 2015 年 4 月 1 日C. 2015 年 4月 20 日

13、D. 2015 年 10 月 20 日 解析：24. 根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為 6個月，自建設(shè)工程 起計算。（分數(shù)： 1.50 ）A. 合同訂立之日B. 實際竣工之日 C. 開工之日D. 保修期屆滿之日 E. 合同約定竣工之日解析：25. 甲施工企業(yè)與乙水泥廠簽訂水泥供應(yīng)合同，在約定的履行日期屆滿時，水泥廠未能按時供應(yīng)水泥。 由于甲施工企業(yè)沒有采取適當措施尋找貨源，致使損失擴大。對于擴大的損失應(yīng)該由 。（分數(shù)： 1.50 ）A. 乙水泥廠承擔B. 雙方連帶責任C. 雙方按比例承擔D. 甲施工企業(yè)承擔 解析：26. 承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運

14、輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱` 2 天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任 何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應(yīng)由 承擔。（分數(shù)： 1.50 ）A. 三方共同B. 水泥廠C. 承包商 D. 運輸公司解析：27. 根據(jù)合同法，發(fā)包人應(yīng)當承擔賠償損失責任的情形有 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 未及時檢查隱蔽工程造成的損失 B. 偷工減料造成的損失C. 驗收違法行為造成的損失 D. 中途變更承包工作要求造成的損失 E. 提供圖紙或者技術(shù)要求不合理且怠于答復(fù)造成的損失 解析：28. 關(guān)于無效合同的說法，正確的有 。（分數(shù)： 2.00

15、）A. 無效合同不具有違法性B. 無效合同具有違法性 C. 無效合同部分無效會影響其他部分的效力D. 無效合同自訂立之時就不具有法律效力 E. 無效合同可能會損害社會公共利益 解析： 解析 無效合同不是必然損害社會公共利益，如惡意串通，損害第三人利益。29. 甲受到欺詐的情況下與乙訂立了合同， 后經(jīng)甲向人民法院申請， 撤銷了該合同，則該合同自 起不發(fā)生法律效力。（分數(shù)： 2.00 ）A. 人民法院決定撤銷之日B. 合同訂立時 C. 人民法院受理請求之日D. 權(quán)利人知道可撤銷事由之日解析：30. 根據(jù)合同法，下列情形屬于合同無效的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 當事人無履約能力B. 當事人對合

16、同有重大誤解C. 違反法律的強制性規(guī)定D. 違反法定的形式 解析：31. 下列建設(shè)工程合同中，屬于無效合同的有 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 承包人未取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)訂立的合同B. 沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同C. 分包單位脅迫施工企業(yè)訂立的合同D. 建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容有重大誤解而訂立的合同E. 建設(shè)單位為逃稅而訂立的施工合同解析： 解析 選項 C和 D為可撤銷合同。32. 根據(jù)合同法的規(guī)定，建筑施工合同中約定出現(xiàn)因 時免除自己責任的條款，該免責條款無效。（分數(shù)： 2.00 ）A. 合同履行結(jié)果只有對方受益B. 不可抗力造成對方財產(chǎn)損失C. 履行合同造成對

17、方人身傷害D. 對方不履行合同義務(wù)造成損失E. 故意或重大過失造成對方財產(chǎn)損失解析：33. 下列情形中，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 工程款支付條款訂立時顯失公平的B. 發(fā)包人對投標文件有重大誤解訂立的C. 依法應(yīng)當招標的項目中標無效后訂立的D. 承包人超越資質(zhì)等級訂立但在竣工前取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書的 解析： 解析 選項 A和 B屬于可撤銷合同；選項 D，竣工前取得資質(zhì)的屬于有效合同。34. 包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂一建設(shè)工程施工合同。 施工結(jié)束后， 工程竣工驗收質(zhì)量 合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕， 遂訴至法院。 關(guān)于該案處理

18、的說法， 正確的是 （分數(shù)： 2.00 ）A. 合同無效，不應(yīng)支付工程款B. 合同無效，應(yīng)參照合同約定支付工程款C. 合同有效，應(yīng)按照合同約定支付工程款D. 合同有效，應(yīng)參照合同約定支付工程款 解析：35. 關(guān)于建設(shè)工程施工合同無效的處理，說法正確的有 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同的約定支付工程款的，應(yīng)予支持B. 建設(shè)工程竣工驗收不合格，但是修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復(fù)費用 的，不予支持C. 建設(shè)工程竣工驗收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收仍不合格，承包人請求支付工程價款的，不 予支持 D. 建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，發(fā)包

19、人可以不承擔相應(yīng)的民事責任E. 承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂施工合同，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，當事人請 求按照無效合同處理的，不予支持 解析：36. 關(guān)于效力待定合同的說法，正確的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 善意相對人不享有撤銷的權(quán)利B. 效力待定合同的相對人具有催告權(quán) C. 效力待定合同是生效合同D. 效力待定合同是無效合同 解析： 解析 在效力待定合同中，相對人具有催告權(quán)，但只有善意相對人具有撤銷權(quán)。37. 甲公司總承包了某建設(shè)工程施工任務(wù)， 其將裝飾工程分包給了乙公司。 乙以甲的名義與丙公司簽訂了材 料供貨合同。隨后丙催告甲在一個月內(nèi)予追認，而甲未作表示。對此，下

20、列說法正確的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 在甲追認合同之前，丙有撤銷合同的權(quán)利 B. 合同已經(jīng)生效，甲應(yīng)當履行合同C. 甲對乙丙簽約行為未明確反對，視為同意D. 乙的行為構(gòu)成表見代理解析： 解析 本案中丙明知乙沒有代理權(quán)，所以乙的行為不構(gòu)成表見代理。表見代理的構(gòu)成要件要求相對 人（ 丙）有理由相信行為人 （ 乙）有代理權(quán)。38. 甲公司將施工機械借給乙公司使用， 乙公司在甲公司不知情的情況下將該施工機械賣給知悉上述情況的 丙公司，關(guān)于乙、丙公司之間施工機械買賣合同效力的說法，正確的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 有效B. 可變更或撤銷C. 無效D. 效力待定 解析： 解析 未損害甲公司利

21、益，否則為無效合同。39. 某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。 施工完畢， 施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公 司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為 合同。（分數(shù)： 2.00 ）A. 可變更、可撤銷B. 有效 C. 無效D. 效力待定解析：40. 下列變更中，屬于應(yīng)當經(jīng)合同當事人雙方協(xié)商一致情形的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 采購數(shù)量變更 B. 公司名稱變更C. 合同簽約人變更D. 公司法定代表人變更解析：41. 甲乙雙方簽訂了購貨合同。在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更， 于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕

22、。針對該情形，正確的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 原合同己終止B. 必須簽訂變更協(xié)議C. 合同主體未變更 D. 合同內(nèi)容已變更解析：42. 某施工合同約定質(zhì)量標準為合格， 監(jiān)理工程師在巡視時要求承包人“把活兒做得更細些， 到時不會少了 你們的”。于是項目經(jīng)理在施工中提高了質(zhì)量標準，因此增加了費用，則該筆費用應(yīng)由 承擔。（分數(shù)： 2.00 ）A. 發(fā)包人B. 承包人 C. 監(jiān)理工程師D. 承包人和發(fā)包人共同 解析：43. 關(guān)于建設(shè)工程實施工合同變更的說法，正確的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 合同變更協(xié)議自簽字之日起生效B. 合同變更與工程變更的范圍一致C. 發(fā)包人可依據(jù)其單方意思變更合同

23、D. 合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更解析： 解析 選項 A，法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定，不以簽 字之日起生效。選項 C，合同的變更必須經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致。44. 甲公司向乙公司購買 50 噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量， 但一直未明確具體數(shù)量。 交貨期屆至， 乙將 50 噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關(guān)于雙方合同關(guān)系的說法，正確的是 （分數(shù)： 2.00 ）A. 乙承擔損失B. 甲可根據(jù)實際情況部分接收C. 雙方合同已變更，乙送貨構(gòu)成違約D. 甲拒絕接收，應(yīng)承擔違約責任解析：45. 下列合同債務(wù)中，可以轉(zhuǎn)移的債務(wù)是 。（分

24、數(shù)： 2.00 ）A. 提供了質(zhì)押擔保的借款合同中，借款人的部分債務(wù)B. 必須采用施工企業(yè)專有技術(shù)的施工合同中，施工企業(yè)的全部債務(wù)C. 委托監(jiān)理合同中監(jiān)理單位的主債務(wù)D. 施工合同中關(guān)于主體結(jié)構(gòu)施工的債務(wù)解析：46. 根據(jù)合同法，債權(quán)人將合同中的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人的， 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 需經(jīng)債務(wù)人同意，且需辦理公證手續(xù)B. 無需經(jīng)債務(wù)人同意，也不必通知債務(wù)人C. 無需債務(wù)人同意，但需辦理公證手續(xù)D. 無需債務(wù)人同意，但需通知債務(wù)人解析：47. 根據(jù)合同法，債務(wù)人轉(zhuǎn)讓合同債務(wù)應(yīng)當 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 通知債權(quán)人B. 與債權(quán)人協(xié)商C. 經(jīng)過債權(quán)人的同意 D. 重新簽訂合同解析：

25、48. 根據(jù)合同法，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B. 甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙C. 建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其已經(jīng)將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人 主張債權(quán)D. 監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位解析：49. 下列合同屬于可變更可撤銷的合同的是 。（分數(shù)： 2.00 ）A. 項目經(jīng)理越權(quán)訂立的合同B. 材料員失職購進廢舊鋼材C. 因重大誤解訂立的合同 D. 以欺詐手段訂立的損害了國家利益的合同E. 在訂立合同時顯失公平 解析：50. 施工單位由于重大誤解， 在訂立買賣合同時將想購買的 A 型鋼材誤寫為買 B型鋼材，則施工單位 （分數(shù)： 2.00 ）A. 只能按購買 B 型鋼材履行合同B. 應(yīng)按效力待定處理該合同C. 可以要求變更為按購買 A 型鋼材履行