承攬合同-加工承攬合同（2）承攬加工合同承攬加工合同

1、 編號： 承攬合同:加工承攬合同（2）_承攬加工合同_承攬加工合同 20XXXX號（20 年 月 日至20 年 月 日止）（本模板為Word格式，可根據(jù)您的需要調(diào)整內(nèi)容及格式，歡迎下載。） 我合同欄目為大家提供有關(guān)合同方面的合同范本以及撰寫格式指南，讓您的合同更規(guī)范，更專業(yè)。您在合同合同范本的基礎(chǔ)上，可以仔細修改便可使用。寫專業(yè)合同，就來我。為您推薦“承攬合同:加工承攬合同（2）”，希望您喜歡。更多合同范本，請訪問我。 附：加工承攬合同樣本 加工承攬合同 訂立合同雙方： 承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方 定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方 甲方為乙方加工

2、柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守 第一條加工成品 品名規(guī)格（長，寬，高cm） 單位 數(shù)量 備注 玻璃柜臺130X40X 90件120 塑料臺面柜臺180X100X95件10其中不 帶抽屜 玻璃臺面柜臺180X100X95件20 棉布貨架180 X40X200 件10 大百貨電器貨架180X80X 200 件5 小百貨貨架180X50X 200 件80 第二條加工成品質(zhì)量要求： 一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳 二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做 三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不

3、得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便 四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù) 第三條原材料由甲方提供 第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方因此造成的損失，由乙方賠償 第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元 第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收驗收標準以合同規(guī)

4、定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明 第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù) 第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔 第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔運輸造成的損失，由甲方負責 第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（貳萬元）甲方不

5、履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還 第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款 第十二條甲方的違約責任 一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償 二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由

6、甲方賠償 三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失 四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金 五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值的違約金 六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收 第十三條乙方的違約責任 一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失 二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值的違約金 三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以

7、順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失 四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金 五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失 六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用 第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失 第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；

8、協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴 本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效 本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份 甲方：××縣木具廠（蓋章） 代表人：黃華新（簽名） 地址：七都鎮(zhèn) 電話： 開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所 帳號： 乙方：××縣百貨公司 代表人：王新法 地址：城關(guān)中山街號 電話： 開戶銀行：××縣支行 帳號： 一九八五年一月二十五日 相關(guān)閱讀 承攬合同范本:加工承攬合

9、同(2) 承 攬 方：_ 地 址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_ 定 作 方：_ 地 址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_ 定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條 加工成品 第二條 加工成品質(zhì)量要求 第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間

10、、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法 1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資

11、料的復制品。 3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。 第五條 價款或酬金 價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。 第六條 驗收標準和方法 1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機

12、構(gòu)提供檢驗證明。 第七條 交貨的時間和地點 1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。 第八條 包裝要求及費用負擔 第九條 運輸辦法及費用負擔 第十條 結(jié)算方式及期限 第十一條 其他約定 第十二條 承攬方的違約責任 一、未按合同規(guī)定

13、的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。 三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定

14、造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金_ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%（10%30%）或酬金總額的_%（20%60%）的違約金。 六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費

15、。 七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。 九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。 十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任

16、。 第十三條 定作方的違約責任 一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%（10%30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%（20%60%的幅度）違約金。 三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條

17、第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 第十四條 不可抗力 在合同規(guī)定的履

18、行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條 糾紛的處理 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理： 1.向仲裁機關(guān)申請仲裁； 2.向人民法院起訴。 本合同自_ 年_ 月_ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_份，交_（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。 定作方：_ 代表人：_ _年_月_日 承攬方：_ 代表人：_ _年_月_日 承攬合同:加工、訂貨合同（） 合同編號： 簽訂日期：一九年月日 供 經(jīng)雙方協(xié)商、簽訂本合同，共同信守。 需 一、 交貨時間 品名 規(guī)格質(zhì)量 單位單價數(shù)量金額 貨款共計人民幣（大寫） 二、 質(zhì)量標準： 交貨、運輸辦法及地點： 包裝要求及費用負擔： 結(jié)算方式及期限： 特約事項： 三、 本合同簽訂后，具有法律效力。