綠化道排工程施工合同(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上綠化道排工程施工合同甲方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方： （以下簡(jiǎn)稱乙方）甲方現(xiàn)將紅星美凱龍全球商業(yè)廣場(chǎng)工程的綠化，道排工程發(fā)包給乙方施工，為明確雙方職責(zé)，在經(jīng)過友好協(xié)商，平等互利的基礎(chǔ)上簽訂如下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：紅星美凱龍全球商業(yè)廣場(chǎng)工程地點(diǎn)：山路交口工程內(nèi)容：道排、綠化工程工程工期：6個(gè)月二、工程承包范圍承包范圍：道排、綠化工程設(shè)計(jì)圖紙與設(shè)計(jì)變更單中所包含的所有工作內(nèi)容。三、工程量及工程造價(jià)道排及綠化工程約 ,約 萬元（最終結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生量，按安徽省2000年定額結(jié)算）。每排工程按安徽省2000年定額二類取費(fèi)下浮 15% 結(jié)算（此下浮不含稅）綠化工程按安徽省

2、2000年定額二類取費(fèi)下浮 15% 結(jié)算（此下浮不含稅）工程單價(jià)見附表：2000年相慶類別取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及施工期內(nèi)的有關(guān)文件規(guī)定為準(zhǔn)，主材價(jià)格按當(dāng)?shù)禺?dāng)月市場(chǎng)信息價(jià)調(diào)整，無市場(chǎng)信息價(jià)時(shí)，雙方詢價(jià)定價(jià)。乙方應(yīng)提供對(duì)應(yīng)的苗木及主材增值稅發(fā)票，30%人工工資清單，剩余部分的稅款由甲方承擔(dān)。四、保證金的支付及退還本工程保證金為30萬。保證金的交付日期實(shí)在乙方進(jìn)入場(chǎng)場(chǎng)正式施工后7日內(nèi)，乙方向甲方指定賬戶打入工程保證金30萬元。如不能按規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納保證金，本合同作廢。甲方有權(quán)安排其他隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)。綠化工程及道排完工時(shí)甲方無條件退還乙方所有保證金的50%，全部綠化工程及道排全部完工時(shí)甲方無條件將剩余保證金額退還乙方（

3、不計(jì)利息）。五、工程款支付方式1、道排、綠化工程施工至估算達(dá)到300萬的工程量時(shí)，甲方應(yīng)向乙方撥付已完成工程量工程款的70%，剩余工程撥款方式按每月完成的量撥付至70%作為工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款審報(bào)15日內(nèi)甲方應(yīng)將工程進(jìn)度款轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶。否則乙方有權(quán)利停工，造成的工期延誤及其他損失由甲方全部負(fù)責(zé)。區(qū)域工程完工時(shí)經(jīng)驗(yàn)收合格后撥款90%。工程全部完工后經(jīng)驗(yàn)收合格甲方將工程款撥付至95%，余下5%作為質(zhì)量保證金，一年內(nèi)無重大質(zhì)量問題，甲方無條件將保證金退還。2、綠化仍按小區(qū)域每完成一個(gè)小區(qū)域時(shí)甲方付款以完成工程量的70%，經(jīng)驗(yàn)收合格后付至90%，一年后所栽植的樹木，草坪無大量枯死時(shí)（按綠化的相

4、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）甲方應(yīng)將工程款付至95%，余款一年內(nèi)無條件付給乙方。六、違約責(zé)任乙方在施工過程中，遇到場(chǎng)地拆遷不完整及其他事宜與人發(fā)生糾紛及經(jīng)濟(jì)問題，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，由此造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。乙方在施工過程中，遇到不可避免交叉施工，甲方不可避免損壞乙方已完成的工程量時(shí)，應(yīng)事先告知、協(xié)商，事后按照清單價(jià)賠償。在施工過程 中遇到變更、加項(xiàng)，甲方應(yīng)和乙方協(xié)商，乙方有權(quán)利拒絕增加工程量，增加工程量不計(jì)入工期。乙方在綠化施工過程中，不計(jì)入清單內(nèi)遇到土壤達(dá)不上種植土要求，有權(quán)利要求甲方土壤改良，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，因設(shè)計(jì)苗木、花卉品種不適宜該地區(qū)氣候和其他自然條件，乙方應(yīng)和甲方協(xié)商好，然后變更苗木、花卉品種。

5、乙方按圖施工，乙方在施工期間不得無故停工，延誤工期，如果乙方原因造成工期延誤，甲方可按相關(guān)法律法規(guī)處罰乙方。乙方原因造成工期延誤的，每延誤一日向甲方支付工程總款0.01%的違約金。若乙方的工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，造成返工的，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成工程延期的，按本條第二項(xiàng)承擔(dān)違約責(zé)任。若乙方的工程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，甲方有權(quán)解除合約。遇到自然災(zāi)害，不可抗力因素造成的工程質(zhì)量問題，乙方不負(fù)責(zé)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求與實(shí)際材料不相符時(shí)以實(shí)際為準(zhǔn)。七、安全責(zé)任乙方必須安全生產(chǎn)，文明施工，在施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故，全部由乙方負(fù)責(zé)。如發(fā)生重大事故，應(yīng)立即向甲方報(bào)告，甲方向上級(jí)有相關(guān)部門報(bào)告。八、本協(xié)議雙方共同真誠(chéng)協(xié)商制定，雙方應(yīng)認(rèn)真遵循執(zhí)行，未盡事宜和在工程進(jìn)行當(dāng)中發(fā)生特殊情況，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向甲方所在地的人民法院提起訴訟。九、上述協(xié)議為雙方框架協(xié)議，具體條件以本協(xié)議為準(zhǔn)；本協(xié)議未涉及條款，以各地塊另行簽署補(bǔ)充協(xié)議及簽訂正式施工合同為準(zhǔn)。十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。十一、本合同雙方簽字蓋章，即為生效實(shí)施。本合同未盡