最新裝飾裝修工程合同書

1、最新裝飾裝修工程合同書發(fā)包方： 以下簡稱“甲方承包方： 以下簡稱“乙方根據(jù)?中華人民共和國合同法?及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自 愿、協(xié)商一致的根底上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié) 商簽訂本合同 包括本合同附件和所有補充合同 ，以資共同遵守。第一條工程概況1.1 工程名稱： .1.2 工程地點： .1.3 工程內容及做法 詳見：?工程預算報價表?、?施工圖紙? 。1.4 工程承包方式：雙方商定采取以下第 種承包方式。1乙方包工、包料。2乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料 詳見?甲方提供裝飾裝修材料明細 表?、?乙方提供裝飾裝修材料明細表? ;3乙方包工、甲

2、方包料 詳見?甲方提供裝飾裝修材料明細表? 。1.5 工程期限 歷天，開工日期 年月 日，竣工日期 年月日施工期以材料進場日第二天起計算 。1.6 合同價款：本合同工程造價詳見?工程預算報價表?，施工過程中有增減工程 的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該局部費用。第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取以下第 種方式提供：1甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份 詳見：裝飾 裝修工程設計圖紙 ;2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份 詳見：裝飾裝 修工程設計圖紙 ，設計費 元，由甲方支付 此費用不在工程價款內 。第三條甲方義務3.1 開工前 天，為乙方入場施工

3、創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原那么 ; 如甲方不采取必要 保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全 部費用3.3 負責提供施工所需的水源、電源 ;3.4 負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系 ;3.5 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關 部門辦理相應的審批手續(xù) ;3.6 施工期間甲方仍需局部使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;3.7 參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他

4、事宜， 負責材料進場、竣工驗收。3.8 按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。第四條乙方義務4.1 指派為乙方駐工地監(jiān)理，負責本合同履行 ; 按要求組織施工，保質保量，按期 完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。4.2 施工中嚴格執(zhí)行平安文明施工操作標準、防火平安規(guī)定、施工標準及質量標準， 按期保質完成工程 ;4.3 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按圖紙或說明進行平安文明施工，做好 各項質量檢查和施工記錄 ;4.4 保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通 ;4.5 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。4.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施

5、和工程成品進行保護。第五條工程變更工程工程及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工 程費用及工期 見裝飾裝修工程增減工程單 。第六條材料的提供6.1 由甲方提供的材料、設備 詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表 ，應當符合設施 要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到 施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù) ; 乙方驗收后應負責妥善保管。6.2 由乙方提供的材料、設備 詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表 ，乙方應在材料 運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的， 應禁止使用 ; 如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方

6、負責。第七條工期延誤7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延 ;1工程量變化和設計變更 ;2不可抗力 ;3甲方同意工期順延的其他情況。7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延 ; 因甲方提供的 材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承當，工期順延。7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延 ; 因乙方 原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承當，工期不順延。第八條工程款支付方式8.1 合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲

7、方支付乙方報價單確定的總金額 含工程款總額和增加 工程金額 的%，即元。第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額 含工程款總額和增加工程 金額 的%，即元。第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額 含工程款總額和增加 工程金額 的%，即元。第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金 額(含工程款總額和增加工程金額 )的 5%，即元。8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方 接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應 在簽字時向乙方結算工程尾款。8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲

8、方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款， 以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 月第九條雙方責任和工期延誤處理9.1 以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：(1) 不能提供水、電 ;(2) 不能保證每天 8 小時以上工作時間 ( 含加班 );(3) 不能按期提供自購材料、設備 ;(4) 不能按期支付工程款影響正常施工的 ;(5) 因甲方原因變更設計、增加施工工程 ;(6) 同意工期順延的其他情況。(7) 逾期驗收或無故怠于驗收 ;(8) 因甲方責任造成工期延誤的其他情況。9.2 對以下原因造成工期延誤，工期不順延：(1)

9、因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延 ;(2) 因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承當，工期不順延。(3) 乙方施工過程中違反平安操作標準造成人員傷害的，由乙方負責 ;(4) 乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償 ;(5) 乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。(6) 乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順 延。9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方 承當責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.4 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負 責。9.5

10、 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終 止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金 元。9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金 元。第十條關于設計和施工及驗收的約定10.1 乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認 簽字后，乙方方可進行施工。10.2 乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工 (安裝) 。10.3 施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減工程，應以書面形式通知 乙方，列明停止施工或增減工程的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更 要求，盡

11、快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期 延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字 答復或協(xié)商解決。10.4 隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時 驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承 認。10.5 工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦 理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另 定驗收日期，否那么視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應成認竣工日期，并 承當乙方的看管費用和相關費用。10.6 雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此 而造成的損失由甲方承當。第十一條?工程預算報價表?、?施工圖?以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文 件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決 ; 也可由東莞市裝飾協(xié)會調解; 協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。 第十三條附那么13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原那么協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補