工程師業(yè)主代表

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改1.工程師/業(yè)主代表(Engineer/Employers Representative)FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本3Engineer本條下之工程師應(yīng)為公正第三人之角色。3.5工程師作決定前，應(yīng)先諮詢雙方當(dāng)事人之意見；如當(dāng)事人未能達(dá)成合意，工程師應(yīng)考量所有情況為一公平?jīng)Q定。當(dāng)事人不接受工程師決定，可依第20條規(guī)定(Claims, Disputes and Arbitration)處理。2業(yè)主代表(Employers Representative)2.1(C)業(yè)主代表係代表業(yè)主及依業(yè)主指示行使其職權(quán)。2.7如承包商不滿意業(yè)主代表之之決定，

2、可依爭議解決程序處理。業(yè)主可否不接受業(yè)主代表之決定？5工程師5.1及5.3監(jiān)理單位委託的總監(jiān)理工程師及發(fā)包人派駐施工場地的履行合同代表，均稱為工程師。應(yīng)亦為業(yè)主代表之性質(zhì)。6.2承包人認(rèn)為工程師指令不合理，可提出修改指令的書面報告。因工程師指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和對承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。2.業(yè)主未依約提供工地FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本2.1Right of Access to the Site業(yè)主應(yīng)依合約規(guī)定，或合約無規(guī)定時，於得使承包商依合約時程進(jìn)行工作之時間內(nèi)，提供工地予承包商。如因業(yè)主未能依約提供工地，致承包商遲延或損失，業(yè)主應(yīng)給予展延

3、工期或補(bǔ)償。42.2(a)業(yè)主應(yīng)於開工日Commencement Date 提供工地予承包商42.3如因業(yè)主未依約交付工地，致承包商發(fā)生遲延，業(yè)主代表應(yīng)決定展延工期日期及承包商應(yīng)得之額外成本補(bǔ)償。8.1發(fā)包人按專用條款約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：(1)辦理土地徵用、拆遷補(bǔ)償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項遺留問題。8.3發(fā)包人未能履行8.1款各項義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或各承包人造成損失的，發(fā)包人賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。3.遭遇不可預(yù)見之物理條件FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本4.12承包商如遭受不可預(yù)見之物理條件致生損失或遲延工

4、程進(jìn)度，應(yīng)可獲得工期展延及成本補(bǔ)償。12.1承包商應(yīng)視為於投標(biāo)前即已檢測及了解工地之地上環(huán)境及地下狀況。12.3承包商如遭遇不可預(yù)見之污染或危險物質(zhì)時，可請求成本補(bǔ)償及工期展延。8.1(4)發(fā)包人向承包人提供施工埸地的工程地質(zhì)和地下管線資料對資料的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.業(yè)主未能按時測試或驗收FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本7.4如因業(yè)主原因致承包商遭受遲延或產(chǎn)生額外成本，承包商可請求工期展延及成本補(bǔ)償(包括合理利潤)無規(guī)定。17.2工程師不能按時進(jìn)行驗收，應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進(jìn)行驗收，承包人可自

5、行組織驗收，工程師應(yīng)承認(rèn)驗收紀(jì)錄。19.3工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，不參加試車，應(yīng)承認(rèn)試車紀(jì)錄。5.工期展延FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本8.4如依第10.1條之時程規(guī)定之完工期限因本條列舉原因之延誤者，承包商得請求工期展延。(a)變更、或工作數(shù)量之顯著變化；(b)契約中載明可展延工期之事由；(c)異常不利的氣候狀況；(d)因流行病或政府行為所致之不可預(yù)見的人力或貨物短缺；(e)任何由業(yè)主、業(yè)主人員、工程師或工地其他承包商所致之延誤、阻礙。8.5(a)承包商已遵守相關(guān)政府機(jī)關(guān)之規(guī)定。(b)此等政府機(jī)關(guān)遲延或妨礙承包商之工作；及

6、(c) 此等遲延或妨礙等不可預(yù)見。構(gòu)成8.4(b)之情事。44.3承包商如通知有下列情事發(fā)生，業(yè)主代表應(yīng)決定承包商是否有權(quán)獲得工期展延：(i)變更命令；(ii)承包商未依合約獲提供工地之一部或全部；(iii)因業(yè)主或業(yè)主代表應(yīng)負(fù)責(zé)之事由，致影響工作進(jìn)度；(iv)業(yè)主代表命停工；(v)除外風(fēng)險；(vi)業(yè)主依與政府之興建營運合約獲得工期展延，或因關(guān)聯(lián)承包商造成之遲延；(vii)地震對臨時或永久工程之直接破壞(viii)公用事業(yè)公司不提供高壓電或天然氣；(ix)工地發(fā)現(xiàn)污染或危險物質(zhì)；(x)業(yè)主就指定分包商之重新指示(xi)業(yè)主就合約所定暫時總價工作指示進(jìn)行，因而造成不可預(yù)見之遲延。13.1因以下

7、原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；(4)設(shè)計變更和工程量增加；(5)一週內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；(6)不可抗力；(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。13.1承包人在13.1款情況發(fā)生後14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。6.合約變更FIDIC條款臺灣高

8、鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本13 業(yè)主得於核發(fā)Taking Over Certificate前，發(fā)變更命令。 承包商不得變更永久工程，除非工程師指示或核準(zhǔn)此一變更。 工程款及工期應(yīng)予以調(diào)整。51.1至52.2 業(yè)主代表得發(fā)變更命令 除非有業(yè)主代表核發(fā)之書面變更命令，承包商不得變更合約。 工程及工期相應(yīng)調(diào)整29.1施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計變更，應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時，發(fā)包人應(yīng)報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn)，並由原設(shè)計單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進(jìn)行下列需要的變更：(1)更改工程有關(guān)部分

9、的標(biāo)高基礎(chǔ)、位置和尺寸；(2)增減合同中的約定工程量；(3)改變有關(guān)工程的施工時間和順序；(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。7.停工FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本8.8、8.9、8.11非可歸責(zé)於承包商之工程師指示停工 倘若工程依工程師之指示而暫停施工，則承包商得請求工期展延和費用。 停工超過84天，承包商可要求業(yè)主同意復(fù)工；如業(yè)主未於28天內(nèi)同意，承包商可視為刪除部分工作或有權(quán)終止合約。40 業(yè)主代表可命停工，應(yīng)給予承包商工期展延及成本補(bǔ)償。 6個月內(nèi)業(yè)主代表未命復(fù)工，承包商可要求業(yè)主代表同意復(fù)

10、工；如業(yè)主代表未於60天內(nèi)同意，承包商可視為刪除部分工作或有權(quán)終止合約。12工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工，並妥善保護(hù)已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當(dāng)在48小時內(nèi)給予答覆。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復(fù)工要求後48小時內(nèi)未予答覆，承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包

11、人承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延。8.不可抗力FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本19 倘若因不可抗力事由造成承包商未能履行其契約義務(wù)，承包商得請求工期展延，或在某些情形下得請求費用。 當(dāng)工程進(jìn)度因不可抗力事由而延長，且任一當(dāng)事人給予終止契約之通知時，承包商得請求就其工程和其他費用予以評值。20.2 承包商無庸就因不可抗力造成之損失負(fù)責(zé)。 承包商得請求工期展延。39.2不可抗力事件發(fā)生後，承包人應(yīng)立即通知工程師，産大力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人採取措施。不可抗力事件結(jié)束後48小時內(nèi)承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預(yù)計清理和修復(fù)的費用。 不可抗事

12、件持續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束後14天內(nèi)，承包人向工程師提交清理和修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。39.3因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財産損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)；(2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，並承擔(dān)相應(yīng)費用；(3)承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)；(4)停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān)；(5)工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān)；(6)延誤的工期相應(yīng)順延。9.索賠及爭議解決FIDIC條款臺灣高鐵合約工程中國工程合約範(fàn)本20 承包商須遵循一定之程序請求工期展延或成本補(bǔ)償，否則視為失權(quán)。 DAB 仲裁66 承包商須遵循一