2011版一級建造師考試法規(guī)分目題庫（4-5章）蒼老

1、一級建造師考試建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識老蒼分目題庫（第4-5章）參考資料：1、2011版一建法規(guī)教材2、2011版一建法規(guī)習(xí)題集3、歷年一建、二建法規(guī)考題4、陳印老師葵花寶典5、劉菁老師法規(guī)資料6、老蒼法規(guī)精講教材一并致謝！ 2011年8月16日說明1、 資料為老蒼個人整理，水平與精力有限，錯誤之處難免；2、 各題答案用紅色選項(xiàng)標(biāo)識。您在自測時，可以把字體改黑，回頭再對答案。3、 各題有什么疑問，可到答疑專貼提問，老蒼可為您作解析答疑。答疑專貼地址：/thread-405-1-1.html4、 本資料免費(fèi)提供給需求的網(wǎng)友

2、，但您若發(fā)至其他論壇，或用于商業(yè)，而由此帶來的一切風(fēng)險，由您自己承擔(dān)。老蒼概不負(fù)責(zé)。5、 三日內(nèi)將完成全部法規(guī)8章的分目題庫。供大家學(xué)習(xí)使用。6、 學(xué)習(xí)需要一點(diǎn)點(diǎn)技巧，但更多的還需要您的努力與堅(jiān)持。祝福每位朋友都能順利通過2011一建考試。 老蒼2011年8月16日1z304000 建設(shè)工程合同和勞動合同法律制度1z304010 建設(shè)工程合同制度1z304011合同的法律特征和訂立原則二、合同訂立原則150某市中心醫(yī)院項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，乙建筑公司在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的干預(yù)下中標(biāo)。經(jīng)多輪談判，最終招標(biāo)人甲與乙簽訂了將風(fēng)險不合理轉(zhuǎn)嫁給乙的承包合同。施工過程中，乙公司偷工減料，沒有按照施工圖紙和規(guī)

3、范進(jìn)行施工。而監(jiān)理單位丙因甲拖欠監(jiān)理費(fèi)，減少了來現(xiàn)場的次數(shù)，未能及時發(fā)現(xiàn)和阻止乙的行為。最終導(dǎo)致質(zhì)量事故的發(fā)生。對本案各方行為，分析錯誤的是（ ）。a.建設(shè)行政主管部門的不合理干預(yù)違反了合同自愿原則b.甲的行為違反了合同公平原則c.乙的行為違反了合同履行的誠實(shí)信用原則d、丙的行為屬于先履行抗辯，體現(xiàn)了合同平等原則151某施工企業(yè)于2000 年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗(yàn)收合格并交付使用，2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護(hù)的注意事項(xiàng)。此事體現(xiàn)合同法的（ ）原則。a公平 b.自愿 c、誠實(shí)信用d.維護(hù)公共利益152下列合同行為中，屬于違背誠實(shí)信用原則的有(

4、)。a、合同簽訂時，施工企業(yè)對建設(shè)單位要求的業(yè)績證明造假b、合同履行時，現(xiàn)場發(fā)生不可抗力，施工企業(yè)沒有通知甲方，并任由損失擴(kuò)大c合同履行時，施工企業(yè)偷工減料，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格d合同履行時，施工企業(yè)工人安排不夠，導(dǎo)致工期拖延e、合同結(jié)束時，施工企業(yè)泄露本項(xiàng)目要求保密的資料和技術(shù)三、合同的分類152建設(shè)工程合同不屬于（ ）a 有名合同 b雙務(wù)合同 c、實(shí)踐合同 d要式合同153 根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)工程施工合同屬于（ ）。a、有名合同，雙務(wù)合同，有償合同b有名合同，雙務(wù)合同，不要式合同c無名合同，單務(wù)合同，要式合同d有名合同，單務(wù)合同，要式合同154某項(xiàng)目建設(shè)單位以施工單位偽造資質(zhì)文件為由請

5、求認(rèn)定承包合同無效。如建設(shè)單位的請求獲得支持，則相關(guān)的（ ）也無效。a 仲裁協(xié)議b、保證合同c 分包合同d勞動合同四、建設(shè)工程合同155建設(shè)工程合同實(shí)質(zhì)上是一種特殊的（ ）a 委托合同b買賣合同c 實(shí)踐合同d、承攬合同156（ ）不屬于建設(shè)工程合同。a 建設(shè)工程施工合同b建設(shè)工程勘察合同c 建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同d、建設(shè)工程監(jiān)理合同1z304012要約與承諾157 甲公司向乙公司發(fā)出要約，出售一批建筑材料。要約發(fā)出后，甲公司因進(jìn)貨渠道發(fā)生困難而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)（ ）到達(dá)乙公司。a、在要約到達(dá)乙公司之前 b、與要約同時 c在乙公司發(fā)出承諾前d在乙公司發(fā)出承諾的同時 e在乙公司發(fā)出承

6、諾后158.2008 年3 月12 日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發(fā)出一封傳真，內(nèi)容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800 元，2008 年3 月20 日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3 日內(nèi)答復(fù)。2008 年3 月14 日，乙公司回復(fù)：同意你方要求，但請預(yù)付3 萬元定金。對于本案的表述正確的是( )。a甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經(jīng)成立b甲公司的傳真不構(gòu)成要約，所以合同并未成立c、乙公司的回復(fù)不構(gòu)成承諾，所以合同并未成立d甲公司的傳真不構(gòu)成要約，乙公司的回復(fù)也不構(gòu)成承諾，所以合同并未成立159下列法律行為中，屬于承諾的是（ ）a 發(fā)布招標(biāo)

7、公告b 遞交投標(biāo)文件c 發(fā)售招標(biāo)文件d 發(fā)出中標(biāo)通知書160某建設(shè)工程項(xiàng)目采用直接發(fā)包方式，6 月1 日甲建設(shè)單位表示同意接受乙施工單位的最終報價，交由乙施工單位施工。乙施工單位隨即提出雙方應(yīng)簽訂書面合同，但建設(shè)單位對乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已掛失，等重新刻好章后再簽。6 月5 日施工單位進(jìn)場放線并開始搭設(shè)腳手架，此后工程進(jìn)展順利，9 月15 日工程竣工，9 月30 日雙方補(bǔ)簽了施工合同。則雙方的施工合同自（ ）起成立。a6 月1 日b、6 月5 日c9 月15 日d9 月30 日161.建設(shè)工程施工合同的訂立受合同法關(guān)于合同訂立一般規(guī)則的約束，同時又具有其特殊性。下列表述中錯誤的

8、是（ ）a投標(biāo)邀請書是要約邀請b投標(biāo)文件是要約，但投標(biāo)文件并非送達(dá)招標(biāo)人時生效而是自投標(biāo)截止時間起生效c中標(biāo)通知書是承諾，但中標(biāo)通知書并非到達(dá)中標(biāo)人時生效而是自發(fā)出時生效d、承諾生效時建設(shè)工程施工合同成立162承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發(fā)函要求按市場價格訂購200t42.5級硅酸鹽水泥，并要求3日內(nèi)運(yùn)抵施工現(xiàn)場。則承包商的訂購行為（ ）。a屬于要約邀請，隨時可以撤銷b屬于要約，在水泥運(yùn)抵施工現(xiàn)場前可以撤回c屬于要約，在水泥運(yùn)抵施工現(xiàn)場前可以撤銷d、屬于要約，而且不可撤銷163建設(shè)單位按照與施工單位訂立的施工合同，負(fù)責(zé)電梯設(shè)備的采購，于是建設(shè)單位向電梯生產(chǎn)廠家發(fā)函要求購買兩部電梯。電梯廠回函

9、表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部則需要延期10日方能交付”。電梯廠的回函屬于（ ）a要約邀請 b要約撤銷 c承諾 d、新要約164甲建筑公司收到了某水泥廠寄發(fā)的價目表但無其他內(nèi)容。甲按標(biāo)明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是（ ）。a、水泥廠的價目表屬于要約邀請b、甲建筑公司的訂購表示屬于要約c水泥廠的價目表屬于要約d水泥廠新報價屬于承諾e、水泥廠新報價屬于新要約165甲商場向乙企業(yè)發(fā)出采購100臺電冰箱的要約，乙于5月1日寄出承諾信件，5月8日信件寄至甲商場，時逢其總經(jīng)理外出，5月

10、9日總經(jīng)理知悉了該信內(nèi)容，遂于5月10日電傳告知乙收到承諾。該承諾何時生效？（ ）a.5月1日 b、5月8日 c.5月9日 d.5月10日166招標(biāo)人于2006年4月1日發(fā)布招標(biāo)公告，2006年4月20日發(fā)布資格預(yù)審公告，2006年5月10日發(fā)售招標(biāo)文件，投標(biāo)人于投標(biāo)截止日2006年6月10日及時遞交了投標(biāo)文件，2006年7月20日招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，則要約生效的時間是（ ）。a 2006年4月1日 b2006年5月10日c、2006年6月10日 d2006年7月20日167甲以15萬元出賣房屋一套，乙表示愿意以12萬元買入，甲說不能低于14萬元，乙表示最多出13萬元，甲最終同意成交。所以：

11、 （ ）a甲是最終的要約人 b、甲是最終的承諾人c乙是最初的承諾人 d乙是最終的承諾人1z304013建設(shè)工程施工合同的法定形式和內(nèi)容1z304014建設(shè)工程工期和價款支付的規(guī)定一、建設(shè)工程工期（四）竣工日期168某擴(kuò)建工程建設(shè)單位因急于參加認(rèn)證，于11 月15 日未經(jīng)檢驗(yàn)而使用該工程，11 月20 日承包人提交了竣工驗(yàn)收報告，11 月30 日建設(shè)單位組織驗(yàn)收，12 月3 日工程竣工驗(yàn)收合格，則該工程竣工日期為（ ）a、11 月15 日b11 月20 日c11 月30 日d12 月3 日169承包人3 月1 日提交竣工驗(yàn)收報告，發(fā)包人因自身原因，8 月1 日才組織竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格。整改后，

12、8 月15 日，第二次驗(yàn)收合格。8 月20 日，,建設(shè)單位辦理工程竣工驗(yàn)收備案，8 月30 日，工程交付使用。則本案中，竣工日和保修期自應(yīng)分別自( )起算。a3 月1 日，8 月30 日b8 月20 日，8 月15 日c、3 月1 日，8 月15 日d8 月15 日，5 月30 日二、工程價款的支付（三）解決工程價款結(jié)算爭議的規(guī)定170.某承包合同約定：“發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后60 日內(nèi)應(yīng)予以答復(fù)”。承包人6 月1 日提交竣工結(jié)算文件。8 月5 日，發(fā)包人回復(fù)說不予認(rèn)可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款。則人民法院對承包人的請求應(yīng)（ ）a予以支持b、不予支持c征求發(fā)包人意

13、見d要求承包人提供證據(jù)171按照合同法規(guī)定，如果價款或報酬不明確，合同履行中應(yīng)按( )。a訂立合同時履行地的政府定價 b、訂立合同時履行地的市場價格c履行合同時履行地的政府定價 d履行合同肘履行地的市場價格172某承包合同約定：“發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后60 日內(nèi)應(yīng)予以答復(fù)，逾期視為認(rèn)可”。承包人6 月1 日提交竣工結(jié)算文件。8 月5 日，發(fā)包人回復(fù)說不予認(rèn)可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款。則人民法院對承包人的請求應(yīng)（ ）a、予以支持b不予支持c征求發(fā)包人意見d要求承包人提供證據(jù)173某項(xiàng)目施工過程中發(fā)生了多次設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增加。雙方辦理竣工結(jié)算時，建設(shè)單位以部分變

14、更無現(xiàn)場簽證為由拒絕支付。則對這部分工程量的處理，人民法院應(yīng)當(dāng)（ ）a不予認(rèn)可b委托進(jìn)行鑒定c推定為未變更d、要求承包人提供相關(guān)證據(jù)174某建設(shè)工程合同約定，“工程通過竣工驗(yàn)收后2 個月內(nèi)，結(jié)清全部工程款”。2005年10 月1 日工程通過竣工驗(yàn)收，10 月10 日承包人提交竣工結(jié)算文件，10 月20 日承包人將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未支付工程余款。2006 年5 月1 日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應(yīng)為（ ）a2005 年10 月10 日 b.2005 年10 月20 日c、2005 年12 月1 日 d.2006 年5 月1 日175.建設(shè)單

15、位要求施工單位墊資進(jìn)行建設(shè)，雙方在合同中約定了墊資條款，建設(shè)單位同意按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求按照合同約定支付墊資利息。根據(jù)有關(guān)司法解釋，下列說法正確的是( )。a法院對墊資應(yīng)當(dāng)按照工程欠款處理b由于墊資違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，該合同無效c、法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應(yīng)予以支持d法院對返還墊資請求應(yīng)予支持，但對支付墊資利息的請求不應(yīng)支持176、某工程竣工后，甲建設(shè)單位無力償還開發(fā)貸款5000 萬元,也無力支付施工單位工程款3000 萬元（其中含違約造成的損失500 萬元），則（ ）a、施工單位和銀行均有權(quán)與甲建設(shè)單位協(xié)議折

16、價b、施工單位和銀行均有權(quán)向法院申請拍賣該工程項(xiàng)目后優(yōu)先受償c竣工之日起6 個月內(nèi)，施工單位有權(quán)要求其3000 萬元債權(quán)優(yōu)先于銀行受償d、竣工之日起6 個月后，銀行有權(quán)要求其5000 萬元債權(quán)優(yōu)先于施工單位受償e、施工單位無權(quán)就其500 萬元因建設(shè)單位違約造成的損失主張優(yōu)先受償177施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設(shè)單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（ ）。a盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持b由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

17、c盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持d、由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持1z304015建設(shè)工程賠償損失的規(guī)定178.乙方當(dāng)事人的違約行為導(dǎo)致工程受到損失，甲方?jīng)]有采取任何措施減損，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大到5萬元。甲方與乙方就此違約事實(shí)發(fā)生糾紛，經(jīng)過鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，乙方的違約行為給甲方造成的損失是2萬元，乙方應(yīng)該向甲方賠償損失( )萬元。a.1 b、2c3 d5179施工中，由于圖紙延誤造成施工單位機(jī)械閑置損失800 元/天，工人窩工損失1200元/天。由于設(shè)計(jì)單位事先通知將推遲30 天提供設(shè)計(jì)圖紙，因此，項(xiàng)目經(jīng)理安排這批工人到近郊

18、的另一項(xiàng)目上作業(yè)，為此，需每天派車接送這批工人上下班，發(fā)生交通費(fèi)用400 元/天。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)就此事件向施工單位承擔(dān)（ ）的損失賠償。a、機(jī)械閑置、交通費(fèi)用共3.6 萬元b. 工人窩工、交通費(fèi)用共4.8 萬元c. 機(jī)械閑置、工人窩工共6 萬元d. 機(jī)械閑置、工人窩工、交通費(fèi)用共7.2 萬元1z304016無效合同和效力待定合同一、無效合同180 以下（ ）應(yīng)認(rèn)定為無效合同。a. 某一級資質(zhì)總承包企業(yè)超越資質(zhì)等級承攬了某大型汽配廠項(xiàng)目，但竣工前已晉升為特級總承包資質(zhì)b、某一級總承包資質(zhì)企業(yè)未經(jīng)招標(biāo)，承攬了某大型水利項(xiàng)目c、某二級安裝資質(zhì)企業(yè)中標(biāo)承攬了某機(jī)電安裝項(xiàng)目，隨后轉(zhuǎn)包給另一一級總承包資質(zhì)企

19、業(yè)d. 某二級勞務(wù)分包企業(yè)超越經(jīng)營范圍，將工地現(xiàn)場的廢渣、廢料出售給廢品收購站e某一級裝修企業(yè)與建設(shè)單位約定墊資承包某辦公樓外墻裝修181.甲建筑公司本身不具備所承攬項(xiàng)目的資質(zhì)，為了中標(biāo)借用了乙建筑公司的資質(zhì)。2010年12 月，所承建的工程竣工驗(yàn)收合格。此后甲因工程款糾紛起訴到法院，建設(shè)單位請求認(rèn)定合同無效。關(guān)于本案，說法正確的是( )。a由于工程竣工驗(yàn)收合格，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效b、由于工程竣工驗(yàn)收合格，甲有權(quán)請求參照合同約定支付工程款c由于合同無效，業(yè)主有權(quán)拒絕支付全部工程款d由于合同無效，人民法院有權(quán)收繳甲公司的全部工程款182某建設(shè)單位與甲公司簽訂一份施工合同，約定由甲公司為其承

20、建某工程。甲公司又于乙公司簽訂一份施工合同，約定由乙公司承建該工程主體部分。則甲公司與乙公司簽訂的合同為（ ）a.轉(zhuǎn)包合同，合同有效 b.轉(zhuǎn)包合同 ，合同無效c.分包合同，合同有效 d、分包合同，合同無效183下列選項(xiàng)中，屬于無效合同的有（ ）。a供應(yīng)商欺詐施工單位簽訂的采購合同b、村委會負(fù)責(zé)人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內(nèi)道路施工合同c、施工單位將工程轉(zhuǎn)包給他人簽訂的轉(zhuǎn)包合同d分包商擅自將發(fā)包人供應(yīng)的鋼筋變賣簽訂的買賣合同e施工單位與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的墊資施工合同184.在施工合同中，（ ）的合同屬于無效合同。a、施工企業(yè)偽造資質(zhì)等級證書簽訂 b、招標(biāo)人與投標(biāo)人串通簽訂c施工企業(yè)的違約責(zé)

21、任明顯過高 d建設(shè)單位的違約責(zé)任明顯過高e、約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)185.根據(jù)合同中的規(guī)定，建筑施工合同中約定出現(xiàn)因( )時免除自己責(zé)任的條款，該免責(zé)條款無效a.合同履行結(jié)果只有對方受益b.不可抗力造成對方財(cái)產(chǎn)損失c、履行合同造成對方人身傷害d. 對方不履行合同義務(wù)造成損失e、 故意或重大過失造成對方財(cái)產(chǎn)損失二、效力待定合同186某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（ ）合同。a可變更、可撤銷b、有效c無效d效力待定187甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將塔吊

22、賣給丙公司。依據(jù)合同法規(guī)定，乙公司與丙公司的塔吊買賣合同屬于（ ）a無效 b可撤銷 c、效力待定 d.可變更1z304017合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓、撤消和終止188某施工合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，監(jiān)理工程師在巡視時要求承包人“把活兒做得更細(xì)些，到時不會少了你們的”。于是項(xiàng)目經(jīng)理在施工中提高了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，因此增加了費(fèi)用，則該筆費(fèi)用應(yīng)由（ ）承擔(dān)a發(fā)包人b、承包人c監(jiān)理工程師d承包人和發(fā)包人共同189某施工合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，甲方代表在巡視時要求承包人“把活兒做得更細(xì)些，到時不會少了你們的”。于是項(xiàng)目經(jīng)理在施工中提高了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，因此增加了費(fèi)用，則該筆費(fèi)用應(yīng)由（ ）承擔(dān)a發(fā)包人b、承包人c監(jiān)理工程師

23、d承包人和發(fā)包人共同190合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為( )。a、變更的效力僅及于變更的部分 b未變更部分效力不確定c. 已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀 d當(dāng)事人喪失賠損請求權(quán)三、合同轉(zhuǎn)讓（內(nèi)容不變主體變）191 根據(jù)我國法律規(guī)定，下列合同轉(zhuǎn)讓行為無效的是（ ）。a、甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)讓給乙施工單位b、甲將自己對乙單位的一筆債務(wù)部分轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位c甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目的勞務(wù)作業(yè)全部分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的丁企業(yè)d、甲不顧合同約定的不得轉(zhuǎn)讓債權(quán)條款，將自己對乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司e甲將自己對乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位192甲向乙借款5 萬元，同時丙又欠甲5 萬元，如果由丙向乙

24、直接償還，下列作法錯誤的是（ ）。a甲、乙協(xié)商一致，再通知丙b、甲、丙協(xié)商一致，再通知乙c甲、丙達(dá)成協(xié)議并得到乙同意d甲、乙、丙三方達(dá)成協(xié)議193 施工單位甲向水泥廠乙購買水泥，乙因生產(chǎn)能力所限無法按時供貨，便將該筆業(yè)務(wù)部分轉(zhuǎn)讓給另一廠家丙，約定屆時一起向甲供貨和收款，并將此事通知了甲，但甲未置可否。最終，因丙提供的水泥質(zhì)量不符合要求，造成質(zhì)量事故。則（ ）。a甲有權(quán)追究乙、丙的連帶責(zé)任b甲有權(quán)要求乙繼續(xù)履行合同，但只能要求丙賠償損失c、甲只能要求乙繼續(xù)履行合同，并賠償損失d甲只能要求丙繼續(xù)履行合同，并賠償損失（如甲同意呢？）194某借款合同債權(quán)人將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。在合同沒有特別約定的情

25、況下，隨之轉(zhuǎn)移的其他權(quán)利有( )。a人身損害賠償請求權(quán)b任意撤銷權(quán)c、擔(dān)保權(quán)d、抗辯權(quán)e、抵消權(quán)195.根據(jù)我國法律規(guī)定，下列合同轉(zhuǎn)讓行為無效的是( )。a、甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)讓給乙施工單位b、 甲將自己對乙單位的一筆債務(wù)部分轉(zhuǎn)讓給丙公司，沒有通知乙單位c. 甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目的勞務(wù)作業(yè)全部分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的丁企業(yè)d、甲不顧合同約定的不得轉(zhuǎn)讓債權(quán)條款，將自己對乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司e. 甲將自己對乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位四、可撤消合同196因日本核輻射事件引起的中國“謠鹽”風(fēng)波中，武漢市民郭先生花2.7 萬元購入總計(jì)6.5 噸食鹽，被稱為“搶鹽帝”。國家調(diào)控后，鹽

26、價回落到每袋0.65 元。關(guān)于本案，說法錯誤的是（ ）a、因重大誤解，可以要求變更或撤消合同b、因顯失公平，可以要求變更或撤消合同c、因乘人之危，可以要求變更或撤消合同d、因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的，可以要求解除合同e沒有法律根據(jù)，不能要求變更、撤消或解除合同197因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤消合同。認(rèn)定其為無效合同的必要條件是（ ）a 違背當(dāng)事人的意志b 乘人之危c 顯示公平d、損害國家利益198施工合同可撤銷的情形有（ ）a、在訂立施工合同時顯失公平b施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益c.違反了建筑法的強(qiáng)制性規(guī)定d、訂立合同時，建設(shè)單位存在重大誤解e.損害

27、社會公共利益199施工單位由于重大誤解，在訂立買賣合同時將想購買的a型鋼材誤寫為買b型鋼材，則施工單位（ ）a只能按購買a型鋼材履行合同b應(yīng)按效力待定處理該合同c、可以要求變更為按購買b型鋼材履行合同d、可以要求撤消該合同e可以要求確認(rèn)該合同無效200 建設(shè)單位與施工單位于2009 年1 月簽訂某項(xiàng)目裝飾工程施工合同，建設(shè)單位由于對面積計(jì)算規(guī)則發(fā)生重大誤解，在2010 年3 月竣工結(jié)算時，才發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的實(shí)際裝修面積是2500m2，而不是3000m2。則建設(shè)單位（ ）a只能按3000m2 履行合同b應(yīng)按效力待定處理該合同c、可以要求變更為按2500m2 履行合同d、可以要求撤消該合同e可以要求確

28、認(rèn)該合同無效201甲受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經(jīng)甲向人民法院申請，撤消了該合同，則該合同自（ ）起不發(fā)生法律效力。a 人民法院決定撤消之日b 合同訂立時c 人民法院受理請求之日d 權(quán)利人知道可撤消事由之日202對于可撤銷合同，具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人( )，撤銷權(quán)消滅。a自知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到侵害之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的b自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起六個月內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的c、自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的d、知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權(quán)的e、知道撤銷事由后以自己的行為放棄撤銷權(quán)的五、合同終止103.下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當(dāng)事人催告后方可以

29、單方解除的是（ ）a發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋b由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行c、建設(shè)單位延期支付工程款d施工單位施工組織不力，導(dǎo)致工程工期延誤，使該項(xiàng)目已無投產(chǎn)價值1045 月12 日，工程所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，工程全部被毀。5 月15 日，承包人書面通知發(fā)包人解除施工合同，5 月25 日，發(fā)包人收到該通知，5 月26 日，發(fā)包人回復(fù)同意解除。則該施工合同解除的時間是( )。a.5 月12 日b.5 月15 日c、5 月25 日d.5 月26 日105承包人具有下列（ ）情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，人民法院應(yīng)予支持。a、將機(jī)械設(shè)備、人員全部撤離現(xiàn)場b.拖延工期

30、c、已完工程不合格，拒不整改d、未經(jīng)發(fā)包人許可將工程分包e.存在嚴(yán)重安全事故隱患206某施工合同因解除而效力終止，隨著該合同的終止而效力不受影響的條款是( )。a標(biāo)的條款 b.質(zhì)量條款c擔(dān)保條款 d、結(jié)算、清理?xiàng)l款207根據(jù)合同法的規(guī)定，下列情形中，權(quán)利人不享有法定解除權(quán)的是（ ）a.運(yùn)輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質(zhì)b.施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機(jī)械撤離現(xiàn)場c.發(fā)包人拒不支付工程款，雙方又不能達(dá)成延期付款協(xié)議d、施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責(zé)令停工，致使工期延誤1z304018違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除208當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合

31、約定的，在合同對違約責(zé)任沒有具體約定的情況下，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定違約責(zé)任有( )a、繼續(xù)履行b、采取補(bǔ)救措施c、賠償損失d.支付違約金e.定金209工程施工合同履行過程中，建設(shè)單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任的方式可以是( )。a、繼續(xù)履行合同b降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)c提高合同價款d提前支付所有工程款e、支付逾期利息210. 下列違約責(zé)任承擔(dān)方式可以同時適用的有( )a、賠償損失與繼續(xù)履行b.實(shí)際履行與解除合同c.定金與支付違約金d、賠償損失與修理、重作、更換e.違約金與解除合同211關(guān)于違約責(zé)任，下列表述正確的有( )。a、非違約方如果未盡到減損義務(wù)，對擴(kuò)大的損失不能要求賠

32、償b因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)由第三人向非違約方承擔(dān)違約責(zé)任c、就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行債務(wù)d、約定的違約金低于造成的損失的，非違約方可以請求人民法院予以增加e一方當(dāng)事人在履行期限屆滿之前明確表示不履行合同義務(wù)的，對方仍然要在履行期限屆滿后才能要求其承擔(dān)違約責(zé)任212 施工單位因工期延誤而承擔(dān)違約金后，建設(shè)單位仍要求其繼續(xù)趕工，則施工單位應(yīng)（ ）。a 拒絕履行b 繼續(xù)履行c 暫緩履行d 要求對方支付一定費(fèi)用后履行213甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200 噸水泥，貨款6 萬元，乙向甲支付定金1 萬元；如任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金1.5 萬

33、元。甲因?qū)⑺噘u給丙而無法向乙交付，給乙造成損失2 萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是（ ）。a.要求甲雙倍返還定金2 萬元b要求甲支付違約金1.5 萬元，同時返還定金1 萬c.要求甲支付違約金2 萬元d、要求甲雙倍返還定金2 萬元，同時支付違約金1.5 萬元214施工合同約定2006 年4 月30 日竣工，但施工單位因管理原因?qū)е鹿こ萄诱`，最終于2006 年6 月1 日才竣工，按照合同約定，工期每拖延一天罰款2 萬，但是在2006 年5 月13 日-18 日該地區(qū)下了一場罕見的特大暴雨被認(rèn)定為屬于不可抗力事件，對此，施工單位應(yīng)承擔(dān)（ ）萬元的工期罰款。a. 48 b. 50

34、c. 52 d、 62215甲施工單位與乙建材公司訂立水泥供貨合同，乙建材公司委托丙運(yùn)輸公司將水泥發(fā)往甲所在地。由于正值貨運(yùn)旺季，車輛安排不開，丙逾期發(fā)貨。在運(yùn)輸途中，遇山洪暴發(fā)，公路被洪水淹沒，導(dǎo)致水泥運(yùn)至甲時已經(jīng)延誤了15 天。對此損失，應(yīng)由（ ）最終承擔(dān)。a甲b乙c、丙d甲丙216施工企業(yè)和材料供應(yīng)商訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔(dān)違約金3萬元，發(fā)生爭端由某仲裁機(jī)構(gòu)解決”。現(xiàn)供應(yīng)商延期交貨給施工企業(yè)造成的損失為4.5萬元，則施工企業(yè)為最大限度維護(hù)自身利益，應(yīng)（ ）a、向某仲裁機(jī)構(gòu)請求供應(yīng)商支付4.5萬元b. 向某仲裁機(jī)構(gòu)請求供應(yīng)商支付3萬元c.直接要求供應(yīng)商支付7.5萬元d.

35、直接要求供應(yīng)商支付3萬元217.甲與乙訂立了一份材料購銷合同，約定甲向乙交付相應(yīng)的材料，貨款為80萬元，乙向甲支付定金4萬元；同時約定任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金6萬元。合同到期后，甲無法向乙交付材料，乙為了最大限度保護(hù)自己的利益，應(yīng)該請求( )。a甲雙倍返還定金8萬元b甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元c、甲支付違約金6萬元，同時請求返還支付的定金4萬元d甲支付違約金6萬元318.在施工合同履行過程中，當(dāng)事人一方可以免除違約責(zé)任的情形是( )。a. 因?yàn)榻ㄔO(shè)單位拖延提供圖紙，導(dǎo)致建筑公司未能按合同約定時間開工b. 因?yàn)榻ㄖ咀杂性O(shè)備損壞，導(dǎo)致工期拖延c. 因?yàn)榘l(fā)生洪災(zāi)，建筑

36、公司無法在合同約定的工期內(nèi)竣工d. 因?yàn)槿ㄒ黄焦て谕涎樱ㄔO(shè)單位不能在合同約定的時間內(nèi)提供施工場地1z304020勞動合同及勞動關(guān)系1z304021勞動合同訂立的規(guī)定319李某今年51 歲，自1995 年起就一直在某國企做臨時工，擔(dān)任廠區(qū)門衛(wèi)?，F(xiàn)企業(yè)改制后首次與所有員工簽訂勞動合同。李某提出自己愿意長久在本單位工作，也應(yīng)與單位簽訂合同，但被拒絕并責(zé)令其結(jié)算工資走人。根據(jù)勞動合同法規(guī)定，企業(yè)（ ）。a.應(yīng)當(dāng)與其簽訂固定期限勞動合同b、應(yīng)當(dāng)與其簽訂無固定期限的勞動合同c.應(yīng)當(dāng)與其簽訂以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同d.可以不與之簽訂勞動合同，因其是臨時工320關(guān)于勞動關(guān)系和勞動合同，理解正確的

37、是（ ）a.勞動關(guān)系自轉(zhuǎn)正之日起建立b.用人單位至遲應(yīng)當(dāng)在試用期滿前與勞動者訂立書面勞動合同c.用人單位不得解除無固定期限勞動合同d、用人單位無法定理由不得在試用期內(nèi)解除勞動合同321.某建筑公司簽訂的以下勞動合同中，試用期約定合法的是（ ）a. 公司與項(xiàng)目經(jīng)理甲書面約定，試用期2 個月，待試用期滿，再根據(jù)甲的能力和表現(xiàn)決定是否簽訂勞動合同b. 公司與電工乙約定，勞動合同期限為某項(xiàng)目開工日至竣工日，試用期1 個月c公司與出納丙續(xù)訂2 年勞動合同，調(diào)整丙擔(dān)任會計(jì)崗位，約定試用期1 個月d、公司與業(yè)務(wù)員丁簽訂1 年勞動合同，合同期限內(nèi)包含2 個月試用期322某施工單位發(fā)現(xiàn)其員工王亮在應(yīng)聘時偽造了學(xué)

38、歷和工作經(jīng)歷，則其勞動合同（ ）a.有效b、無效c. 可撤消d. 效力待定323用人單位自用工之日起超過一個月不滿一年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付( )倍的工資。a2 b3c4 d51z304022勞動合同的履行、變更、解除和終止323 職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期二年執(zhí)行，用人單位決定解除與李某的勞動合同?？紤]到李某在單位工作多年，決定向其多支付一個月的額外工資，隨后書面通知了李某。這種勞動合同解除的方式屬于（ ）。a、隨時解除b.預(yù)告解除c.經(jīng)濟(jì)性裁員d.違法解除324某施工單位瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間，擬實(shí)施經(jīng)濟(jì)性裁員，則以下可以列入裁員名單的是(

39、 )。a甲木工因工傷被鑒定為七級傷殘b、乙項(xiàng)目經(jīng)理與單位簽訂有無固定期限勞動合同c丙業(yè)務(wù)員患肝炎在家病休，2 個月后醫(yī)療期到期d丁會計(jì)超期休產(chǎn)假一周，仍未上班325在下列( )情形中，用人單位可以解除勞動合同，但應(yīng)當(dāng)提前30天以書面形式通知勞動者本人。a小王在試用期內(nèi)遲到早退，不符合錄用條件b小李因盜竊被判刑c小張?jiān)谕獬鰣?zhí)行任務(wù)時負(fù)傷，失去左腿d、小吳下班時間酗酒摔傷住院，出院后不能從事原工作也拒不從事單位另行安排的工作326.某施工單位試驗(yàn)員李某2009 年3 月上班，2010 年5 月，施工單位以李某懷孕不能勝任工作為由將其解雇。經(jīng)勞動爭議仲裁，如李某不愿意回單位上班，可主張按（ ）的工資

40、標(biāo)準(zhǔn)支付賠償金。a1 個月b1.5 個月c3 個月d4.5 個月327用人單位由于技術(shù)改造后造成勞動力富余，因此與一些員工協(xié)商一致解除了勞動合同。當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY2000元，以下關(guān)于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算正確的有( )。a、小趙在本單位丁作了2年3個月，合同終止前月工資3000元，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額應(yīng)為7500元b小錢在本單位工作了4年2個月，合同終止前月工資4000元，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額應(yīng)為16000元c、孫某在本單位工作了8年8個月，合同終止前月工資5000元，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額應(yīng)為4.5萬元d、老李在本單位工作了15年，合同終止前月工資8000元，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額應(yīng)為7.2萬元e老周在本單位工作了16年，

41、合同終止前月工資7000元，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額應(yīng)為11.2萬元328某市的一家建筑工程公司準(zhǔn)備實(shí)施經(jīng)濟(jì)性裁員，那么，依據(jù)勞動法的規(guī)定，在下列人員中，該建筑工程公司不得與其解除勞動合同的是（ ）a、女職工李某，正在家中休產(chǎn)假b、會計(jì)劉某，非因公負(fù)傷，正在住院還未痊愈c職工謝某，因失職造成公司損失10多萬元，現(xiàn)停職在家d、工程師呂某，因患職業(yè)病喪失勞動能力，一直臥床在家e司機(jī)于某，因盜竊罪被法院判處有期徒刑5年329按照勞動合同的規(guī)定，企業(yè)的集體合同由( )與企業(yè)訂立。a、企業(yè)工會代表企業(yè)職工 b企業(yè)每一名職工c企業(yè)10名以上職 d企業(yè)絕大部分職工1z304023合法用工與違法用工330某甲建筑施工企業(yè)

42、出資設(shè)立了專門從事建筑業(yè)服務(wù)的某乙勞務(wù)公司，乙公司向某丙電力公司派遣了3 名工人。則關(guān)于該勞務(wù)派遣行為，說法錯誤的是（ ）a、乙公司可以向甲公司派遣工人b.乙公司應(yīng)當(dāng)與該3 名工人簽訂2 年以上固定期限勞動合同c. 該3 名工人在丙公司工作期間，有權(quán)主張與丙公司工人同工同酬d. 該3 名工人在無工作期間，也有權(quán)向乙公司主張按月支付最低標(biāo)準(zhǔn)工資1z304024勞動保護(hù)331.勞動法規(guī)定，國家實(shí)行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過( )小時的工作制度。a38 b40c42 d、44332.法定節(jié)假日安排勞動者加班工作的，用人單位應(yīng)當(dāng)支付( )的報酬。a不低于工資的150% b工

43、資的200%c工資的200%300% d、低于工資的300%333某工程基礎(chǔ)施工時出現(xiàn)險情，施工單位安排工人搶險直到深夜。則就加班時間和加班費(fèi)用，說法正確的是（ ）a加班時間不超過1 小時的，不需要支付加班費(fèi)用b加班時間不得超過3 小時，需要支付150%的加班費(fèi)用c加班時間不得超過3 小時，不需要支付加班費(fèi)用d、加班時間不受限制，需支付150%的加班費(fèi)用155.某單位生產(chǎn)過程中，有如下具體安排，其中符合勞動法勞動保護(hù)規(guī)定的有（ ）a、安排女工趙某在經(jīng)期從事高溫焊接作業(yè)b、安排懷孕6 個月的女工錢某從事夜班工作c、批準(zhǔn)女工孫某只能休產(chǎn)假120 天d安排17 歲的李某擔(dān)任礦井安檢員e安排15 歲的

44、周某擔(dān)任倉庫管理員334.施工單位招聘油漆工的要求正確的是（ ）a限男性，年滿18 周歲，必須具有特種作業(yè)資格證書b限男性，年滿16 周歲，不需特種作業(yè)資格證書c性別不限，年滿16 周歲，不需特種作業(yè)資格證書d、性別不限，年滿18 周歲，不需特種作業(yè)資格證書335女大學(xué)生孫某畢業(yè)后被企業(yè)錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最累、最臟的崗位上工作。企業(yè)不得安排的工作是（ ）a 高處高溫工作b 低溫、冷水作業(yè)c 夜班勞動d 礦山井下作業(yè)336小剛未滿17歲即應(yīng)聘于某施工單位，下列關(guān)于此事說法正確的是（ ）。a小剛未成年，簽訂勞動合同屬于無效勞動合同b因?yàn)槭桥R時工作，可以不簽勞動合同c、不得安排

45、小剛從事有毒有害的勞動d可以安排小剛從事有毒有害的勞動，但必須保證安全337下列選項(xiàng)中，符合勞動法對未成年工特殊保護(hù)規(guī)定的是( )。a、得安排未成年工從事礦山井下勞動b、得安排未成年工從事有毒有害勞動c、得安排未成年工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強(qiáng)度的勞動d不得安排未成年工從事任何強(qiáng)度的勞動e、人單位應(yīng)當(dāng)對未成年工定期進(jìn)行健康檢查338某建筑公司聘用了5名工人，其基本情況見下表姓 名性別年齡（周歲）身體狀況工作崗位備 注趙某女17良好檔案員錢某女20良好油漆工孫某男21良好電焊工李某女27良好試驗(yàn)員懷孕3個月周某女28良好安全員哺乳7個月嬰兒建筑公司需要對其定期進(jìn)行健康檢查的是（ ）a、趙某b

46、、錢某c、孫某d李某e、周某339上題中假設(shè)趙某經(jīng)培訓(xùn)仍不能勝任檔案員工作，建筑公司有權(quán)調(diào)整趙某崗位?？梢园才炮w某從事的崗位有（ ）a礦井安檢員 b架子工 c油漆工d、工地收料員（夜班） e、測量員（野外高溫作業(yè)）1z304026工傷處理340.職工參加工傷保險，應(yīng)由( )繳納工傷保險費(fèi)。a、用人單位 b職工本人c勞動行政部門 d用人單位和職工共同答案：a341施工單位職工張某，2011年8月1日在工作中因事故受到傷害，則其工傷申請認(rèn)定下列說法正確的是（）a、自2011年8月1日到2011年8月30日期間，應(yīng)由施工單位向保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請b自2011年8月1日到2011年8月30日期

47、間，應(yīng)由張某向保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請c、自2011年8月1日到2021年8月1日期間，應(yīng)由張某向保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請d事故發(fā)生一個月內(nèi)，單位未申請工傷認(rèn)定的，自2011年8月30日到2021年8月1日期間，應(yīng)由張某向保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請e施工單位和張某均可在事故發(fā)生一年內(nèi)，向保險行政部門提出工傷認(rèn)定申請1z304030 相關(guān)合同1z304031承攬合同342某工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工非標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)合同法，該合同屬于（ ）合同。a施工承包 b、承攬 c.信托 d委托343.甲施工單位委托乙安裝單位在施工現(xiàn)場安裝兩

48、臺塔吊，約定塔吊驗(yàn)收合格后付款。下列關(guān)于該承攬合同說法錯誤的是（ ）a如塔吊不能通過驗(yàn)收，甲有權(quán)拒付任何款項(xiàng)b乙以自己的技術(shù)、設(shè)備獨(dú)立完成工作，并有權(quán)要求甲給予必要協(xié)助c甲有權(quán)監(jiān)督、檢查乙的工作過程d、甲、乙均有權(quán)隨時解除安裝合同1z304032買賣合同的法律規(guī)定344甲建筑公司與乙設(shè)備供應(yīng)商簽訂了設(shè)備買賣合同，并按約定交由一家運(yùn)輸公司送貨。乙的主要義務(wù)包括( )。a、按合同約定交付設(shè)備 b、轉(zhuǎn)移該設(shè)備所有權(quán)c承擔(dān)設(shè)備損毀風(fēng)險 d、瑕疵擔(dān)保345王先生欲將其父母留給自己和妹妹的房產(chǎn)出售給李某。李某以為該房產(chǎn)僅為王先生所有，便與王先生簽訂了房屋買賣合同。對此，王先生應(yīng)承擔(dān)的主要義務(wù)是( )。a辦

49、理手續(xù) b驗(yàn)收房產(chǎn)c、權(quán)利瑕疵擔(dān)保 d現(xiàn)實(shí)交付346某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時價格為4 000元噸，約定6月1日運(yùn)至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8月下旬，國家調(diào)整價格為3 400元噸，供貨商急忙交貨。雙方為結(jié)算價格產(chǎn)生爭議。下列說法正確的是( )。a應(yīng)按合同約定的價格4 000元噸結(jié)算b、應(yīng)按國家確定的最新價格3 400元噸結(jié)算c應(yīng)當(dāng)按新舊價格的平均值結(jié)算d.雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的應(yīng)當(dāng)解除合同347.甲公司向乙建材商訂購了一批木料。乙按照約定將木料置于交付地點(diǎn)并告知了甲公司，但甲未按約定時間收取。這期間，木料堆放地失火，導(dǎo)致甲訂購的部分木料被毀。此損失應(yīng)由(

50、)。a甲和乙各分擔(dān)一半 b乙全部承擔(dān)c甲承擔(dān)大部分責(zé)任 d、甲承擔(dān)全部責(zé)任348甲承包商與乙供應(yīng)商簽訂了材料買賣合同。乙按時將材料送到甲指定的地點(diǎn)。甲發(fā)現(xiàn)這些材料不符合合同約定的質(zhì)量要求，拒收。當(dāng)晚下了一場大暴雨，導(dǎo)致部分材料被毀。按照買賣合同的法律規(guī)定，下列選項(xiàng)中正確的有( )。a、甲有權(quán)拒絕接收這批材料b、甲可以解除合同c被毀材料的損失應(yīng)由甲和乙共同分擔(dān)d、被毀材料的損失由乙負(fù)擔(dān)e被毀材料的損失由甲負(fù)擔(dān)1z304033借款合同349.某施工單位的工人張某向李某借款，則下列關(guān)于該借款合同的說法，錯誤的有（ ）a、應(yīng)以書面方式訂立b、如果未約定利息，應(yīng)按銀行同類貸款利息計(jì)算c、利率不得低于銀行

51、同類貸款利率d利率最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍e、除非利率低于銀行同類貸款利率，否則不得按復(fù)利計(jì)息350.梁某陷入經(jīng)商困境時，李某借給梁某60萬元以助其渡過難關(guān)。雙方?jīng)]有約定還款期限和借款利息。1年后梁某生意好轉(zhuǎn)，并將60萬元還給李某。李認(rèn)為梁應(yīng)給些利息，而梁則不以為然。李就此事向法院起訴。對此，下列選項(xiàng)中正確的說法是( )。a、法院對李某的主張不予支持 b法院對李某的主張予以支持c借款合同都屬于有償合同 d李與梁之間不存在合同關(guān)系351.李某向王某借款10萬元，約定3年一次還本付息，年利率為5%。李某提前1年將10萬元?dú)w還王某，按照約定應(yīng)支付利息( )。a. 0.5萬元 b1.0萬元c

52、1.5萬元 dl.6萬元1z304034租賃合同352.某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為8個月，則下列關(guān)于該租賃合同的說法，錯誤的是（ ）a.應(yīng)以書面方式訂立b、若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個月c.若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同d.若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同353.甲和乙簽訂了房屋租賃合同。其租賃期限最長可為( )。a. 10年 b、20年c30年 d50年354.甲將一設(shè)備出租給了乙，租期3個月。乙未經(jīng)甲同意便將這一設(shè)備轉(zhuǎn)租給丙。在租賃期限還有20天屆滿時，甲通過其他渠道得知這個情況后，便解除了與乙的租賃合同，收回了設(shè)備，由此給丙帶來了損失。按照租賃合同的法律規(guī)定

53、，下列說法中正確的有( )。a、甲可以解除合同b甲提前解除合同要承擔(dān)違約責(zé)任c甲和乙應(yīng)共同承擔(dān)給丙造成的損失d丙只能自認(rèn)倒霉e、乙應(yīng)承擔(dān)給丙造成的損失1z304036運(yùn)輸合同355運(yùn)輸過程中，因（ ）發(fā)生貨物毀損、滅失的，承運(yùn)人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。a不可抗力b貨物本身自然屬性c托運(yùn)人過錯d、第三人原因356乙公司將甲承包商訂購的材料交由丙公司運(yùn)送，約定運(yùn)費(fèi)由甲支付。運(yùn)輸途中遭遇山洪，全部材料被毀。關(guān)于此損失的責(zé)任分擔(dān)下列說法中正確的是( )。a丙可要求甲支付運(yùn)費(fèi) b甲可要求乙賠償損失c乙可要求丙賠償損失 d、材料損失由甲承擔(dān)1z305000 建設(shè)工程施工環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源、文物保護(hù)1z305010 施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)制度1z305011 施工現(xiàn)場噪聲污染防治的規(guī)定一、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境噪聲污染的防治357.建設(shè)單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環(huán)境的污染，應(yīng)當(dāng)采取的措施是( )。a. 污水處理設(shè)施要設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)同時進(jìn)行b. 造紙廠投入運(yùn)營后3個月內(nèi)必須建設(shè)污水處理設(shè)施c. 建設(shè)單位對造紙廠污染環(huán)境進(jìn)行