XX高速公路土建工程鋼筋采購供應合同

樂山至自貢高速公路土建工程鋼筋采購供應合同協(xié)議書甲方：山東高速集團四川樂自公路有限公司乙方：XXXX二一一年十二月二十九日目 錄一、 合同協(xié)議書二、三、 授權(quán)書四、 合同條款五、 技術(shù)規(guī)范六、 標價的工作量清單七、 材料供應機構(gòu)及人員配備八、 材料組織供應方案及質(zhì)量保證措施九、 構(gòu)成本合同組成部分的其他文件一、合同協(xié)議書合同協(xié)議書根據(jù)集團總公司2010紀要55號會議紀要的精神，山東高速集團四川樂自公路有限公司（以下簡稱“業(yè)主”）委托山東高速青川天然瀝青開發(fā)有限公司XXXX（以下簡稱“供應商”）完成樂山至自貢高速公路鋼材的采購供應工作，為明確雙方責任、權(quán)利和義務，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，以共同遵守。1、下列文件應視為構(gòu)成并作為閱讀和理解本協(xié)議書的組成部分，即：（1）本合同協(xié)議書及附表；（2）授權(quán)書；（32）合同條款；（34）技術(shù)規(guī)范；（45）標價的工作量清單；（56）構(gòu)成本合同組成部分的其他文件。2、上述文件將互相補充，若有不明確或不一致之處，以上列次序在先者為準。3、鋼材的品種、數(shù)量（1）本項目協(xié)議書需供應的材料品種和數(shù)量見附表1，附表1所列各品種數(shù)量為估算數(shù)量，業(yè)主有權(quán)對本估算此的數(shù)量在20%范圍內(nèi)進行調(diào)整，因工程變更做出的調(diào)整不受此范圍的限制。（2）所供材料品種有變化時，雙方另行簽訂補充協(xié)議約定。4、供貨（1）時間按業(yè)主的要求執(zhí)行，具體以樂自路各合同施工承包人提供的計劃為準。（2）供貨地點為樂山至自貢高速公路工程業(yè)主指定的樂山至自貢高速公路承包人工地倉庫（詳見附表2）。（3）具體交接驗收由業(yè)主、供應商和與承包人按照樂自路施工招標文件及本合同的規(guī)定約定簽訂樂自高速公路鋼筋采購供應三方交接驗收合同。5、計量支付本合同為單價合同，支付方式按本本合同條款中的第12條“價款結(jié)算”相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。6、本合同本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。在鋼筋全部供應完畢并且貨款結(jié)清后，本協(xié)議書自動失效。7、本合同本協(xié)議書正本二份、副本六份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本三份，當正本與副本的內(nèi)容不一致時，以正本為準。業(yè)主： （單位全稱） （蓋章） 供應商：（單位全稱） （蓋章） 法定代表人或 法定代表人或其授權(quán)的代理人 （職務） 其授權(quán)的代理人 （職務） （姓名） （姓名） （簽字） (簽字) 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日4545附表1樂山至自貢高速公路工程項目土建工程鋼筋采購數(shù)量招標標段劃分及估算數(shù)量表供應的施工合同段號路基施工標段各型號鋼筋數(shù)量（T)合計(T)I級(HPB235R235)級(HRB335)級(HRB400)6-810-22321012-1416-2528-3220-2528-32LJ179.68 37.75 248.79 884.81 1598.96 90.97 18.93 401.71 34925.35LJ21362.39 1082.32 798.88 562.32 7065.58 1018.31 143.04 4272.83 LJ398.12 82.25 207.54 711.43 783.10 235.26 36.72 93.58 LJ4137.45 116.36 562.51 1003.05 888.26 395.00 100.49 253.70 LJ5225.04 120.31 596.72 1476.32 1156.84 608.54 254.76 233.92 LJ6293.82 98.01 1046.13 1418.37 886.67 364.12 451.80 321.92 小計2196.50 1537.01 3460.56 6056.31 12379.41 2712.18 1005.73 5577.66 LJ7109.48 882.63 345.32 7788.13 1261.95 240.10 154.24 43.04 45527.19LJ8240.21 4246.17 90.85 127.45 449.95 1923.27 62.91 54.52 LJ9244.89 691.22 88.91 236.69 1769.58 LJ10353.85 226.70 1083.63 2561.65 1772.80 460.00 385.72 835.37 LJ11129.70 101.69 282.49 1131.13 987.85 230.25 219.39 LJ12137.71 95.78 406.58 1166.41 1230.80 345.04 375.55 LJ13246.77 179.15 604.22 1312.88 1250.37 457.15 150.32 92.23 LJ14265.58 121.28 1209.45 1723.09 1139.03 520.34 262.40 421.34 小計1728.19 6544.61 179.75 4059.16 16369.93 11335.65 2315.79 1602.13 1391.98 附表2各施工合同段供貨地點合同段號供貨地點相對主線樁號備注LJ1地點1地點2地點3LJ2地點1K3+651地點2K5+450地點3LJ3地點1地點2地點3LJ4地點1樂山市市中區(qū)茅橋鎮(zhèn)K16+000地點2樂山市井研縣墨池鎮(zhèn)K21+515地點3樂山市井研縣馬踏鎮(zhèn)K26+338LJ5地點1地點2地點3LJ6地點1樂山市井研縣石牛鄉(xiāng)K38+000地點2樂山市井研縣勝泉鄉(xiāng)K39+600地點3樂山市井研縣竹園鎮(zhèn)大勝村K42+800LJ7地點1自貢市榮縣來牟鎮(zhèn)踏紫村K47+000地點2自貢市榮縣來牟鎮(zhèn)鴿子村K50+111地點3自貢市榮縣長山鎮(zhèn)五通村K53+300LJ8地點1自貢市榮縣長山鎮(zhèn)青龍村K54+800LJ9地點1自貢市榮縣杜家鎮(zhèn)鴨子涵村十七組K60+000LJ10地點1地點2地點3LJ11地點1自貢市榮縣過水鎮(zhèn)劉家廟村K71+650LJ12地點1自貢市榮縣雙石鎮(zhèn)大竹村七組K83+500LJ13地點1自貢市貢井區(qū)白廟鎮(zhèn)白廟村K91+181地點2自貢市貢井區(qū)橋頭鎮(zhèn)白房村K97+986地點3自貢市貢井區(qū)榮邊鎮(zhèn)桂花村K99+971LJ14地點1自貢市自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)全勝村四組K105+700地點2自貢市沿灘區(qū)永安鎮(zhèn)瓦市村七組K110+500合同段號卸貨地點LJ1地點1樂宜跨線橋右地點2樂宜跨線橋左LJ2地點1車子鎮(zhèn)岷江特大橋地點2九峰鎮(zhèn)岷江特大橋LJ3地點1凌云收費站左地點2凌云收費站右地點3樂山市市中區(qū)茅橋鎮(zhèn)LJ4地點1樂山市市中區(qū)茅橋鎮(zhèn)樂自高速四合同拌合站地點2樂山市樂山市井研縣馬踏鎮(zhèn)LJ5地點1樂山市井研縣馬踏鎮(zhèn)地點2樂山市井研縣馬踏鎮(zhèn)LJ6地點1樂山市井研縣勝泉鄉(xiāng)地點2樂山市井研縣竹園鎮(zhèn)樂自高速六合同拌合站LJ7地點1榮縣長山鎮(zhèn)五通村地點2榮縣來牟鎮(zhèn)鴿子村地點3榮縣來牟鎮(zhèn)踏紫村LJ8地點1自貢市長山鎮(zhèn)青龍村LJ9地點1自貢市榮縣杜家鎮(zhèn)子涵村LJ10地點1自貢市榮縣度佳鎮(zhèn)LJ11地點1自貢市榮縣過水鎮(zhèn)劉家廟村LJ12地點1自貢市榮縣雙石鎮(zhèn)大竹村七組LJ13地點1自貢市貢井區(qū)白廟鎮(zhèn)白廟村地點2自貢市貢井區(qū)橋頭鎮(zhèn)白房村地點3自貢市貢井區(qū)榮邊鎮(zhèn)桂花村LJ14地點1自貢市自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)全勝村四組地點2自貢市沿灘區(qū)永安鎮(zhèn)瓦石村七組二、授權(quán)書授權(quán)書致：山東高速集團四川樂宜公司有限公司本人 系 的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)托 為我方代理人。該代理人全權(quán)負責樂山至自貢高速公路土建鋼筋采購合同協(xié)議書的談判、簽訂和處理與此相關(guān)的一切事宜，其法律后果由我方承擔。單位名稱： （蓋章）授 權(quán) 人： （簽字）被授權(quán)的代理人： （簽字）日 期： 年 月 日三二、合同條款合同條款1. 一般約定1.1 詞語定義1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：是指業(yè)主與供應商雙方達成并簽署的約定有關(guān)鋼筋供應事宜的協(xié)議，包括合同協(xié)議書、合同條款、技術(shù)規(guī)范、標價的工程量清單以及構(gòu)成合同組成部分的其他文件。1.1.1.2 鋼筋供應合同：是指供應商與業(yè)主和承包人按照本合同協(xié)議書的規(guī)定協(xié)商簽訂的供貨合同，明確供貨過程中三方的責任權(quán)利。1.1.1.3 技術(shù)規(guī)范：是指供應商提供的鋼筋所應遵守和執(zhí)行的技術(shù)（標準）要求，以及本工程的設計方提出并與業(yè)主協(xié)商后同意執(zhí)行的對現(xiàn)行技術(shù)標準的任何修改、增減或調(diào)整。1.1.1.4書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電報和傳真等（蓋章者有效）。1.1.1.5變更：指對合同明確規(guī)定應實施的內(nèi)容由業(yè)主、樂山至自貢高速公路設計方做出的任何改變、增減或修改。1.1.2 合同當事人和人員1.1.2.1 業(yè)主：是指樂山至自貢高速公路土建工程的項目法人，即山東高速集團四川樂宜公路有限公司山東高速集團四川樂自公路有限公司。1.1.2.2 供應商：是指山東高速青川天然瀝青開發(fā)有限公司XXXX。1.1.2.3 承包人：是指直接與供應商簽訂鋼筋供應交接驗收合同的樂山至自貢高速公路的路基土建施工單位。1.1.2.4 監(jiān)理工程師：受業(yè)主委托提供監(jiān)理服務并具有監(jiān)理資質(zhì)的法人或其合法繼承人或其合法受讓人，。根據(jù)上下文的內(nèi)容，亦指監(jiān)理單位根據(jù)監(jiān)理合同派駐到項目所在地履行監(jiān)理服務的機構(gòu)。1.3 本工程：是指樂山至自貢高速公路土建工程。1.4 產(chǎn)品質(zhì)量：是指產(chǎn)品的具體特征，是產(chǎn)品內(nèi)在素質(zhì)和外觀形態(tài)的綜合。技術(shù)標準：是指國家法律、政策對產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗方法、包裝、運輸?shù)燃夹g(shù)要求的統(tǒng)一規(guī)定。1.5 數(shù)量：是指產(chǎn)品的計量尺度，是用具體的數(shù)字和計量單位來衡量產(chǎn)品的多少。計量單位：指國家法定計量單位。1.6 驗收：是指承包人依據(jù)合同第六章技術(shù)規(guī)范中的質(zhì)量標準、技術(shù)規(guī)格、接受鋼筋應依據(jù)的程序和條件。質(zhì)量檢測報告：是指符合國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定、取得技術(shù)監(jiān)督部門的資格認可的單位（或部門）出具的質(zhì)量檢測報告。1.7 鋼筋單價：是指在合同協(xié)議書中寫明的，將鋼筋運至樂山至自貢高速公路業(yè)主指定的承包人工地倉庫（除工地卸貨費以外）包括所有成本、利潤、稅金稅費及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險的的綜合單價。1.8 合同生效日：指合同規(guī)定的生效日期。1.9 工地交貨：指供應商將鋼筋交至樂山至自貢高速公路業(yè)主指定的承包人工地的倉庫。1.10 服務：指合同規(guī)定供應商必須承擔的售前、售中、售后服務及其他義務。1.11 解釋1.11.1 本“合同條款”中任何各款的標題均不應視為條款內(nèi)容的本身或部分。只是為了便于查閱，而不具有解釋或理解本合同的意義，在合同文件的解釋或構(gòu)成中也不應考慮這些標題。1.11.2“合同文件”中提及的任何當事人或當事人各方均指具有法人資格并符合經(jīng)營范圍的企業(yè)、組織或社會服務性機構(gòu)。1.12 通知1.12.1在合同實施過程中，任何一方給出或發(fā)出與合同有關(guān)的通知、同意、批準、證書和決定，除非合同另有規(guī)定，均應以書面函件為準，任何這類通知、同意、批準、證書和決定都不應被無故扣發(fā)拒收或貽誤。1.12.2承包人發(fā)給供應商的與合同有關(guān)的所有證書、通知和指示，或供應商發(fā)給承包人的證書、通知，都應郵寄、電報、傳真或直接送交到所指定的對方的地址。改變通訊地址要事先通知對方。2.合同文件的生效、解除、終止與變更2.1 合同文件的生效本合同文件自業(yè)主和供應商雙方法定代表人或授權(quán)代理人在合同協(xié)議書上簽字蓋章后生效。2.2 合同的解除 -刪除2.2.1 在發(fā)出中標通知書后，業(yè)主拒絕簽訂合同的，應當按第3.4款的規(guī)定向供應商支付違約金；供應商拒絕簽訂合同的，將被沒收投標擔保作為違約金。-刪除2.2.2 如在鋼筋供應過程中，供應商要求解除合同的，除按鋼筋供應合同規(guī)定應向承包人支付違約金外，供應商將承擔為此給業(yè)主造成的損失。其履約擔保將被業(yè)主沒收作為違約金。 -刪除2.3 合同文件的終止本工程施工完畢后鋼筋供應完畢并且貨款結(jié)清后，本合同自然終止。2.4 合同文件的變更在本合同文件有效期內(nèi)，業(yè)主和供應商經(jīng)協(xié)商同意，可以變更合同文件的有關(guān)內(nèi)容。2.5 合同文件的語言合同文件的語言為漢語。2.6 合同文件的優(yōu)先次序組成本合同的各個文件應該認為是一個整體，互為補充和解釋，如果有模棱兩可或互相矛盾處，以下面所列順序在前的為準：（1）合同協(xié)議書及附表；（2）合同條款；（3）技術(shù)規(guī)范；（4）標價的報價單；（5）構(gòu)成本合同組成部分的其他文件；2.7 法律和法規(guī)本合同必須服從國家的現(xiàn)行法律和法規(guī)。對合同的解釋應以國家的現(xiàn)行法律和法規(guī)為準。3.業(yè)主和供應商的責任和義務3.1 供應商的一般責任與義務除非合同另有規(guī)定，供應商在鋼筋供應過程中應承擔下列責任與義務：（1）供應商應認可其在報價單工程量清單中所報的鋼筋單價的正確性和完備性。上述鋼筋單價應包括合同規(guī)定的全部責任以及合同明示或暗示的所有義務和風險：（2）供應商應同意業(yè)主按投標人須知第7.312.3款的規(guī)定-刪除在每期貨款結(jié)算中扣留當期結(jié)算總額的26%作為鋼筋質(zhì)量保證金和履約保證金。（3）在本工程施工期間，供應商在收到業(yè)主的書面通知7天內(nèi)，應與業(yè)主選定的承包人簽訂鋼筋供應合同，對鋼筋的供應數(shù)量、規(guī)格、計量方法、交貨準確地點、交貨期限、產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算、驗收方法、雙方的違約責任、合同爭議解決方式等雙方的權(quán)利義務關(guān)系做出明確的規(guī)定。供應商就產(chǎn)品質(zhì)量直接向承包人負責，承包人需對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，檢驗合格后向供應商開具交接驗收合格證書單據(jù)。業(yè)主根據(jù)承包人驗收合格后出具的交接驗收單據(jù)驗收單支付鋼筋貨款。除此之外，業(yè)主對雙方均不承擔任何責任和義務。（4）供應商應建立專門服務于實施本工程的質(zhì)量自檢監(jiān)督機構(gòu)，并合理配備專職質(zhì)量檢測人員，規(guī)范質(zhì)量自檢程序和制度，形成完備的質(zhì)量保證體系。（5）供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標準應滿足本合同技術(shù)規(guī)范的要求。（6）供應商運至現(xiàn)場的任何批次的鋼筋在工藝上存在缺陷，或不符合合同規(guī)定，承包人和向業(yè)主可向供應商發(fā)出通知（同時抄報樂自項目辦和計劃處），并說明理由，拒收該批鋼筋，供應商應立即修復缺陷或調(diào)換，并保證符合合同規(guī)定。（7）供應商不得讓業(yè)主承擔因供應商設備、服務、產(chǎn)品質(zhì)量等因素導致承包人或第三方向業(yè)主索賠的損失，上述損失一旦發(fā)生，由供應商自行解決業(yè)主將在付給供應商的任何一期結(jié)算款中直接扣回該金額。（8）供應商應隨貨附帶產(chǎn)品合格證書和質(zhì)量檢驗報告。（9）本合同文件規(guī)定的供應商應承擔的責任和義務均屬于鋼筋供應合同中供應商應盡的一般義務，供應商不得違背。（10）供應商應選定運輸路線，選用運輸工具，限制和分配載運重量及其他合理措施，防止供應商的任何運輸工具因超過載重限制而損壞或損傷所通行的道路或橋梁。超重件和超限件的運輸，應事先取得道路管理部門的許可方能啟運。如果采用上述措施后，仍超過所通行的橋梁或道路的載重限制而又必須通過時，供應商應與相應的管理部門協(xié)商，取得同意和協(xié)助，并負責承擔所通行路線上的橋梁加固或改建，或道路改線或改善和其他費用。這些費用和因供應商未執(zhí)行本款規(guī)定造成道路或橋梁損壞或損傷而引起的一切索賠、賠償、訴訟費用和其他開支，由供應商承擔。-刪除3.2 業(yè)主的義務業(yè)主應保證承包人與供應商簽署的鋼筋供應合同與本合同條款第4條至第19條的規(guī)定相一致。在供應商和承包人簽署鋼筋供應合同期間，如雙方就某一問題不能達成一致意見，業(yè)主有責任予以解釋和協(xié)調(diào)。（1）業(yè)主對買賣雙方簽訂的供貨合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（2）由于供應商自身的原因不能簽署鋼筋供應合同，業(yè)主將視供應商違約。（3） 業(yè)主應根據(jù)承包人出具的質(zhì)量驗收合格證書交接驗收單中標明的數(shù)量和結(jié)算憑證及時支付鋼筋貨款。3.3 供應商的違約如由于供應商自身原因向承包人提供的某種或某幾種鋼筋價格在與業(yè)主結(jié)算時高于其合同規(guī)定的結(jié)算單價，或由于供應商自身原因造成鋼筋供應合同無法按時簽署或無法履約，業(yè)主有權(quán)沒收其履約擔保或投標擔保-刪除，終止本合同文件，并且對由此給供應商造成的損失不承擔任何責任。3.4 業(yè)主的違約（1）業(yè)主與供應商簽署合同協(xié)議書后在合同執(zhí)行過程中，業(yè)主要求解除本合同的，應當向供應商支付違約金20萬元賠償損失。（2）若業(yè)主未能按合同規(guī)定的時間支付貨款，每延遲一天，供應商有權(quán)按本期結(jié)算總價和同期銀行短期貸款利率向業(yè)主加收滯納金。3.5 轉(zhuǎn)讓和分包嚴禁供應商將本合同規(guī)定的全部或部分鋼筋生產(chǎn)供應任務轉(zhuǎn)讓或分包給其他單位或個人。如發(fā)生這類事件，業(yè)主有權(quán)要求承包人（或業(yè)主可以直接）以供應商違約為由終止鋼筋供應合同并沒收供應商的履約擔保履約保證金。3.6 爭端的解決雙方在履行本合同協(xié)議過程中發(fā)生爭端、糾紛、賠償時，應以友好協(xié)商的原則解決，或通過上級主管部門進行調(diào)解。若經(jīng)協(xié)商或調(diào)解仍不能達成一致時，任何一方均可申請仲裁。本協(xié)議規(guī)定的仲裁機構(gòu)為濟南市仲裁委員會，該仲裁機構(gòu)的裁決為最終裁決，并對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔或按仲裁機關(guān)裁定的比例承擔。調(diào)解和仲裁過程中，雙方應繼續(xù)履行本合同協(xié)議各自義務以保證樂自高速公路項目的正常施工進行。4.承包人和供應商的責任和義務4.1承包人的一般責任除合同文件另有明確規(guī)定外，承包人在合同實施過程中應負下列一般責任：（1）按時提供總體計劃、季度計劃、月計劃、應急調(diào)峰計劃應急調(diào)峰計劃。月調(diào)整計劃；在月度計劃下達的同時，通知供應商本月需保持的最低日庫存；（2）確保在簽訂供貨合同后14日內(nèi)，確定靠近施工現(xiàn)場的接貨地點（或倉庫），并告知供應商。接貨地點不超過3個，且本合同中約定的該接貨地點常規(guī)汽車運輸能到達，。承包人負責從地方道路到承包人的場內(nèi)倉庫庫便道的通暢，同時負責倉庫到工地的二次搬運。（3）負責組織鋼筋的驗收和工地現(xiàn)場的質(zhì)量檢驗并報監(jiān)理工程師抽檢,抽檢頻率必須滿足樂自路路基土建工程施工技術(shù)規(guī)范的要求，鋼筋運達工地三日內(nèi)完成抽檢并向供應商出具質(zhì)量驗收證書；（4）負責與供應商辦理鋼筋的所有權(quán)交接手續(xù)；（5）按合同規(guī)定提供工地的卸車條件并卸貨，承擔相關(guān)所有卸車費用。在正常情況下，承包人應保證鋼筋運達指定地點12小時內(nèi)完成卸貨。（6）在明確違約責任后，接到書面通知七天內(nèi)支付違約金；（7）承包人應就供應商所提供的鋼筋質(zhì)量問題向業(yè)主負責，在任何情況下，供應商提供鋼筋的質(zhì)量是否合格均不能解除承包人應盡的責任和義務；（8）對于業(yè)主統(tǒng)一采購的用于本工程的鋼筋不得挪作他用；（9）負責每月按時與供應商辦理鋼筋的結(jié)算手續(xù)，以便于供應商和業(yè)主結(jié)算鋼筋貨款。若拖延辦理時間超過十天，供應商可單方終止合同，承包商應賠償供應商全部相應損失。（10）鋼筋供應合同簽訂后，對于樂自路甲供材料，在未經(jīng)業(yè)主同意的情況下承包商不允許得自行采購，。如自行采購，承包商將承擔全部損失責任，業(yè)主將不予結(jié)算鋼筋貨款。4.2供應商的一般責任除合同文件另有明確規(guī)定外，供應商在合同實施過程中應負下列一般責任：(1) 供應商向承包人供應鋼筋，其單價按本合同條款第10條、第12條規(guī)定與業(yè)主進行結(jié)算；（2）按照承包人提供的月計劃、應急調(diào)峰計劃的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間、交貨地點和收貨單位供應鋼筋，確保按計劃供應；(3) 供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標準應滿足本合同技術(shù)規(guī)范的要求。本合同供應商供應的帶肋鋼筋定尺長度為9米或12米；-刪除。（4）供應商自設倉庫并負責管理（供應商提供的鋼筋不允許露天堆放），供應商應根據(jù)承包人最低日庫存量的要求保持每日的最低庫存，定時向承包人通報庫存動態(tài)；（5）供應商應在設備檢修前2個月書面通知承包人，若停機三天以上須提前十五天書面通知承包人；(6) 供應商的各類工程用料必須首先確保樂山至自貢高速公路的月度計劃、應急調(diào)峰計劃的需要，否則不得銷售給其它單位；（7）按照合同條款與業(yè)主指定的承包人辦理鋼筋的所有權(quán)交接手續(xù)；（8）在明確違約責任后，接到書面通知七天內(nèi)支付違約金；（9）參加承包人組織的生產(chǎn)調(diào)度會。供應商在接到承包人的通知后，必須派出代表參加承包人組織的生產(chǎn)調(diào)度會，并對調(diào)度會提出的鋼筋供應方面的要求盡快全面貫徹落實；并對鋼筋實施調(diào)度責任；（10）供應商必須服從承包人現(xiàn)場調(diào)度的統(tǒng)一指揮、安排、服從承包人的現(xiàn)場統(tǒng)一管理，積極配合承包人做好鋼筋的裝卸工作；（11）供應商應負責辦理為執(zhí)行本合同而投入的機具設備和運輸工具的財產(chǎn)保險、人身險、鋼筋運輸險的保險，其費用由供應商負責；（12）按照合同規(guī)定，處理供應商所供鋼筋的質(zhì)量和數(shù)量爭議，并承擔產(chǎn)生的相應的費用由責任方承擔。；（13）供應商應參加業(yè)主組織召開的有關(guān)例會，并根據(jù)業(yè)主提供的文件格式提供相關(guān)報表；（14）供應商應隨貨附帶產(chǎn)品合格證書和質(zhì)量檢驗報告。5.供應商的人員5.1 供應商的駐工地代表為使合同適時、全面地得到履行，供應商在合同文件的實施過程中，應授權(quán)或委派常駐工地的代表，全權(quán)處理實施本合同中的所有事務與對外聯(lián)系，接受并負責執(zhí)行承包人及其承包人的委托方為合同目的簽發(fā)的任何指示、指令通知和證書。如果承包人認為供應商駐工地代表其工作能力不能勝任本合同賦予的職責，則承包人有權(quán)建議供應商做必要的更換。6.現(xiàn)場內(nèi)外交通運輸及責任6.1 場外交通及運輸除合同另有規(guī)定外，供應商還應自行、自費取得進入現(xiàn)場（地方公路）和為合同的實施所需通過的任何道路及其他交通設施的通行權(quán)，并交納相應的費用。這部分費用包含在鋼筋單價中，業(yè)主不再另行支付。6.2 避免損壞道路供應商應采取一切必要與合理措施，避免供應商的各類運輸車輛，對進入現(xiàn)場或通往現(xiàn)場的任何公路、橋梁、隧道和涵洞及其他設施的破壞或損壞。6.3 運輸損壞的責任在合同實施過程中，發(fā)生屬供應商責任的事故并造成通往現(xiàn)場的道路或橋梁、隧洞和專用公路損壞，則供應商應承擔自費修復此類損壞和由此引起的索賠、處罰、訴訟和其他費用，并保障業(yè)主或承包人免于承擔與此有關(guān)的任何責任和賠償。7.包裝物7.1 包裝物的含義及要求鋼筋的包裝按國家現(xiàn)行規(guī)范執(zhí)行，并符合國家標準。8.采購品種和數(shù)量8.1 計劃鋼筋供應合同的具體實施是通過總體計劃、季度計劃、月度計劃、應急調(diào)峰計劃來體現(xiàn)的。如果承包人當月未下達申報計劃，計劃月度內(nèi)不組織供貨。8.1.1總體計劃：總體計劃指根據(jù)本合同段用料數(shù)量及工程計劃進度安排，而編制的工期內(nèi)總體用料計劃。簽訂合同后510日內(nèi)承包人以書面形式提交給供應商。8.1.2季度計劃：季度計劃是指在總體計劃控制下，根據(jù)工程實際進度而編制的詳細計劃。承包人應在每季首月5日前以書面形式提交下季用料計劃。供應商根據(jù)季度計劃制定采購計劃，確保及時采購工程所需材料。8.1.32月度計劃：月度計劃是具體的供貨計劃，本合同通過月度計劃具體實施。承包人在每月的二十日前15前將下月的供應計劃以書面形式通知進行申報供應商，供應商按照業(yè)主計劃處承包下達的人的月度采購計劃合理組織供應。8.1.43 應急調(diào)峰計劃：承包人通過應急調(diào)峰計劃靈活適應樂山至自貢高速公路工程的高峰施工需要，原則上每季度最多只能申請一次。承包人的應急調(diào)峰計劃應在需用前7天以書面形式提出，并注明應急調(diào)峰的理由和必要的證明文件，供應商據(jù)此組織生產(chǎn)、供貨。8.1.64儲備計劃： 業(yè)主有權(quán)根據(jù)市場行情變化增加或減少各施工合同段鋼筋的儲備。此外，承包人的用量計劃須經(jīng)駐地審查后報樂自項目辦審核，計劃處根據(jù)樂自項目辦審核后的計劃向供應商下達供應計劃與供應商還應將計劃報業(yè)主備案。8.2 交貨期限供應商應按月度計劃、應急調(diào)峰計劃提供的交貨時間組織鋼筋的供應和交貨。8.3 品質(zhì)鋼筋的各項技術(shù)指標必須滿足本合同技術(shù)規(guī)范及樂自路業(yè)主與承包人簽訂的施工合同的相關(guān)規(guī)定，其中如有一項技術(shù)指標出現(xiàn)偏離，將視為不符合本項目要求而予以拒絕。8.4 數(shù)量附表1所列數(shù)量為估算量，并不代表承包人必須采購的數(shù)量，具體采購數(shù)量以業(yè)主下達的采購計劃為準。數(shù)量有變化時按本合同相關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。9.預付貨款9.1 預付貨款合同簽訂后7日內(nèi)，業(yè)主向供應商提供本合同總報價10%鋼筋預付款業(yè)主不向供應商提供鋼筋預付款。10.價格條款10.1 單價本合同工程量清單中計列的單價應是將鋼筋運至樂山至自貢高速公路業(yè)主指定的承包人工地倉庫（除工地卸貨費以外）包括所有稅費以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險的綜合單價。業(yè)主根據(jù)承包人驗收認可的數(shù)量及該單價給予支付，符合調(diào)價規(guī)定的按相關(guān)條款執(zhí)行。10.2 價格調(diào)整（1）調(diào)整原則在材料供應期間，鋼筋結(jié)算單價不因?qū)嶋H采購數(shù)量與附表1中的估算數(shù)量有差別而進行調(diào)整。鋼筋供應的數(shù)量變化在合同數(shù)量的20%之內(nèi)的，當?shù)截洰斣隆拔业匿摻罹W(wǎng)”上發(fā)布的威鋼、攀成鋼二家鋼鐵廠成都地區(qū)同類鋼筋掛牌價的平均值與合同簽訂月威鋼、攀成鋼二家鋼鐵廠成都地區(qū)同類鋼筋掛牌價的平均值的差值價格的變化在80元/噸內(nèi)時，結(jié)算價格不變；當差值在價格的變化在80元/噸之外時，對超過80元/噸的部分可進行調(diào)整。業(yè)主每月公布鋼筋結(jié)算單價，供應商按此單價每月結(jié)算。（2）調(diào)整方法鋼筋結(jié)算單價（簡稱“M”）實行以本合同清單單價（簡稱“A”）為基礎的動態(tài)管理，但合同單價中的運雜費部分在合同執(zhí)行過程中保持不變。（a）以本合同簽訂當月為基準點，到貨當月為結(jié)算點，。以我的鋼鐵網(wǎng)“我的鋼鐵網(wǎng)”發(fā)布的達鋼威鋼、攀成鋼、達鋼三二家鋼鐵廠成都地區(qū)同類鋼筋掛牌價的差價的平均值（指到貨當月我的鋼鐵網(wǎng)鋼筋價格信息中同類鋼筋信息單價B(0n)與合同簽訂當月我的鋼鐵網(wǎng)鋼筋價格信息中的同類鋼筋信息單價B(n0)之差，簡稱“B”，B= B(n)- B(0)）納入到合同結(jié)算單價：當差額超過80元/噸范圍時，對超出80元/噸以上以外部分納入到合同結(jié)算；差額在人民幣80元/噸（含80元）范圍以內(nèi)的合同結(jié)算單價不予調(diào)整，計算公式如下：當B80時，則M=A+B-80；當B-80時，則M=A+B+80當80B-80時，則M=A（b）合同結(jié)算單價由業(yè)主根據(jù)上述公式計算后按月定期公布執(zhí)行。（c）每月合同結(jié)算單價公布后，供應商按收貨人確認的收料數(shù)量，開具發(fā)票，進行結(jié)算。（d）我的鋼鐵網(wǎng)不能及時公布價格信息或上述三二家鋼廠的價格信息未全部公布時，業(yè)主將參照達鋼、攀成鋼、威剛等國有大型鋼廠對外公布的調(diào)價信息和價格信息或參照國家權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的價格信息按本合同的規(guī)定進行調(diào)價。11.驗收11.1 驗收辦法交貨時，承包人在接收鋼筋和齊全的材料質(zhì)量證明文件后應和監(jiān)理工程師共同對鋼筋品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，并在接收鋼筋之日起7天內(nèi)完成質(zhì)量抽檢，抽檢合格后3日內(nèi)開具交接驗收單。由承包人、供應商共同填制交接驗收單，并簽字蓋章（承包人與供應商的簽字人備案表見樂自高速公路工程甲供材料（鋼筋）三方交接驗收合同），非備案表中人員簽字的，將視為無效單據(jù)，而不予結(jié)算。交接驗收單一式四份，分送供應商二份，承包人一份，業(yè)主一份承包人與供應商需辦理交接手續(xù)，由承包人填制交接驗收單，雙方責任人簽字（承包人、供應商簽字人必須相互報名備案、否則其簽字將視為無效）。交接驗收單一式四份，當場分送供應商二份，承包人一份，業(yè)主一份。承包人在接收鋼筋和齊全的材料質(zhì)量證明文件后應和監(jiān)理工程師共同對鋼筋質(zhì)量進行驗收，并在接收鋼筋之日起3天內(nèi)簽發(fā)質(zhì)量驗收證書（須有監(jiān)理工程師簽字）。質(zhì)量驗收證書應交業(yè)主和供應商各一份，業(yè)主審核無誤后將按驗收合格證書和相應的交接記錄表辦理鋼筋貨款的結(jié)算。11.2 質(zhì)量驗收單位驗收方為承包人或業(yè)主承包人指定的單位。11.3 數(shù)量驗收供應商與承包人在指定交貨地點（樂山至自貢高速公路工程各承包人設置的倉庫）按國家規(guī)定的方法(或慣例)共同驗收、簽字，辦理交接手續(xù)，以雙方共同確認的理論數(shù)量為準，如雙方產(chǎn)生爭議，以國家標準或行業(yè)標準為最終驗收標準。11.4 質(zhì)量驗收鋼筋的質(zhì)量按照不同品種、規(guī)格和相應的最新國家標準或行業(yè)標準驗收-刪除的要求驗收。12.價款結(jié)算12.1 結(jié)算期限每月結(jié)算一次貨款，最低付款額為300萬元人民幣，不足時結(jié)轉(zhuǎn)下月。12.2 結(jié)算依據(jù)以結(jié)算期內(nèi)承包人和供應商雙方簽字認可的交接驗收單上累計記載的供應材料規(guī)格、數(shù)量和承包人簽發(fā)的質(zhì)量驗收合格證書為結(jié)算依據(jù)，供應商按此數(shù)量向承包人分別開具全額的貨款發(fā)票(按承包人分別開具發(fā)票)。，承包人按發(fā)票金額在計量支付中列支。12.3 結(jié)算程序（1） 供應商應在每月5日前匯總編制上月所供材料數(shù)量、費用清單（附雙方簽字的材料交接驗收單）上報業(yè)主。（2） 業(yè)主每月25日前（含25日）按照9594%的比例支付上月貨款；。剩余1%貨款做為履約保證金，待合同執(zhí)行完后一次性退還；剩余5%貨款留作鋼筋質(zhì)量保證金和履約保證金，在鋼筋自交貨驗收合格起三個月后30天內(nèi)付清返還，。如發(fā)生糾紛，待糾紛最終解決后30天內(nèi)（且鋼筋自交貨驗收合格起三個月后）付清。但質(zhì)量保證金的返還并不免除供應商對交付鋼筋質(zhì)量的保證責任。（3） 供應商上報的資料、相關(guān)結(jié)算憑證按結(jié)算程序?qū)徍撕细窈笥枰灾Ц?，供應商同意業(yè)主使用銀行承兌匯票支付。結(jié)算貨款必須?？顚Ｓ茫仨氂糜跇纷愿咚俟饭こ添椖俊?3.質(zhì)量保證及服務（1） 鋼筋質(zhì)量保證期:自交貨驗收合格起12個月。（2） 供應商應保證鋼筋的完整性，由于包裝及運輸?shù)确矫娴氖д`，造成材料的遺漏，由供應商負責免費補齊。（3） 供應商應保證按照本合同中鋼筋的技術(shù)標準和質(zhì)量要求供應鋼筋，當承包人發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有任何質(zhì)量問題，供應商在接到通知后12小時內(nèi)應做出快速反應，并與相關(guān)人員聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決爭議。（4） 供應商應保證鋼筋按承包人要求及時供應。（5） 合同協(xié)議書經(jīng)雙方簽字以后，供應商在承包人提出第一次需用計劃前必須將代表派駐工地，以便及時進行交接鋼筋和解決各種爭議。（6） 供應商駐工地辦事處的主要通訊設施（如傳真機等）應24小時處于開機狀態(tài)。（7） 任何品種、規(guī)格、批次的鋼筋一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并被確認為質(zhì)量不符合標準，供應商應無條件地予以退貨或調(diào)換合格的產(chǎn)品，并承擔由此給業(yè)主和承包人造成的損失。14.違約和索賠14.1 供應商違約14.1.1供應商違約范圍在履行合同過程中，供應商發(fā)生下述行為屬供應商違約：（1） 供應商不能按期按承包人的需用計劃（含季度計劃、月度計劃、應急調(diào)峰計劃）交貨，應承擔逾期交貨的違約責任，應急調(diào)峰計劃除外；（2） 供應商所供鋼筋的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合承包人需用計劃的要求，且在承包人提出質(zhì)量爭議的規(guī)定期內(nèi)，不予以處理的；（3） 供應商將產(chǎn)品錯發(fā)到其他交貨地點或接貨人；（4） 供應商未隨貨附帶產(chǎn)品合格證和質(zhì)量檢驗報告，致使承包人無法驗收；（5） 其他與本合同文件相違背的行為。14.1.2 供應商的違約責任（1） 供應商發(fā)生第14.1.1款（1）項逾期交貨的違約責任時，每延遲一天，供應商應向承包人償付逾期交貨部分的貨款總值0.5%違約金。同時業(yè)主有權(quán)采取緊急措施，削減合同數(shù)量另行委托他人采購，以確保材料及時供應，由此造成的損失由供應商承擔。（2） 供應商若發(fā)生14.1.1款（2）項違約責任時，由供應商負責調(diào)換成符合數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量質(zhì)量要求的鋼筋，并自行承擔由此所發(fā)生的全部費用。供應商不能調(diào)換的，按不能交貨處理，且承包人除不結(jié)算外，供應商應承擔承包人處理不合格鋼筋的一切費用。（3） 供應商若發(fā)生14.1.1款（3）項違約責任時，供應商除負責運至規(guī)定的交貨地點交指定的接貨人外，還應承擔承包人因此發(fā)生的一切實際損失費用和逾期交貨的違約金。（4） 供應商若發(fā)生第14.1.1款（4）項違約責任時，由此所造成的費用，由供應商承擔。（5） 若發(fā)生其他違背本招標文件合同的行為，承擔相應的違約責任。供應商發(fā)生第14.1.1款任一違約行為時，除承擔本款規(guī)定的相應違約責任外，還需要承擔影響樂山至自貢高速公路建設施工的責任和因影響施工而使業(yè)主和承包人蒙受到的一切經(jīng)濟損失的費用。情節(jié)嚴重時業(yè)主有權(quán)終止合同。14.2 承包人違約14.2.1 承包人違約的范圍在履行合同過程中，承包人發(fā)生下述行為屬承包人違約：（1） 承包人未能按合同規(guī)定的內(nèi)容和時間提供月需用計劃和應急調(diào)峰計劃；（2） 承包人中途退貨（非供應商原因）；（3） 承包人未按規(guī)定時間完成卸貨；（4） 承包人未能按合同規(guī)定的時間提交交接驗收單和質(zhì)量驗收合格證；（5） 其他與本合同文件相違背的行為。14.2.2 承包人的違約責任（1） 若發(fā)生第14.2.1款（1）項違約時，供應商有權(quán)暫停供貨。應及時向承包人發(fā)出通知，敦促承包人采取有效措施限期提供上述需用計劃。承包人收到供應商通知后，應立即采取補救辦法。若承包人收到供應商通知后的5天內(nèi)，仍未采取有效措施，則供應商有權(quán)暫停供貨。（2） 若發(fā)生第14.2.1款（2）項違約時，按退貨部分貨款總值的20%向供應商償付違約金。（3） 若發(fā)生第14.2.1款（4）項違約時，每延遲一天，供應商有權(quán)按本期的結(jié)算總價和同期銀行短期貸款利率向承包人加收滯納金。（43） 若發(fā)生第14.2.1款（3）項違約時，每延遲一小時，承包人應支付供應商200元/天/噸的滯留費。（4） 若發(fā)生第14.2.1款（4）項違約時，每延遲一天，供應商有權(quán)按本期的結(jié)算總價和同期銀行短期貸款利率向承包人加收滯納金。（5） 若發(fā)生其他違背本招標文件的行為，承擔相應的違約責任。15.合同爭端及解決15.1 合同爭端15.1 索賠對于任何索賠要求，承包人應在事件發(fā)生后的7天內(nèi)書面通知供應商。供應商應按承包人提出的一種或多種方法解決索賠事宜。如果承包人提出索賠后14天內(nèi)供應商未能予以答復應視為已被接受。若供應商未能在承包人提出索賠通知14天內(nèi)或承包人同意更長時間內(nèi)，按承包人提出的任何一種方式處理索賠事宜，業(yè)主將從供應商以后的貨款中扣回，并作為賠償支付給承包人15.2 合同爭端在履行合同規(guī)定的全部義務期間，買賣雙方均應本著實事求是、平等互利、誠實信用、協(xié)商一致的原則，盡可能公正、合理地解決合同實施過程中出現(xiàn)的任何合同爭端。除非合同在爭端提交解決期間已終止，在任何情況下供應商都應盡一切努力繼續(xù)實施并完成該合同業(yè)主下達的規(guī)定的供貨任務，承包人也應根據(jù)合同實施情況及完成的供貨質(zhì)量和數(shù)量，向供應商和業(yè)主出具質(zhì)量驗收證書，和為供應商辦理結(jié)算手續(xù)，由業(yè)主支付相應的貨款。15.12.1 協(xié)商與調(diào)解當承包人與供應商發(fā)生（或提出）合同爭端時，當事人雙方應以友好的姿態(tài)通過直接協(xié)商或談判消除爭端。15.21.2 提交仲裁或訴訟合同爭端未能按上款規(guī)定通過協(xié)商解決，則當事人任何一方或提請仲裁或提起訴訟，仲裁或訴訟可在合同實施過程中的任何時候進行，但在仲裁裁決或人民法院判決前，供應商不應因此暫停（中止）或放慢供貨的速度，也不得以裁決、判決未果或在仲裁、判決期間為由，改變合同規(guī)定的承包人和供應商各自的權(quán)利和義務關(guān)系。16.風險與保險16.1 供應商的風險在合同實施過程中，發(fā)生下列合同事實并造成損失或損害，應由供應商承擔其全部責任和風險。（1） 合同規(guī)定的逾期交貨損失賠償；（2） 供應商交付鋼筋的質(zhì)量、規(guī)格不符合承包人需用計劃的要求，承包人不同意使用而導致的退貨損失；（3） 供應商交付鋼筋的質(zhì)量、規(guī)格不符合規(guī)定，承包人在代為保管期內(nèi)實際支付的保管費等一切費用以及非承包人保管不善而發(fā)生的損失；（4） 供應商將鋼筋送錯交貨地點或收貨人時，供應商負責運至規(guī)定的交貨地點或收貨人而造成的損失；（5） 因供應商責任在運輸途中的鋼筋損失；（6） 供應商為競爭本合同所作的策略性報價導致的損失；（7） 因供應商的過失引起的任何第三者的傷亡及損失。16.2 共同的風險與責任由承包人和供應商共同責任造成的人員傷亡或財產(chǎn)物資的損失、損壞或破壞以及與之有關(guān)的賠償費、訴訟費或其他費用，應通過協(xié)商，公平合理地確定雙方分擔的比例。16.3 意外風險終止合同在簽訂合同協(xié)議書之后，任何一方如因不可抗力，使雙方中的一方受阻而不能履行其合同責任，或者成為不合法時，雙方都毋需進一步履行合同。16.4 保險供應商必須辦理為執(zhí)行本合同而投入的機具設備、運輸工具的財產(chǎn)保險和人身保險、包裝物的保險、鋼筋運輸險等。保險費由供應商承擔并支付，包含在鋼筋的綜合單價之中。17.合同的變更和解除17.1 合同的變更和解除合同的變更和解除必須符合中華人民共和國合同法規(guī)定的條件和程序：（1） 當事一方要求變更或解除合同時，在新的協(xié)議未達成以前，原合同仍然有效。但要求變更或解除合同的一方應及時通知（以書面形式）對方，對方應在接到通知后30天內(nèi)（另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外）予以答復，逾期不答復的視為默認。（2） 變更或解除合同的協(xié)議，應采取書面形式（包括文書、電報等），簽訂合同有筆誤需要修正的，需經(jīng)當事人雙方協(xié)商同意。（3） 變更或解除合同的日期，以當事人雙方達成協(xié)議的日期為準，需要報經(jīng)批準的，以上級主管部門批準變更或解除合同的日期為準。（4） 當事人一方發(fā)生合并、分立時，由合并、分立后的當事人承擔或分別承擔履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務。關(guān)、停單位應根據(jù)上級主管部門批準的關(guān)停文件清理合同；遺留的有關(guān)事宜，由其上級主管部門按國家有關(guān)規(guī)定負責處理。18.合同的生效與終止18.1 合同的生效本合同（指供應商與承包人簽訂的供貨合同）自承包人和供應商雙方法定代表人或授權(quán)代理人在合同協(xié)議書上簽字蓋章后生效。18.2 合同終止18.2.1 違約終止合同（1） 如果供應商未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)或承包人同意的任何期限內(nèi)交付部分或全部鋼筋；（2） 供應商未能履行合同項目下的任何其他義務；在上述任何一種情況下，供應商收到承包人發(fā)出的違約通知3天（或承包人確認的更長時間）仍未糾正其過失，則承包人有權(quán)終止部分或全部合同。一旦承包人根據(jù)本款規(guī)定終止部分或全部合同，承包人可以按其認為適當?shù)臈l件和方式（經(jīng)業(yè)主同意后）采購其余的鋼筋。供應商應承擔承包人采購其余鋼筋的額外費用，但是，供應商應繼續(xù)履行合同中未終止的部分。18.2.2 合同自然終止合同執(zhí)行至采購合同規(guī)定的終止日期時，合同自然終