工程隊(duì)承攬關(guān)系合同協(xié)議

工程隊(duì)承攬關(guān)系合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號(hào)碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有[具體工程名稱]工程的承攬需求，乙方具備完成該工程的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定，就乙方承攬甲方工程事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[詳細(xì)工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容及要求：乙方需按照甲方提供的工程設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)規(guī)范，完成[工程具體內(nèi)容描述，如建筑物的建造、道路的鋪設(shè)、設(shè)備的安裝調(diào)試等]。工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)]合格標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償返工直至達(dá)到合格要求，并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。工程應(yīng)在[預(yù)計(jì)開(kāi)工日期]開(kāi)工，于[預(yù)計(jì)竣工日期]竣工，總工期為[工期天數(shù)]天。因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，工期相應(yīng)順延；因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一天，乙方應(yīng)按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部款項(xiàng)，并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)對(duì)乙方的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見(jiàn)和建議。按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付工程款。在乙方違反本合同約定時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)：向乙方提供開(kāi)展工程所需的相關(guān)資料，包括但不限于工程設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、施工場(chǎng)地條件等，并對(duì)所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。協(xié)助乙方辦理工程相關(guān)的審批手續(xù)，協(xié)調(diào)與工程所在地相關(guān)部門及周邊單位的關(guān)系，為乙方施工創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付工程款。如因甲方原因未能按時(shí)支付工程款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔(dān)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：按照本合同約定要求甲方支付工程款。根據(jù)工程實(shí)際情況，在不違反本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的前提下，自主安排施工進(jìn)度、施工工藝和施工方法。在甲方未按照本合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)：具備完成本工程所需的相應(yīng)資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證，并向甲方提供相關(guān)證書復(fù)印件。自行組織具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗(yàn)的施工人員、管理人員及施工設(shè)備，確保工程順利進(jìn)行。施工人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書，施工設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，并保證設(shè)備的正常運(yùn)行。嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、甲方提供的工程設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求及本合同約定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和施工安全。在施工過(guò)程中，接受甲方及相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)整改。制定施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，合理安排施工進(jìn)度，確保工程按時(shí)竣工。在施工過(guò)程中，如遇不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的因素導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或無(wú)法繼續(xù)施工的，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取有效的措施減少損失。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作，制定安全管理制度，設(shè)置安全警示標(biāo)志，確保施工人員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償由此給甲方及第三方造成的全部損失。做好施工過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)工作，采取有效措施控制施工揚(yáng)塵、噪聲、廢水等污染，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。如因乙方原因造成環(huán)境污染事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)消除污染、恢復(fù)原狀，賠償由此給甲方及第三方造成的全部損失。工程竣工后，按照國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和甲方要求及時(shí)提交竣工資料，并配合甲方進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按照合同約定向甲方提供質(zhì)量保修服務(wù)。三、工程款支付方式1.合同總金額：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.支付方式：預(yù)付款：合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程進(jìn)度款：乙方每月[具體日期]向甲方提交當(dāng)月已完工程量報(bào)告，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，于次月[X]個(gè)工作日內(nèi)支付當(dāng)月已完工程量對(duì)應(yīng)工程款的[X%]。竣工驗(yàn)收款：工程竣工驗(yàn)收合格后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同總金額的[X%]。質(zhì)量保修金：合同總金額的[X%]作為質(zhì)量保修金，在工程竣工驗(yàn)收合格滿[質(zhì)量保修期限]年后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方在[X]個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息支付給乙方。四、材料設(shè)備供應(yīng)1.材料設(shè)備供應(yīng)方式：本工程所需的[主要材料設(shè)備名稱]由[供應(yīng)方]供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，并承擔(dān)相應(yīng)的保管責(zé)任。乙方應(yīng)按照本合同約定及相關(guān)規(guī)范要求選用合格的材料設(shè)備，如因乙方原因使用不合格材料設(shè)備導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償返工直至達(dá)到合格要求，并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。2.材料設(shè)備價(jià)格調(diào)整：在合同履行期間，如遇材料設(shè)備價(jià)格波動(dòng)超過(guò)[X%]時(shí)，雙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定按時(shí)支付工程款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔(dān)。2.若乙方未按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償返工直至達(dá)到合格要求，并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。每延誤一天，乙方應(yīng)按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部款項(xiàng)，并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。3.若乙方未按照本合同約定的工期竣工，每延誤一天，乙方應(yīng)按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部款項(xiàng)，并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。4.若乙方在施工過(guò)程中發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償由此給甲方及第三方造成的全部損失。如因乙方原因?qū)е录追奖幌嚓P(guān)部門處罰或承擔(dān)其他法律責(zé)任，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。5.若一方違反本合同約定的其他條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~的[X%]作為違約金，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。六、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可