EPC總承包合同模板5篇

EPC總承包合同模板5篇篇1合同編號：XXXX-EPC-XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，為明確甲乙雙方在EPC總承包項目中的權利和義務，經雙方友好協(xié)商，達成如下合同協(xié)議：一、項目概況項目名稱：XXXX項目項目地點：XXXX項目內容：XXXX二、合同雙方的權利和義務（一）甲方的主要權利和義務1.提供項目所需的全部資料，確保其真實、準確、完整。2.按照合同約定支付相應的費用。3.協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，確保項目的順利進行。4.對乙方的設計、采購、施工等全過程進行監(jiān)督，并提出合理建議。5.參與工程的驗收，并對驗收結果進行確認。（二）乙方的主要權利和義務1.按照合同約定完成項目的全部內容。2.遵守國家法律法規(guī)，確保項目的合法性。3.對項目的質量、安全、進度等全面負責。4.按照甲方要求提供詳細的設計、采購、施工等文件資料。5.協(xié)助甲方辦理相關手續(xù)，確保項目的順利進行。6.接受甲方的監(jiān)督，按照甲方提出的要求進行改進。7.參與工程的驗收，并對驗收結果進行確認。三、履約保證金乙方在簽訂合同時需向甲方支付履約保證金，金額為合同總金額的10%。履約保證金在項目驗收合格后予以退還，但若乙方違約，甲方有權扣除部分或全部履約保證金。四、付款方式及時間1.合同簽訂后，甲方支付合同總金額的30%作為預付款。2.乙方完成項目設計并經甲方確認后，甲方支付合同總金額的30%。3.乙方完成項目采購并經甲方確認后，甲方支付合同總金額的20%。4.乙方完成項目施工并經甲方確認后，甲方支付合同總金額的15%。5.乙方完成項目驗收并經甲方確認后，甲方支付合同總金額的5%。五、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，每逾期一天，需向乙方支付逾期款項的萬分之五作為違約金。2.若乙方未按合同約定完成項目內容，每逾期一天，需向甲方支付合同總金額的萬分之五作為違約金。3.若乙方違約導致項目無法進行，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的全部損失。六、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇2合同編號：XXXXXX項目名稱：XXXXXX工程地點：XXXXXX發(fā)包人：XXXXXX承包人：XXXXXX根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽訂本工程EPC總承包合同，具體條款如下：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX2.工程地點：XXXXXX3.工程規(guī)模：XXXXXX4.工程承包方式：EPC總承包5.工程承包范圍：XXXXXX二、合同工期1.本工程合同總工期為XX天，自XXXX年XX月XX日開始施工，至XXXX年XX月XX日竣工驗收。2.承包人應在合同簽訂后盡快提交詳細的施工進度計劃，經發(fā)包人審核同意后實施。三、合同價款及支付方式1.本工程合同總價款為人民幣XX元整（￥XX,000,000元）。該價款已綜合考慮了施工過程中的各種因素，包括材料、設備、人工等費用。承包人應確保在施工過程中不得擅自變更合同價款。2.支付方式：承包人每月底向發(fā)包人提交已完成工程量報告，發(fā)包人在收到報告后XX個工作日內審核并支付進度款?？⒐を炇蘸细窈螅l(fā)包人支付合同總價的XX%作為結算款。剩余XX%作為質量保證金，在竣工驗收合格后XX個月內支付。3.承包人在收到發(fā)包人的款項后，應按規(guī)定出具合法有效的發(fā)票。四、工程質量及驗收1.承包人應嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范和操作規(guī)程進行工程施工，確保工程質量符合相關法律法規(guī)和發(fā)包人的要求。2.驗收標準和方法：工程竣工驗收應按照施工圖紙、技術規(guī)范和發(fā)包人的要求進行。驗收方法包括現場檢查、資料審核等。具體驗收標準和方法由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定。3.驗收程序：承包人在工程竣工驗收前，應向發(fā)包人提交完整的竣工資料和驗收申請。發(fā)包人在收到申請后，應在XX個工作日內組織驗收小組進行驗收。驗收小組由發(fā)包人、承包人及相關專家組成。驗收合格后，發(fā)包人應出具竣工驗收報告。4.承包人對于驗收中提出的問題應及時進行整改，并承擔整改費用。整改完畢后，應重新提交驗收申請。五、工程保修及售后服務1.承包人應提供自竣工驗收合格之日起至少XX年的工程保修期。在保修期內，如因承包人的原因造成工程損壞或質量問題，承包人應負責免費維修或更換。2.售后服務：工程竣工驗收合格后，承包人應提供全面的售后服務，包括技術培訓、維護保養(yǎng)等。具體售后服務內容和方式由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定。六、違約責任1.如一方違約，違約方應賠償因此給守約方造成的一切損失，包括但不限于直接損失和間接損失。2.如因承包人的原因導致工程延期或質量問題，承包人應承擔相應的違約責任。發(fā)包人有權要求承包人支付違約金或賠償因此造成的損失。3.如發(fā)包人未按時支付款項或提出合理要求，導致承包人無法按時完工或造成質量問題，發(fā)包人應承擔相應的違約責任。承包人有權要求發(fā)包人支付違約金或賠償因此造成的損失。4.雙方應嚴格遵守合同條款，如一方違反合同約定，守約方有權要求違約方承擔相應的法律責任。七、爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中與爭議無關的其他條款。對于因爭議而暫時無法履行的部分，雙方可協(xié)商確定暫時的解決方案或解決方案的過渡期。3.爭議解決應遵循相關法律法規(guī)和公平、公正的原則進行。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作。判決結果出來后，敗訴方應自覺履行判決結果所確定的義務。如不履行判決結果所確定的義務，勝訴方有權向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行。同時，敗訴方應承擔由此產生的全部費用和責任。篇3合同編號：XXXX-EPC-XXXX甲方（業(yè)主）：XXXX有限公司地址：XXXX市XXXX區(qū)XXXX街XXXX號法定代表人：XXXX，職務：董事長聯系方式：電話：XXXX-XXXX-XXXX，郵箱：XXXX@XXXX.com乙方（承包商）：XXXX工程有限公司地址：XXXX市XXXX區(qū)XXXX街XXXX號法定代表人：XXXX，職務：總經理聯系方式：電話：XXXX-XXXX-XXXX，郵箱：XXXX@XXXX.com鑒于甲方需要對其項目進行工程設計、采購、施工（EPC）總承包，乙方具備相應的資質和能力，雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，經協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條合同雙方的權利和義務1.甲方權利和義務（1）甲方應向乙方提供必要的設計資料和要求，確保設計工作的順利進行。（2）甲方應按照合同約定支付設計、采購和施工費用。（3）甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中的相關問題，確保施工順利進行。2.乙方權利和義務（1）乙方應按照甲方提供的設計資料和要求，完成設計工作。（2）乙方應負責采購符合設計要求的設備和材料，并確保其質量和可靠性。（3）乙方應按照設計要求進行施工，確保施工質量和進度。（4）乙方應協(xié)助甲方解決使用過程中的相關問題，并提供必要的維修服務。第二條合同標的和價格1.合同標的本合同標的為甲方項目的工程設計、采購、施工總承包，具體內容包括：（1）工程設計：包括初步設計、技術設計、施工圖設計等。（2）設備采購：按照設計要求采購所需的設備和材料。（3）施工：按照設計要求進行施工，確保施工質量和進度。2.合同價格本合同價格為人民幣XXXX元整（大寫：XXXX元整），具體支付方式和時間如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款。（2）設計工作完成并經甲方確認后，甲方支付乙方合同總價的XX%。（3）設備采購完成并經甲方確認后，甲方支付乙方合同總價的XX%。（4）施工完成并經甲方確認后，甲方支付乙方合同總價的剩余部分。第三條履約保證金乙方應在合同簽訂后XX日內，向甲方支付履約保證金人民幣XXXX元整（大寫：XXXX元整）。履約保證金在合同履行完畢后退還給乙方，若乙方違約，則甲方有權扣除部分或全部履約保證金。第四條驗收標準和驗收方法1.驗收標準本合同的驗收標準為：（1）設計符合甲方要求，并經過甲方確認。（2）設備采購符合設計要求，質量可靠。（3）施工符合設計要求，質量合格。2.驗收方法驗收采用現場驗收和資料驗收相結合的方式。甲方應按照驗收標準對乙方的設計、采購和施工工作進行驗收，并出具驗收報告。若存在不合格項，乙方應及時整改并重新提交驗收。第五條違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付設計、采購和施工費用，乙方有權要求甲方支付逾期利息，并有權終止合同。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定完成設計、采購和施工工作，甲方有權要求乙方進行整改，并承擔相應的經濟損失。若乙方違約嚴重，甲方有權終止合同，并扣除部分或全部履約保證金。第六條爭議解決方式本合同的爭議解決方式為協(xié)商解決。若協(xié)商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條合同生效和終止條件1.合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止條件本合同在以下情況下終止：（1）雙方協(xié)商一致解除合同。（2）甲方或乙方違約，另一方有權單方解除合同。（3）因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行。第八條其他事項1.本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。篇4一、合同當事人1.發(fā)包人（甲方）：*名稱：_________*地址：_________*法定代表人：_________*聯系電話：_________2.承包人（乙方）：*名稱：_________*地址：_________*法定代表人：_________*聯系電話：_________二、合同標的本合同涉及的項目為_________，具體工作內容包括_________。三、工作范圍1.設計部分：*工作內容：_________。*技術要求：_________。2.采購部分：*工作內容：_________。*技術要求：_________。3.施工部分：*工作內容：_________。*技術要求：_________。四、合同價款及支付方式1.合同價款：*設計部分：_________元。*采購部分：_________元。*施工部分：_________元。2.支付方式：*預付款：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的百分之_________作為預付款。*進度款：項目進展到特定階段時，甲方根據乙方的進度報告支付相應的進度款。具體支付時間和金額根據項目的實際情況進行調整。*結算款：項目完成后，雙方進行結算，甲方支付剩余的結算款。結算款的金額根據合同的約定和實際完成的工作量進行調整。五、合同工期及進度要求1.合同工期：本合同規(guī)定的工期為______天，自合同簽訂之日起計算。如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調整工期。2.進度要求：乙方需按照合同約定的進度計劃進行項目實施，確保項目按時完成。甲方可定期對乙方的進度進行檢查和評估，并提出改進意見。如因乙方原因造成工期延誤，乙方需承擔相應的違約責任。六、質量保證及驗收標準1.質量保證：乙方需確保項目的質量符合合同約定和相關標準，如因乙方原因造成質量問題，乙方需承擔相應的修復費用和質量違約責任。甲方有權對項目的質量進行監(jiān)督和管理。2.驗收標準：項目完成后，需進行驗收。驗收的標準包括設計文件的完整性、采購設備的完好性、施工質量的合格性等。具體驗收標準按照合同約定和相關法規(guī)執(zhí)行。如項目未通過驗收，乙方需承擔相應的整改責任。七、合同變更與解除1.合同變更：如需對合同進行變更，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議生效前，原合同繼續(xù)有效。變更協(xié)議生效后，原合同自動終止。具體變更內容按照變更協(xié)議執(zhí)行。2.合同解除：如遇不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行時，雙方可協(xié)商解除合同。合同解除后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜，并書面簽訂解除協(xié)議。具體解除內容按照解除協(xié)議執(zhí)行。如需追究違約責任時，違約方應承擔相應的違約責任和賠償損失的責任。具體違約責任和賠償損失的范圍按照合同約定和相關法規(guī)執(zhí)行。篇5合同編號：XXXX-EPC-XXXX甲方（業(yè)主）：XXXX有限公司乙方（承包商）：XXXX工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就XXXX項目（以下簡稱“項目”）的EPC總承包事宜，達成如下協(xié)議：一、項目概況項目名稱：XXXX項目項目地點：XXXX項目內容：XXXX二、合同雙方的權利和義務1.甲方的主要義務（1）提供項目所需的全部資料，確保所提供資料的準確性和完整性。（2）按照合同約定支付合同價款。（3）協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，確保項目的順利進行。2.乙方的主要義務（1）按照合同約定完成項目的EPC總承包工作，確保工程質量和進度。（2）提供項目的設計、采購、施工等全過程服務。（3）協(xié)助甲方辦理相關手續(xù)，確保項目的順利進行。（4）在項目實施過程中，遵守