項目停工重新啟動項目施工合同8篇

項目停工重新啟動項目施工合同8篇篇1甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲乙雙方于XXXX年XX月XX日簽訂的項目施工合同因某些原因被迫停工，現(xiàn)經(jīng)過協(xié)商并達成一致意見，決定重新啟動該項目施工。為明確雙方權(quán)益，特簽訂本合同，以茲信守。一、項目概述1.項目名稱：____________________2.項目地點：____________________3.項目內(nèi)容：____________________二、合同背景考慮到項目停工期間的各種因素，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定在原有施工合同的基礎(chǔ)上進行修改和補充，以明確停工后重新啟動的相關(guān)事宜。三、合同范圍本合同涵蓋了項目的重新啟動、施工進度、工程款項支付、違約責任等事項。雙方應嚴格遵守本合同的各項條款。四、項目啟動及進度安排1.雙方同意，自本合同簽訂之日起XX日內(nèi)，乙方應提交項目啟動方案。方案應包括人員調(diào)配、材料采購、施工進度等內(nèi)容。2.甲方應在收到啟動方案后XX日內(nèi)進行審批，并書面回復乙方。3.雙方應按照審批后的啟動方案執(zhí)行，確保項目順利進行。如因不可抗力因素導致項目無法按計劃進行，雙方應及時溝通并協(xié)商解決方案。五、工程款項支付1.甲方應按合同約定向乙方支付工程款項。具體支付時間和金額按照附件中的《工程款項支付表》執(zhí)行。2.如甲方未按時支付工程款項，應按照合同規(guī)定承擔違約責任。六、違約責任1.若因甲方原因?qū)е马椖客９?，甲方應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.若因乙方原因?qū)е马椖窟M度延誤，乙方應承擔違約責任，并支付相應的違約金。3.雙方應嚴格遵守保密義務，如因泄露商業(yè)秘密給對方造成損失，應承擔相應的法律責任。七、爭議解決1.雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中不涉及爭議的其他條款。八、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.本合同有效期為合同簽訂之日起至項目竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________日期：XXXX年XX月XX日附件：工程款項支付表、施工圖紙等（由甲乙雙方共同確認并蓋章）[在此插入附件]合同文本結(jié)尾注明合同的合法性和有效性以及適用法律的約定：本合同遵循中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有合法性和有效性。雙方同意在合同簽訂地的人民法院解決合同糾紛事宜并適用該地區(qū)的法律作為解釋和執(zhí)行的依據(jù)。以上合同格式遵循了美觀清晰的原則，確保信息的清晰傳達和合同的正式性。篇2甲方（建設(shè)單位）：________________乙方（施工單位）：________________鑒于甲方因某些原因暫停了項目的施工，現(xiàn)決定重新啟動該項目，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就項目停工后重新啟動的施工事宜達成以下合同：一、項目概述1.項目名稱：__________________2.項目地點：__________________3.項目內(nèi)容：__________________二、合同背景考慮到項目停工期間的特殊情況，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，通過友好協(xié)商，決定簽署本合同以明確雙方的權(quán)利和義務。三、合同范圍本合同涵蓋了項目停工后的重新啟動施工、工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量、造價、支付、驗收、保修等方面的內(nèi)容。四、工程內(nèi)容和要求1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求，完成本項目的施工任務。2.乙方應確保施工質(zhì)量符合國家標準和相關(guān)規(guī)范。3.乙方應確保施工現(xiàn)場安全，采取必要的安全措施，防止事故發(fā)生。五、工期1.乙方應在合同簽署后____天內(nèi)開始施工。2.乙方應根據(jù)實際情況制定詳細的施工進度計劃，并確保按計劃完成施工任務。3.如因不可抗力因素導致工程延期，乙方應及時通知甲方，雙方協(xié)商解決方案。六、質(zhì)量與檢驗1.乙方應確保施工質(zhì)量符合國家標準和相關(guān)規(guī)范。2.甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督和檢驗，確保施工質(zhì)量。3.如發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題，甲方應及時通知乙方，乙方應立即進行整改。七、造價與支付1.本項目的總造價為人民幣____元。2.甲方應按合同約定支付乙方的工程進度款。3.工程竣工驗收合格后，甲方應支付乙方剩余款項。4.如因乙方原因?qū)е碌墓こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。八、保修1.乙方應對施工完成的工程進行保修，保修期限為____年。2.在保修期限內(nèi)，如發(fā)生工程質(zhì)量問題，乙方應及時進行免費維修。3.保修期限屆滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽保修協(xié)議。九、違約責任1.如因乙方原因?qū)е碌墓こ萄悠冢曳綉袚`約責任，并支付違約金。2.如因甲方原因?qū)е碌墓こ掏９?，甲方應承擔相應的損失。3.如發(fā)生其他違約行為，雙方應按照相關(guān)法律規(guī)定承擔相應的責任和損失。十、爭議解決1.在合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以向所在地人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自甲乙雙方簽署之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________________法定代表人（簽字）：______________日期：_______年_______月_______日乙方（蓋章）：__________________法定代表人（簽字）：______________日期：_______年_______月_______日篇3甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲乙雙方于XXXX年XX月XX日簽訂的項目施工合同因故停工，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定重新啟動該項目施工，為此，特簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程內(nèi)容：包括但不限于土建、安裝、裝飾等工程內(nèi)容。（詳見附件）二、合同工期1.乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成工程進度。2.如因不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并提供相關(guān)證明材料。三、工程價款及支付方式1.工程價款：根據(jù)工程內(nèi)容和工程量確定工程價款，具體金額詳見附件。2.支付方式：甲方應按合同約定支付工程進度款，乙方應按約定提供發(fā)票和收據(jù)。四、工程質(zhì)量及保修責任1.乙方應嚴格按照國家相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工驗收后，乙方應按照合同約定承擔保修責任。五、違約責任1.甲乙雙方應嚴格遵守合同約定，如一方違約，應承擔違約責任。2.違約責任的承擔方式包括賠償損失、支付違約金等。六、合同變更和解除1.合同變更：雙方協(xié)商一致，可以變更合同內(nèi)容。2.合同解除：雙方協(xié)商一致，可以解除合同。如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方均可提出解除合同。七、爭議解決方式1.甲乙雙方因合同履行過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.雙方同意接受仲裁的，可以向合同簽訂地的仲裁機構(gòu)申請仲裁。八、其他約定事項1.乙方在施工過程中應嚴格遵守安全施工規(guī)范，確保施工安全。2.甲方應提供必要的施工條件和支持，確保工程順利進行。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________日期：____年__月__日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________日期：____年__月__日篇4甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲乙雙方先前簽訂的施工項目合同因某些原因被迫停工，現(xiàn)經(jīng)過協(xié)商，雙方?jīng)Q定重新啟動該項目施工，特簽訂本合同，以明確雙方權(quán)益及責任。一、合同背景1.甲乙雙方原先簽訂的項目施工合同編號為____________，因____________原因停工。2.經(jīng)過雙方友好協(xié)商，同意重新啟動該項目施工。二、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程內(nèi)容：____________________4.工程規(guī)模及標準：____________________三、合同工期1.乙方應按照甲方要求的工期進行施工，具體開工日期為_______年______月______日，竣工日期為_______年______月______日。2.如因甲方原因造成工程停工或延誤，工期相應順延。四、工程價款及支付方式1.工程總造價：人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：____________________。3.乙方完成工程進度達到____%時，甲方應支付相應款項。若甲方未按時支付款項，乙方有權(quán)暫停施工，工期相應順延。五、工程質(zhì)量及保修1.乙方應嚴格按照國家相關(guān)施工規(guī)范及設(shè)計要求施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應負責保修工作，保修期限為______年。保修期間，乙方負責免費維修因施工質(zhì)量引起的工程問題。六、違約責任1.若甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期相應順延。甲方應按日向乙方支付逾期付款違約金，違約金比例為未付款項的____%。2.若乙方在施工過程中違反合同約定，造成工程質(zhì)量問題或工期延誤，乙方應承擔違約責任，并向甲方支付違約金。違約金比例為工程總造價的____%。若違約金不足以彌補甲方損失，乙方應負責賠償。3.甲乙雙方均應履行合同約定的其他義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。七、其他事項篇5甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲乙雙方之前所簽訂的項目施工合同因某些原因被迫停工，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定重新啟動該項目施工。為明確雙方權(quán)益，特簽訂本合同。一、合同背景甲乙雙方曾于____年__月__日簽訂關(guān)于_____項目的施工合同（以下簡稱原合同），因____原因被迫停工?，F(xiàn)雙方?jīng)Q定繼續(xù)合作，按照本合同的約定完成剩余工程項目。二、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程內(nèi)容：包括但不限于____________________4.工程規(guī)模：________________________________三、合同工期1.乙方應根據(jù)甲方的工期要求，合理安排施工進度，確保工程按期完成。2.如因乙方原因造成工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。3.如因甲方原因造成工程延期，甲方應提前通知乙方，并協(xié)商調(diào)整工期。四、工程價款及支付方式1.工程價款：雙方依據(jù)原合同條款，結(jié)合本次實際情況，確定本次工程價款為人民幣____元。2.支付方式：按照原合同約定的支付方式進行支付。3.甲方應按時支付工程進度款，如因甲方原因?qū)е掠馄谥Ц?，甲方應承擔違約責任。五、工程質(zhì)量及保修1.乙方應嚴格按照國家相關(guān)施工規(guī)范和要求進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應按照原合同約定提供保修服務。3.如因乙方施工質(zhì)量問題導致工程返工或維修，乙方應承擔相應費用和責任。六、安全施工及文明施工要求1.乙方應嚴格遵守安全施工規(guī)范，確保施工現(xiàn)場安全。2.乙方應遵守文明施工要求，保持施工現(xiàn)場整潔有序。3.如因乙方違反安全施工和文明施工要求導致事故或損失，乙方應承擔相應責任。七、違約責任及解決方式1.如甲乙雙方中任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。2.若因違約導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。3.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。篇6甲方（發(fā)包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方因故停工后重新啟動的項目施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下合同條款，以資共同遵守：一、項目概述1.項目名稱：_____________________________________2.項目地點：_____________________________________3.項目內(nèi)容：_____________________________________二、合同背景考慮到本項目先前因某些原因停工，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，決定重新啟動該項目，并簽訂本合同。三、合同范圍和工作內(nèi)容1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求，負責項目的施工。2.乙方應確保施工質(zhì)量符合國家和地方的相關(guān)質(zhì)量標準。3.乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。4.其他具體工作內(nèi)容詳見附件。四、合同金額及支付方式1.合同總金額：人民幣________元（大寫：_________________________）。2.支付方式：_________________________。3.支付時間：_________________________。五、工期及延誤1.乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。因乙方原因造成工程延誤，應承擔違約責任。2.因不可抗力因素導致工程延誤，雙方應協(xié)商解決。六、質(zhì)量保證1.乙方應確保施工質(zhì)量，如因施工質(zhì)量問題導致的損失，由乙方承擔。2.甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督，并提出整改意見。七、安全施工1.乙方應遵守國家有關(guān)安全施工的法律法規(guī)，確保施工安全。2.如因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿剩梢曳匠袚控熑?。八、違約責任1.若一方違反本合同的任何條款，應承擔違約責任。2.違約方應向守約方支付違約金，并賠償因其違約造成的全部損失。九、其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同的修改和補充應以書面形式進行，作為本合同的組成部分。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。4.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。甲方（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：_________________________日期：_________年_________月_________日乙方（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：_________________________日期：_________年_________月_________日篇7甲方（發(fā)包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方就甲方所停工后重新啟動的項目施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、合同背景鑒于甲方項目因某種原因停工，現(xiàn)決定重新啟動該項目施工，由乙方承擔施工任務。雙方根據(jù)具體情況，明確合同目的和原則，共同遵守執(zhí)行。二、工程概況1.工程名稱：_________________________2.工程地點：_________________________3.工程內(nèi)容：_________________________三、合同工期開工日期：__________年_______月_______日（暫定）竣工日期：__________年_______月_______日（暫定）具體工期根據(jù)實際條件確定。四、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣________元整（大寫：_________________________元整）。具體金額根據(jù)工程量和預算確定。2.支付方式：甲方按照工程進度支付乙方工程款。具體支付比例和節(jié)點根據(jù)雙方協(xié)商確定。五、工程質(zhì)量和驗收標準乙方應嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量達標。甲方有權(quán)對工程進行驗收和監(jiān)督。若驗收不合格，乙方應負責整改并承擔相應費用。六、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：負責提供施工所需的場地、圖紙等資料；按照合同約定支付工程款；監(jiān)督工程進度和質(zhì)量。2.乙方責任與義務：按照合同約定完成施工任務；確保工程質(zhì)量達標；遵守施工現(xiàn)場安全規(guī)定；按時提交進度報告和結(jié)算資料等。七、違約責任及賠償標準若甲乙雙方中任何一方違反合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。具體違約情形和賠償標準如下：__________。（詳細列明違約情形和賠償標準）八、不可抗力因素處理若因不可抗力因素導致工程停工或延期，甲乙雙方應及時溝通，協(xié)商解決相關(guān)事宜。具體處理方式根據(jù)法律法規(guī)和實際情況確定。九、爭議解決方式若甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他約定事項（根據(jù)實際情況填寫）篇8甲方（建設(shè)單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________鑒于甲方因某些原因暫停了項目的施工，現(xiàn)決定重新啟動該項目，甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同協(xié)議：一、項目概述1.項目名稱：____________________2.項目地點：____________________3.項目內(nèi)容：____________________二、合同背景考慮到甲方因不可抗力等原因暫停了項目的施工，現(xiàn)甲方已處理好