商品房買賣合同解除協(xié)議(31篇)_第1頁
商品房買賣合同解除協(xié)議(31篇)_第2頁
商品房買賣合同解除協(xié)議(31篇)_第3頁
商品房買賣合同解除協(xié)議(31篇)_第4頁
商品房買賣合同解除協(xié)議(31篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩29頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

商品房買賣合同解除協(xié)議(31篇)第七條買賣雙方在主合同及本補充協(xié)議履行過程中,如無任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主合同及本補充協(xié)議的,均視為違約,違約方按合同約定的購房總款的15%向守約方支付違約金后方可解除主合同及本補充協(xié)議。買、賣雙方行使合同解除權(quán)并導致主合同及本補充協(xié)議解除的,自解除之日起5日內(nèi)買受人應協(xié)助出賣人到房管局辦理買賣合同備案登記的撤銷手續(xù),否則出賣人有權(quán)拒絕退還買受人購房款。第八條買賣雙方中的任何一方均應本著誠實信用原則來對待相對人在履行合同時的通知、告知事項,如因重大事項需履行書面通知義務的,則應按照雙方在合同中約定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人,寄發(fā)特快專遞的一方在郵局寄發(fā)通知或告知內(nèi)容時的相關憑證可以作為履行通知義務的依據(jù)。在成都市市內(nèi),寄發(fā)特快專遞后的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內(nèi),寄發(fā)特快專遞后的第5日視為送達日,否則相對人因無法盡到通知義務的后果應由過錯人自行承擔。第九條在本協(xié)議簽訂后,買賣雙方中的任何一方因住所地、電話等通信及通訊聯(lián)系方式發(fā)生變化的,均應以書面方式2日內(nèi)告知對方。否則相對人因無法盡到通知義務的后果應由過錯人自行承擔。第十條出賣人在本補充協(xié)議簽訂之前已向買受人明示《商品房銷售管理辦法》、《商品房買賣(預售)合》、《城市商品房預售管理辦法》、預售許可證(或者城市房屋權(quán)屬證書)、國有土地使用證等相關證件及文件,買受人已了解并知悉上述法律法規(guī)、示范文本和證件所表明的內(nèi)容,出賣人還在簽訂本補充協(xié)議前,向買受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規(guī)約》和《前期物業(yè)服務合同》并予以了說明,買受人在此承諾遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規(guī)約》和《前期物業(yè)服務合同》。第十一條出賣人已對《商品房買賣(預售)合同》及本協(xié)議中所有作黑體字標識的條款對買受人進行了充分說明,并對其他條款根據(jù)買受人的重述進行了說明,買受人在此承諾無異議。第十二條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。出賣人:買受人:授權(quán)代表:委托代理人:_____年____月____日_____年____月____日商品房買賣合同解除協(xié)議篇27出賣人_______________________________________________買受人________________________________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:第一條項目建設依據(jù)出賣人以________方式取得位于__________、編號為____________的地塊的土地使用權(quán),面積_______平方米,規(guī)劃用途為____________,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月____日止。出賣人經(jīng)批準,在該地塊上投資建設_________商品房。該項目的有關批文如下:1、《國有土地使用證》頒發(fā)機關:_______________;編號:_______________;2、《建設工程規(guī)劃許可證》頒發(fā)機關:_______________;編號:_______________;3、《建筑工程施工許可證》頒發(fā)機關:_______________;編號:_______________。第二條商品房銷售依據(jù)買受人購買的商品房為(現(xiàn)房)(預售商品房)。1、該商品房作為現(xiàn)房,出賣人已于______年_______月_______日向武漢市城市綜合開發(fā)管理辦公室備案。2、該商品房作為預售商品房,已取得武漢市城市綜合開發(fā)管理辦公室核發(fā)的《武漢市商品房預售許可證》,編號為武開管預售[]______號。第三條買受人所購商品房的基本情況買受人所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第____(幢)(座)_____單元_____層____號房。該商品房所在樓宇的主體結(jié)構(gòu)為_____結(jié)構(gòu),建筑物地上層數(shù)為_____層,地下層數(shù)為______層。該商品房的用途為_______,層高為______米。該商品房戶型結(jié)構(gòu)為______房_____廳_____廚______衛(wèi),封閉式陽臺______個,非封閉式陽臺_____個(見附件一)。該商品房(合同約定)(產(chǎn)權(quán)登記)建筑面積共________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_______平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。如無特別約定,該商品房在建筑材料、設計、防火、給排水、隔音、照明、節(jié)能、車庫等方面均應當符合有關的國家強制性標準的規(guī)定。________________________________________________________。第四條買受人所購商品房所在項目的基本情況1、綠地率_______%,道路建筑面積_______平方米,物業(yè)管理用房建筑面積______平方米,社區(qū)居委會用房建筑面積______平方米;2、停車場建筑面積_______平方米;3、會所建筑面積_________平方米;4、其它:___________________________________________。第五條計價方式與價款該商品房(屬于)(不屬于)政府定價的商品房。出賣人與買受人約定按下列第________種方式計算該商品房價款:1、按建筑面積計算,該商品房單價為(________幣)每平方米________元,總金額(_____幣)______千_____百______拾______萬______千______百____拾______元整。2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(_______幣)每平方米______元,總金額(______幣)______千______百______拾_____萬_____千_____百_____拾_______元整。3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_______幣)_______千_____百______拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。4、________________________________________。出賣人不再向買受人收取該商品房房價款外的費用。第六條付款方式及期限買受人按下列第______種方式按期付款:1、一次性付款。2、分期付款。3、貸款方式付款。4、其他方式付款。具體付款方式及期限的約定見附件六。第七條買受人逾期付款的違約責任買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第________種方式處理:1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。(1)逾期在______日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;(2)逾期超過_______日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的______%向出賣人支付違約金,出賣人應向買受人退還累計已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行。自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。2、________________________________________________。第八條面積確認及面積差異處理根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以(建筑面積)(套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇按套(單元)計價的,不適用本條約定。合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按下列第_______種方式進行處理:1、雙方同意按以下原則處理:(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按________利率付給利息。買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。面積誤差比=產(chǎn)權(quán)登記面積—合同約定面積合同約定面積_100%因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。2、該商品房單價不變,以產(chǎn)權(quán)登記面積據(jù)實結(jié)算房價款。3、_____________________________________________。商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積中公共部位、公用分攤建筑面積與合同約定面積誤差比絕對值超出________%(不含本數(shù))時,雙方同意按以下方式處理:_________________________________。第九條交房期限及條件出賣人應當在________年_______月_______日前,將符合下列條件的商品房交付買受人使用。1、完成規(guī)劃、單體工程質(zhì)量、消防、人防、燃氣等專項驗收;2、公共配套設施、市政公用設施及園林綠化工程按設計要求建成,并滿足使用功能要求;3、供電、給水、排水等設施按設計要求建成,并經(jīng)有關行業(yè)單位認可達到正常使用條件;4、完成商品房項目竣工交付使用相關手續(xù);5、供電:___________________________;6、給水:___________________________;7、_________________________________;8、_________________________________;9、_________________________________;10、________________________________。因不可抗力或者買賣雙方在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,出賣人應當在發(fā)生之日起______日內(nèi)書面告知買受人。第十條出賣人逾期交房的違約責任出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。(1)逾期不超過______日,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_______的違約金,合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過________日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同書面通知到達之日起_______天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。2、_____________________________________________。第十一條交接商品房達到本合同第九條約定的交付使用條件后,出賣人應當將辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應當攜帶的證件等內(nèi)容書面通知買受人。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第九條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。出賣人不得將買受人交納有關稅費(含物業(yè)服務費)作為交接該商品房的條件。本合同另有約定的除外。由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:________________________。第十二條規(guī)劃、計變更的約定經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人。買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)書面通知買受人的,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起________天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按_______利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。__________。第十三條出賣人保證該商品房在辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。第十四條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(見附件四)的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第_____種方式處理:1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。裝飾、設備差價以工程造價管理部門核定的為準。2、_______________________________________________。3、_______________________________________________。第十五條關于產(chǎn)權(quán)登記的約定出賣人應當在商品房交付使用之日起90日內(nèi)辦理完房地產(chǎn)初始登記。因出賣人的責任造成買受人不能辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項處理;1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_______%賠償買受人損失。2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的_______%向買受人支付違約金。3、_________________________________。第十六條保修責任出賣人向買受人提供的《住宅質(zhì)量保證書》應列明保修范圍、保修期、保修責任和保修單位等內(nèi)容作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由買受人承擔。__________________。第十七條買受人的房屋僅作_________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。本合同另有約定的除外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。___________________________。第十八條買賣雙方就下列事項約定:1、買受人享有該商品房所在樓宇的(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)__________________________。2、買受人享有該商品房所在項目的(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)__________________________。3、出賣人享有該商品房所在項目的(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)__________________________。4、買受人遵守業(yè)主臨時公約,履行出賣人與________物業(yè)公司簽訂的前期物業(yè)服務合同約定的內(nèi)容(見附件五)。第十九條出賣人單方解除合同的,應當書面通知買受人,出賣人應在買受人收到書面通知之日起________日內(nèi),按原房價款的_____%向買受人支付違約金,并將買受人已支付的房價款全額退還買受人。如遇房價上漲,出賣人還需向買受人支付按照新價格計算的房價款與原房價款的差額。買受人單方解除合同的,應當書面通知出賣人,買受人應在出賣人收到書面通知之日起日內(nèi),按原房價款的_______%向出賣人支付違約金,出賣人將買受人已支付的房價款全額退還買受人。如遇房價下降,買受人還需向出賣人支付原房價款與按照新價格計算的房價款的差額。第二十條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下列第_______種方式解決:1、提交武漢仲裁委員會仲裁。2、提交_________仲裁委員會仲裁。3、依法向人民法院起訴。第二十一條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(見附件六)。第二十二條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)、空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。第二十三條本合同連同附件共_____頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:出賣人______份,買受人_______份,_______份,_______份。第二十四條本合同自雙方簽訂之日起生效。第二十五條商品房為預售的,自本合同生效之日起30日內(nèi),由出賣人向房產(chǎn)、土地管理部門申請登記備案。出賣人(簽章)___________買受人(簽章)__________________年______月______日商品房買賣合同解除協(xié)議篇28原告:天津市_房地產(chǎn)開發(fā)有限公司住所:天津負責人:職務:董事長被告:天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司住所:天津,郵編負責人:電話:被告:zzzzzzzzz公司住所:天津市負責人:電話:訴訟請求:1、被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù);2、被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20__年_月__日至房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;3、訴訟費用由二被告承擔;事實和理由:20__年_月_日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱yyyyyyyyyy置業(yè))簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市樓底商四套,合同編號分別為(以下統(tǒng)稱購房合同),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責任。20__年_月_日,原告按照約定將總房款_萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。20__年_月__日,原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的違約事實和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業(yè)應當賠償原告因此遭受的經(jīng)濟損失和權(quán)益,直至房屋所有權(quán)登記手續(xù)辦理完畢。以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協(xié)議》、《預售款專用收據(jù)》、《補充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務,并承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。此致天津市_人民法院具狀人:年月日商品房買賣合同解除協(xié)議篇29原告:,女,族,年月日生,人,住被告:法定代表人:,聯(lián)系電話:訴訟請求:1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20__年4月1日至20__年2月28日,共700天);2、訴訟費由被告承擔。事實和理由:原、被告于20__年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發(fā)的位于的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。《合同》“第八條交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出賣人應當在20__年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20__年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續(xù)的書面通知。鑒于以上事實,被告逾期交房700天(自20__年4月1日至20__年2月28日止),依據(jù)《合同》“第九條出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“……自合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的`違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。原告為維護其合法權(quán)益訴至貴院,望貴院判如所請。此致_______________區(qū)人民法院具狀人:年月日需準備的立案材料:1、起訴狀2份2、原告身份證復印件1份3、被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)4、商品房買賣合同復印件1份5、交納購房款票據(jù)1份6、訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。務必于20__年3月31日前立案交費。商品房買賣合同解除協(xié)議篇30出賣人(以下簡稱甲方)_____________________法定代表人:_________________________________聯(lián)系電話:___________________________________注冊地址:___________________________________郵政編碼:___________________________________營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________開戶行:_____________________________________帳號:_______________________________________委托代理人(房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu))_______________法定代表人:_________________________________聯(lián)系電話:___________________________________注冊地址:___________________________________郵政編碼:___________________________________營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資格證書編號:_________________開戶行:_____________________________________帳號:_______________________________________買受人(以下簡稱乙方)_____________________國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業(yè)執(zhí)照號碼:________________地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________聯(lián)系電話:___________________________________委托代理人:________________________________國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業(yè)執(zhí)照號碼:________________地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________聯(lián)系電話:___________________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權(quán)屬登記條例》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:第一條商品房情況該商品房銷售許可證號:____________________________商品房座落:_______區(qū)、縣_______路、道、街______________.設計用途_______,建筑結(jié)構(gòu)_______,建筑層數(shù)為_______層。建筑面積_______平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_______平方米,公共部位分攤建筑面積_______平方米。商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。商品房土地來源為:_______.以出讓方式取得土地使用權(quán)的,土地使用年限為_______年,自_______年_______月_____日至______年_______月_______日止。第二條商品房價款商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為_______元(幣種:_______),價款為___________________元(幣種:_______),計_____________________(大寫)第三條商品房交付及交付日期商品房竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。甲方于_______年_______月_______日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第____種方式處理:1.變更合同。2.解除合同。3._____________________3._____________________第四條乙方付款形式及付款時間雙方約定,乙方按下列第_______種形式付款:1.一次性付款。2.分期付款。3.其他方式。第五條甲方逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在_______日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下列第_______種約定,追究甲方違約責任:1.合同繼續(xù)履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。2.同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。3._________________________________________________第六條乙方逾期付款的處理乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,逾期在_______日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下列第_______種約定,追究乙方違約責任:1.合同繼續(xù)履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。2.解除合同。乙方應每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。3._________________________________________________第七條商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理商品房建筑面積以房屋所有權(quán)證記載面積為法定依據(jù)。商品房建筑面積與甲方銷售建筑面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建筑面積與銷售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:第八條商品房質(zhì)量及保修責任甲方交付的商品房的質(zhì)量和設備等應符合國家有關規(guī)定和甲方的(見附件三),未達到國家規(guī)定標準和的,甲方應承擔責任。在乙方正常使用情況下,甲方應按照《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》的規(guī)定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。第九條商品房配套設施運行的約定下列配套設施運行日期約定如下:1.上水:_______________________________________________________________2.下水:_______________________________________________________________3.供電:______________________________________________________________4.燃氣:(氣源種類)_________________________________________________5.暖氣:_______________________________________________________________6._______________________________________________________________上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在_______日內(nèi)采取補救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,并且每項還應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。第十條商品房設計變更的約定甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環(huán)境布局(見附件四)確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起日內(nèi)與乙方協(xié)商。乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權(quán)解除合同。解除合同的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。第十一條商品房交接商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續(xù),提供《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。第十二條商品房權(quán)屬登記雙方約定,在下列第_______種期限內(nèi),辦結(jié)房屋權(quán)屬登記:1.自初始登記完畢之日起_______日。2.訂立本合同時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立合同時,房屋已竣工的,自合同訂立之日起90日。3._________________________________________________由于甲方的原因,未能在上述期限內(nèi)辦結(jié)房屋權(quán)屬登記的,按下列第_______種約定處理:1.合同繼續(xù)履行。甲方應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。2.解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。3.______________________________________________________________________第十三條前期物業(yè)管理甲方已向乙方明示已經(jīng)備案的《天津市前期物業(yè)管理服務合同》及《業(yè)主公約》,乙方對該合同及公約相關內(nèi)容予以書面確認,并遵守。第十四條權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務糾紛的約定甲方保證在交付商品房時,無權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務糾紛。如存在權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務糾紛,由甲方承擔全部責任。第十五條爭議處理本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第_______種方式處理:1.向______________仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院提起訴訟。第十六條合同附件本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同(見附件五)附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。第十七條合同份數(shù)本合同連同附件共_______頁,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。第十八條合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。甲方:_____________________乙方:___________________________年_______月_______日_______年_______月______日委托代理人:______________委托代理人:_____________________年_______月_______日_______年_______月______日商品房買賣合同解除協(xié)議篇31賣方(甲方):買方(乙方):根據(jù)相關法律,就甲方將所有權(quán)所屬的房屋出售給乙方等相關事宜,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成協(xié)議如下:第一條甲方將自己的房屋及房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,房屋具體狀況如下:房屋座落在______,面積為______平方米。房屋為磚混結(jié)構(gòu)商品房,布

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論