專賣店裝修工期延誤

專賣店裝修工期延誤甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（施工方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工期延誤描述1.工期延誤原因乙方在專賣店裝修工程中，因______（具體原因）導(dǎo)致工期延誤。2.工期延誤影響工期延誤導(dǎo)致甲方無法按照預(yù)定時(shí)間完成店面營業(yè)，給甲方帶來了一定的經(jīng)濟(jì)損失和商業(yè)影響。二、工期延誤處理1.延期時(shí)間乙方同意將工期延誤______天（具體時(shí)長）。2.賠償責(zé)任乙方應(yīng)承擔(dān)因工期延誤給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于租金損失、人員工資等。乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為延誤工期總金額的_____%（具體比例）。三、工期延誤結(jié)算1.結(jié)算時(shí)間工期延誤結(jié)束后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)與乙方進(jìn)行結(jié)算。2.結(jié)算方式工期延誤的結(jié)算，包括延誤期間的工程款支付、違約金支付等，均以甲方與乙方協(xié)商一致的方式辦理。四、其他約定1.乙方應(yīng)保證在工期延誤期間，繼續(xù)按照工程進(jìn)度和質(zhì)量要求進(jìn)行施工。2.甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)恢復(fù)工期，乙方應(yīng)積極配合。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。五、工期延誤權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間完成裝修工程，如乙方未按時(shí)完成，甲方有權(quán)要求賠償。有權(quán)監(jiān)督工程進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)工期延誤，有權(quán)要求乙方提供延誤原因及解決方案。義務(wù)：按照合同約定支付工程款項(xiàng)，不得無故拖欠。為乙方提供必要的施工條件，如水電接入、施工場地等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求甲方按照合同約定提供施工所需材料和時(shí)間。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量完成裝修工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、工期延誤處理1.處理程序乙方應(yīng)向甲方書面報(bào)告工期延誤情況及原因。雙方應(yīng)協(xié)商確定工期延誤的處理方案，包括但不限于延期完成時(shí)間、違約責(zé)任等。2.處理結(jié)果協(xié)商確定的處理結(jié)果應(yīng)以書面形式記錄，并由雙方簽字確認(rèn)。七、工期延誤付款調(diào)整1.付款調(diào)整工期延誤期間，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度調(diào)整付款計(jì)劃。2.付款期限調(diào)整后的付款期限應(yīng)以書面形式通知乙方，并經(jīng)雙方確認(rèn)。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故終止合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按時(shí)完成裝修工程，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時(shí)長），甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。九、工期延誤變更與解除1.變更本合同因工期延誤的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、工期延誤不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等，且與工期延誤直接相關(guān)。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致工期延誤的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長），雙方應(yīng)協(xié)商解決工期延誤問題，如變更合同工期或解除合同等。十一、工期延誤爭議解決1.協(xié)商本合同履行過程中因工期延誤發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、工期延誤保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他與工期延誤相關(guān)的機(jī)密信息（包括但不限于材料價(jià)格、工程設(shè)計(jì)方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同因工期延誤解除或履行完畢后______年（具體時(shí)長）止。十三、工期延誤合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至因工期延誤導(dǎo)致合同解除或履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：______