2025年度建筑工程合同工期延誤補(bǔ)充協(xié)議

2025年度建筑工程合同工期延誤補(bǔ)充協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（施工單位）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________一、工期延誤原因及責(zé)任認(rèn)定（1）設(shè)計變更：____________________（2）甲方提供的材料、設(shè)備不符合合同約定：____________________（3）甲方未按合同約定提供施工場地：____________________（4）其他原因：____________________（1）乙方施工組織不當(dāng)：____________________（2）乙方施工質(zhì)量不合格：____________________（3）乙方未按合同約定進(jìn)行施工：____________________（4）其他原因：____________________二、工期延誤處理（1）順延工期：____天；（2）賠償乙方損失：人民幣____元；（3）其他處理方式：____________________（1）順延工期：____天；（2）賠償甲方損失：人民幣____元；（3）其他處理方式：____________________三、違約責(zé)任1.甲方未按本協(xié)議第2條第1款約定處理工期延誤的，乙方有權(quán)解除主合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方未按本協(xié)議第2條第2款約定處理工期延誤的，甲方有權(quán)解除主合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。四、爭議解決1.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交____仲裁委員會仲裁。2.仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。五、其他1.本協(xié)議作為主合同的補(bǔ)充，與主合同具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。甲方（建設(shè)單位）簽字（或蓋章）：____________________乙方（施工單位）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本補(bǔ)充協(xié)議中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設(shè)計單位、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、咨詢機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的情形1.監(jiān)理單位介入：在工程實施過程中，如出現(xiàn)工期延誤，監(jiān)理單位有權(quán)根據(jù)合同約定和實際情況，介入調(diào)查原因，并提出處理建議。2.設(shè)計單位介入：因設(shè)計變更導(dǎo)致工期延誤，設(shè)計單位應(yīng)積極配合，提供必要的支持，協(xié)助甲方和乙方盡快完成設(shè)計變更。3.材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商介入：因材料或設(shè)備供應(yīng)問題導(dǎo)致工期延誤，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并采取措施加快供應(yīng)進(jìn)度。4.咨詢機(jī)構(gòu)介入：雙方可協(xié)商聘請咨詢機(jī)構(gòu)對工期延誤問題進(jìn)行評估，并提出解決方案。5.仲裁機(jī)構(gòu)介入：在爭議解決過程中，仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)雙方的仲裁協(xié)議，對工期延誤問題進(jìn)行裁決。三、第三方責(zé)任限額1.監(jiān)理單位：監(jiān)理單位因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，賠償甲方和乙方的損失。責(zé)任限額由雙方在合同中約定。2.設(shè)計單位：設(shè)計單位因設(shè)計問題導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，賠償甲方和乙方的損失。責(zé)任限額由雙方在合同中約定。3.材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商：供應(yīng)商因材料或設(shè)備供應(yīng)問題導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，賠償甲方和乙方的損失。責(zé)任限額由雙方在合同中約定。4.咨詢機(jī)構(gòu)：咨詢機(jī)構(gòu)因評估失誤導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，賠償甲方和乙方的損失。責(zé)任限額由雙方在合同中約定。5.仲裁機(jī)構(gòu)：仲裁機(jī)構(gòu)在仲裁過程中，應(yīng)依法公正裁決，確保雙方的合法權(quán)益。仲裁機(jī)構(gòu)不對工期延誤承擔(dān)責(zé)任。四、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.權(quán)利：（1）監(jiān)理單位：有權(quán)對工期延誤進(jìn)行調(diào)查，提出處理建議。（2）設(shè)計單位：有權(quán)根據(jù)合同約定，對設(shè)計變更進(jìn)行確認(rèn)。（3）供應(yīng)商：有權(quán)根據(jù)合同約定，提供材料或設(shè)備。（4）咨詢機(jī)構(gòu)：有權(quán)根據(jù)合同約定，對工期延誤問題進(jìn)行評估。（5）仲裁機(jī)構(gòu)：有權(quán)根據(jù)仲裁協(xié)議，對工期延誤問題進(jìn)行裁決。2.義務(wù)：（1）監(jiān)理單位：應(yīng)客觀、公正地調(diào)查工期延誤原因，提出合理建議。（2）設(shè)計單位：應(yīng)積極配合甲方和乙方，完成設(shè)計變更。（3）供應(yīng)商：應(yīng)按照合同約定，及時提供材料或設(shè)備。（4）咨詢機(jī)構(gòu)：應(yīng)客觀、公正地評估工期延誤問題，提出解決方案。（5）仲裁機(jī)構(gòu)：應(yīng)依法公正裁決，保護(hù)雙方的合法權(quán)益。五、第三方介入程序1.甲方和乙方在發(fā)現(xiàn)工期延誤后，應(yīng)及時通知第三方介入。2.第三方在接到通知后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)介入調(diào)查。3.第三方在調(diào)查過程中，有權(quán)查閱相關(guān)資料，詢問相關(guān)人員。4.第三方調(diào)查結(jié)束后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)提出處理建議或裁決。六、爭議解決1.第三方介入過程中，如出現(xiàn)爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可提交仲裁機(jī)構(gòu)或法院解決。七、其他1.本補(bǔ)充協(xié)議作為主合同的補(bǔ)充，與主合同具有同等法律效力。2.本補(bǔ)充協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。甲方（建設(shè)單位）簽字（或蓋章）：____________________乙方（施工單位）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____年__月__日第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2025年度建筑工程合同》（主合同）詳細(xì)要求：包括工程名稱、地點、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。說明：主合同是本補(bǔ)充協(xié)議的基礎(chǔ)，所有附件均需與主合同保持一致。2.《設(shè)計變更通知書》詳細(xì)要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更日期、變更對工期的影響等。說明：設(shè)計變更通知書由設(shè)計單位或甲方發(fā)出，用于記錄和確認(rèn)設(shè)計變更。3.《材料、設(shè)備供應(yīng)清單》詳細(xì)要求：包括材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)時間、質(zhì)量要求等。說明：供應(yīng)清單由供應(yīng)商提供，用于記錄和確認(rèn)材料、設(shè)備的供應(yīng)情況。4.《工程進(jìn)度報告》說明：工程進(jìn)度報告由乙方定期提交，用于記錄和報告工程進(jìn)度。5.《工程款支付憑證》詳細(xì)要求：包括付款時間、付款金額、付款方式、付款用途等。說明：支付憑證用于證明工程款的支付情況。6.《監(jiān)理報告》詳細(xì)要求：包括監(jiān)理過程、監(jiān)理結(jié)果、監(jiān)理建議等。說明：監(jiān)理報告由監(jiān)理單位提供，用于記錄和報告監(jiān)理情況。7.《爭議解決協(xié)議》詳細(xì)要求：包括爭議內(nèi)容、解決方案、責(zé)任認(rèn)定等。說明：爭議解決協(xié)議用于記錄和解決雙方之間的爭議。8.《仲裁裁決書》或《法院判決書》詳細(xì)要求：包括裁決結(jié)果、判決依據(jù)、執(zhí)行期限等。說明：裁決書或判決書是爭議解決后的最終法律文書。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約：a.未按時提供施工場地；b.提供的材料、設(shè)備不符合合同約定；c.未按時支付工程款；d.未按照合同約定進(jìn)行設(shè)計變更；乙方違約：a.未按時完成工程；b.施工質(zhì)量不合格；c.未按合同約定進(jìn)行施工；d.未按時提交工程進(jìn)度報告。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方違約：a.違約行為發(fā)生，經(jīng)乙方催告后仍未糾正；b.違約行為導(dǎo)致工期延誤，造成乙方損失。乙方違約：a.違約行為發(fā)生，經(jīng)甲方催告后仍未糾正；b.違約行為導(dǎo)致工期延誤，造成甲方損失。3.違約責(zé)任示例：甲方違約：甲方未按時提供施工場地，導(dǎo)致工期延誤10天。乙方要求甲方賠償因延誤造成的損失，包括人工費、機(jī)械費等共計人民幣10萬元。乙方違約：